(Prospekt Rezydencja Redłowo wer. 3)
Transkrypt
(Prospekt Rezydencja Redłowo wer. 3)
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SEAHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000309998 Adres Nr NIP i REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326 (NIP) 125-15-06-097 (REGON) 141449127 tel. centrali: 022 771 77 77; 022 771 75 55 [email protected] [email protected] Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera 022 771 79 07 wwww.redlowo.com II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Historia i udokumentowane doświadczenie dewelopera: SEAHOUSE Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Spółka J.W, Construction Holding S.A. jest jedynym udziałowcem w spółce SEAHOUSE Sp. z o.o. J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w Katowicach, Łodzi, Gdyni oraz Poznaniu. Firma zajmuje pozycję lidera na stołecznym rynku, gdzie prowadzi działalność od 1993 roku. Spółka jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, takich jak Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011 czy przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej dla hotelu Czarny Potok Resort&Spa tytuł Inwestycja Roku 2012. J.W. Construction Holding S.A. jako pierwsza firma deweloperska w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001:2001. W 2012 roku spółka została zwycięzcą opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 4 czerwca 2007 roku jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO: Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł NIE 2 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni, dz. nr 1023, KM 71, obręb Gdynia Nr księgi wieczystej GD1Y/00102603/0 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Brak Nie dotyczy przeznaczenie w planie brak planu dopuszczalna wysokość brak planu zabudowy dopuszczalny procent zabudowy brak planu działki Informacje zawarte w publicznie w lokalizacji nie przewidywane są inwestycje uciążliwe (budowa lub dokumentach rozbudowa dróg, wysypiska, spalarnie, oczyszczalnie, cmentarze itp). dostępnych dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFROMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone TAK TAK NIE -Uzyskano decyzję nr RAAIII.6740.42.2012.AK- - Decyzja stała się ostateczna w 3 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał 1006/dz.1053 w dniu 26.04.2012r. wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni na rzecz J.W. Construction Holding S.A. Sprostowanie błędu w decyzji: Postanowienie z dn. 15.05.2012r.; -Następnie została wydana decyzja nr RAAIII.6740.19.2013.AK-1006/dz.1053 w dniu 20.02.2013r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz SEAHOUSE Spółka z o.o. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego - Decyzja stała się ostateczna w dn. 14.03.2013r. Termin rozpoczęcia prac budowlanych: 26.10.2012r. Termin zakończenia prac budowlanych do 30.05.2014r. Do 30.11.2014 roku. liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości Sposób pomiaru powierzchni dn. 05.06.2012r. 2 budynki: nr 1 i nr 2 z komórkami i halami garażowymi, w tym części naziemne: budynek 1: 1/A; 1/B z komórkami i halą garażową; budynek 2: 2/A; 2/B; 2/C z komórkami i halą garażową dwukondygnacyjną pod częścią 2/A i 2/B Min. odległość między budynkami 1 i 2 wynosi ok. 8,63m. Min. odległość między częściami naziemnymi budynku 1/A i 1/B wynosi ok. 5,47 m; min. odległość między naziemnymi częściami 2/A i 2/B wynosi ok. 3m a między naziemnymi częściami 2/B i 2/C wynosi ok. 10,25m. Pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego zostanie dokonany zgodnie z normą PNISO 9836. 4 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” lokalu Zasady pomiaru zgodnie z polską normą PN-ISO 9836 są następujące: mieszkalnego lub domu Właściwości użytkowe w budownictwie. jednorodzinnego • pomiar na poziomie podłogi; • w stanie całkowicie wykończonym; • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m². Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części: • część o wysokości 1,90 m i więcej; • część o wysokości poniżej 1,90 m która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej. Zamierzony Realizowana inwestycja współfinansowana będzie w ramach uzyskanego kredytu sposób i budowlanego i kredytu odnawialnego na VAT. procentowy Planowana struktura finansowania przedsięwzięcia netto: udział źródeł Kredyt budowlany - 60% finansowania Środki własne - 40% przedsięwzięcia Kredyt odnawialny na VAT. deweloperskiego Bank Zachodni WBK S.A. Środki ochrony bankowy rachunek powierniczy nabywców służący gromadzeniu środków rachunek powierniczy zamknięty nabywcy Rachunek Powierniczy Zamknięty Zasady związane z prowadzeniem zamkniętego mieszkaniowego rachunku Główne zasady powierniczego dla dewelopera. funkcjonowania I. Przeznaczenie rachunku powierniczego wybranego Rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Państwa rodzaju na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków na zabezpieczenia rzecz dewelopera następuje po przeniesieniu na Państwa rzecz lokalu mieszkalnego , na środków warunkach określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz umowie deweloperskiej. II. Ochrona środków na rachunku 1. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy podlega regulacjom ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: ustawa deweloperska) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 2. Środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu komorniczemu, a w razie upadłości dewelopera stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców. III. Umowa deweloperska a umowa rachunku powierniczego 1. Umowa deweloperska zawiera podstawowe informacje dotyczące umowy rachunku powierniczego, którą deweloper zawarł z Bankiem Zachodnim BZ WBK: numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informacje o kosztach prowadzenia rachunku. Wszelkie zmiany umowy rachunku powierniczego w powyższym zakresie wymagają zmiany zawartej z Państwem umowy deweloperskiej. 2. Zmiana umowy rachunku powierniczego w jej pozostałej części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wymaga Państwa odrębnie wyrażonej zgody. IV. Zasady wpłat na rachunek powierniczy Harmonogram wpłat na rachunek powierniczy – zasady płatności ceny, numer mieszkaniowego zamkniętego rachunku powierniczego określane są w umowie deweloperskiej. V. Ewidencja środków 5 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” Zgodnie z ustawą deweloperską, Bank Zachodni WBK SA prowadzi jeden rachunek powierniczy dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Dodatkowo jednak w ramach tego jednego rachunku powierniczego prowadzone są dla poszczególnych nabywców subkonta. VI. Realizacja wypłat Wypłata kwot wpłaconych przez Nabywcę z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego realizowana jest jednorazowo po podpisaniu umowy przenoszącej własność mieszkania na Nabywcę. VII. Odstąpienie od umowy deweloperskiej 1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron na podstawie art. 29 ustawy deweloperskiej powoduje konieczność rozliczenia się Banku Zachodniego WBK SA z Nabywcą. Zanim jednak to nastąpi, Bank Zachodni WBK SA bada warunki formalne odstąpienia na postawie następujących dokumentów: oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, zawierające powołanie się na art. 29 ustawy deweloperskiej, złożone przez stronę odstępującą od umowy, podpisane przez osoby wskazane na karcie wzorów podpisów, odpowiednio: dewelopera albo nabywcy, względnie z podpisem poświadczonym notarialnie, dokument potwierdzający należytą reprezentację strony odstępującej (w przypadku składania oświadczeń przez pełnomocników, niezbędne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem), dokument stanowiący dowód doręczenia drugiej stronie umowy deweloperskiej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład: pocztowe potwierdzenie odbioru), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej składa nabywca, a do księgi wieczystej został złożony wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości – dodatkowo zgoda nabywcy o wykreślenie roszczenia, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Zasady prowadzenia rachunku powierniczego uwzględniają możliwość zwrócenia się przez którąkolwiek ze stron umowy deweloperskiej z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia przez sąd. Zabezpieczenie roszczeń na czas trwania postępowania sądowego może obejmować m. in. tymczasowe zamrożenie środków nabywcy na rachunku powierniczym, ustanowione przez sąd na żądanie strony umowy deweloperskiej, która uważa odstąpienie od umowy za niezgodne z prawem. 3. Terminy wypłaty środków na rzecz nabywcy w wypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej są następujące: zwrot następuje co do zasady w terminie 14 dni od dostarczenia Bankowi kompletu poprawnych dokumentów składających się na formalne warunki odstąpienia od umowy (patrz wyżej). O ewentualnych brakach dokumentacji Bank zawiadamia stronę odstępującą od umowy, jeżeli którakolwiek ze stron podważa zasadność odstąpienia od umowy i zamierza zabezpieczyć roszczenia na okres procesu, powinna zawiadomić Bank w okresie 14dniowym opisanym powyżej. Jeżeli w czasie tym wpłynie do Banku kopia wniosku o zabezpieczenie, złożonego i opłaconego w sądzie, wówczas Bank zawiesi zwrot środków nabywcy na 3 tygodnie, jeżeli w powyższym okresie 3 tygodni do Banku wpłynie postanowienie sądu o zabezpieczeniu środków, Bank postępuje zgodnie z tym postanowieniem. Jeżeli postanowienie sądowe nie zostanie Bankowi przedstawione w tym terminie (14 + 21 = 35 dni, liczonych od daty złożenia kompletnego zawiadomienia o odstąpieniu), Bank zwraca odpowiednią kwotę nabywcy. 4. Zwrot środków po odstąpieniu od umowy dotyczy całej kwoty wpłaconej na poczet ceny lokalu. VIII. Rozwiązanie umowy rachunku 1. W wypadku rozwiązania umowy deweloperskiej w innym trybie niż odstąpienie na podstawie art. 29 ustawy deweloperskiej, Bank zobowiązany jest do wykonania wspólnej dyspozycji nabywcy i dewelopera. 2. W wypadku, w którym Bank nie otrzyma zgodnego oświadczenia stron w przedmiocie wypłaty w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania przez Bank 6 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” informacji o rozwiązaniu umowy, Bank jest uprawniony do złożenia kwoty stanowiącej saldo indywidualnego subkonta nabywcy do depozytu sądowego. IX. Wypowiedzenie umowy rachunku 1. Umowa rachunku powierniczego może zostać wypowiedziana wyłącznie przez Bank (deweloper nie posiada takiego prawa) i to tylko z ważnych powodów. Bank podejmuje decyzję po wszechstronnym rozważeniu wszystkich znanych sobie okoliczności, biorąc pod uwagę również interes nabywców. 2. Rozwiązanie umowy rachunku powierniczego oznacza, że: Bank przelewa środki na nowy rachunek powierniczy, otwarty przez dewelopera w innym banku, albo jeżeli w terminie 60 dni deweloper nie otworzy rachunku w innym banku, środki zgromadzone na rachunku podlegają zwrotowi na rzecz poszczególnych nabywców, przy czym zwrotowi podlega całość dokonanych wpłat. X. Komunikacja z Bankiem 1. Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca ma prawo do informacji o swoich wpłatach na rachunek powierniczy oraz o wypłatach dokonywanych w ramach jego subkonta. W związku z powyższym, na pisemne żądanie Nabywcy, składane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym - Bank Zachodni WBK S.A. generuje zestawienia wpłat i wypłat, zaewidencjonowanych na jego subkoncie, i przekazuje je nabywcy.. 2. Jednostką Banku odpowiedzialną za prowadzenie rachunków powierniczych i wyznaczoną do kontaktów z nabywcami jest: Zespół Wsparcia Sprzedaży Bank Zachodni WBK S.A. Adres: ul. Grzybowska 5a 00-132 Warszawa e-mail: [email protected] Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 5a Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach: szacunkowy podział kosztów realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego % 20% 20% 15% 10% 10% 25% ZDARZENIE 1/A 1/B PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI ROZPOCZĘCIE BUDOWY część I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI ROZPOCZĘCIE BUDOWY część II STAN „0” (należy rozumieć stan, w którym jest wykonana konstrukcja budynku do poziomu stropu garażu łącznie z fundamentami) STAN SUROWY OTWARTY (należy rozumieć stan, w którym jest wykonana konstrukcja części nadziemnej budynku – murowana i żelbetowa z konstrukcją dachu) STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (należy rozumieć stan, w którym wykonana jest konstrukcja budynku ze ścianami osłonowymi i konstrukcją dachu, pokrycie dachu nad budynkiem oraz zewnętrzne elementy stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych, stolarki otworów technologicznych i elementów wykończeniowych daszków)) BUDYNEK 2/A 2/B 2/C 26.10.2012 26.10.2012 do 31.08.2013 25.02.2013 do 15.09.2013 do 31.07.2013 27.03.2013 do 30.11.2013 do 31.07.2013 do 30.11.2013 do 30.11.2013 do 31.08.2013 do 31.12.2013 do 30.09.2013 do 31.12.2013 do 31.12.2013 do 30.10.2013 do 30.05.2014 ZAKOŃCZENIE BUDOWY do 29.08.2014 POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 7 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji W przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących podatku od towarów i usług, w szczególności podwyższenia stawki podatku od towarów i usług, cena lokalu wraz z prawami związanymi, określona w umowie deweloperskiej zostanie stosownie zmieniona, w sposób uwzględniający zmianę takich przepisów. Cena, z uwzględnieniem zmian zostanie ostatecznie skalkulowana, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym w szczególności określających odpowiednie stawki podatku od towarów i usług, obowiązujących na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu wraz z prawami związanymi. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, powodującej wzrost ceny, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej na zasadach określonych w umowie deweloperskiej. Ponadto cena lokalu wraz z prawami związanymi, określona w umowie deweloperskiej podlega weryfikacji, w oparciu o dokonany po wybudowaniu lokalu, pomiar powykonawczy powierzchni użytkowej Lokalu, dokonany w oparciu o polską normę PN-ISO 9836. W przypadku stwierdzenia zmiany powierzchni użytkowej Lokalu wraz z przynależnościami Nabywca wyraża zgodę, iż cena zwiększy się lub zmniejszy się o kwotę stanowiącą iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a rzeczywistą oraz 1) ……….. PLN każdy w przypadku lokalu; 2) …………PLN każdy w przypadku balkonu/tarasu 3)……….....PLN każdy w przypadku komórki lokatorskiej. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do prospektu, za wyjątkiem zmian, wskazanych wyraźnie i w sposób jednoznaczny w treści umowy deweloperskiej, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art.18 i art.19 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami, 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 6) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności lokalu, w terminie określonym w umowie deweloperskiej, W przypadkach, o których mowa w pkt 1)-5) powyżej, Nabywca ma 8 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt 6) powyżej, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności lokalu wraz z prawami związanymi, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy deweloperskiej. Nabywca ma także prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej: 1) w przypadku wzrostu ceny lokalu wraz z prawami związanymi w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku Nabywca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Nabywcy przez Dewelopera o wzroście ceny w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku. 2) jeśli na skutek zmiany powierzchni użytkowej Lokalu lub pomieszczeń przynależnych cena miałaby zwiększyć się o iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a rzeczywistą, Nabywcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Dewelopera o w/w zmianie, lecz nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, umowa deweloperska uważana jest za niezawartą. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności lokalu, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego na poczet ceny lokalu wraz z prawami związanymi w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu lub podpisania aktu notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu wraz z prawami związanymi, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku skorzystania przez Dewelopera z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest złożyć i doręczyć 9 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO „REZYDENCJA REDŁOWO” Deweloperowi lub Bankowi prowadzącemu zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym mowa w umowie deweloperskiej, oświadczenie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zawierające zgodę Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej Kw nr GD1Y/00102603/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni roszczenia o przeniesienie własności lokalu. INNE INFORMACJE Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie tego lokalu wraz z przypadającym temu lokalowi udziałem w Nieruchomości po wpłacie całości należności wynikających z każdej zawartej umowy. Informujemy, że w biurze sprzedaży w Gdyni, przy ul. Leśnej oraz centrali Spółki istnieje możliwość zapoznania się przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5) projektem architektoniczno-budowlanym. 10