Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy
Transkrypt
Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 18.02.2013 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper HBD Błonie Sp. z o.o. KRS: 0000381068 Adres ul. Stępińska 22/30 lok. 234 Warszawa 00-739 Nr NIP i REGON 108-00-10-678 142857779 22 872-05-95 Nr telefonu [email protected] Adres poczty elektronicznej 22 872-05-95 Nr faksu www.osiedleprzypalacu.pl Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka jest Spółka celową powołaną wyłącznie dla wykonania prowadzonej inwestycji. Jako Spółka celowa nie wykonała innych przedsięwzięć deweloperskich. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) Nie postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Miejscowość Pass gmina Błonie, nr działki ewidencyjnej 22/7 Nr księgi wieczystej WA1G/00070885/6 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w Hipoteka umowna do kwoty 1.610.000,00 zł (słownie: dziale czwartym księgi wieczystej jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 26/B/12 z dnia 05 grudnia 2012 r. przez Bank spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim celem finansowania II etapu inwestycji. 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i Brak stanie prawnym nieruchomości 2 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących Remont ul. Passowskiej przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powie-trznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je 1993/2011 z dnia 19.12.2011r. wydane przez Starostę Warszawskiego- wydał Zachodniego Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac Etap II – październik 2012 rok – wrzesień 2013 rok budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa Etap II – grudzień 2013 rok własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego 6 budynków – 6 etapów liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy 12 metrów podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Sposób pomiaru powierzchni lokalu Wg. Normy: PN-70/b-02365 mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł Finansowanie II etapu - środki własne i wpłaty klientów – 75% finansowania przed-sięwzięcia deweloperskiego - kredyt bankowy – 25% Brak stosowania środków ochrony Środki ochrony nabywców ponieważ rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed 29 kwietniem 2012 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram etapach przedsięwzięcia deweloperskiego, w II etap- budynek C1 Etap Rozpoczęcie I Zakończenie Listopad 2012 Zakres prac Udział wartościowy 10,7% Prace projektowe Przygotowanie placu budowy Roboty ziemne Fundamenty II Listopad 2012 Maj 2013 22,2% Konstrukcja nadziemia III Maj 2013 Sierpień 2013 11,3% Dach 2 3 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”. Stolarka IV Czerwiec 2013 Lipiec 2013 15,0% Elewacja Ścianki działowe Przewody wentylacyjne Tynki wewnętrzne V Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 11,1% Malowanie ścian korytarzy Podłogi i posadzki Bramy, drzwi , wyłaz dachowy Balustrady VI Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 17,4% Instalacja wod-kan Instalacje c.o. Kotłownia Instalacje elektryczne VII Sierpień 2013 Wrzesień 2013 11,2% Zagospodarowanie terenu Osiedle - infrastruktura Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad Brak waloryzacji waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich można warunkach odstąpić od deweloperskiej 1.Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy umowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art.1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 6. Nabywca może odstąpić od umowy do czasu odbioru lokalu, bez podawania przyczyny, za powiadomieniem Dewelopera i zapłatą odstępnego w wysokości 10% ceny. INNE INFORMACJE W związku z tym, iż część inwestycji finansowana jest przez bank informujemy, że Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim oświadczył, że wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie nabywanych lokali mieszkalnych z księgi wieczystej nr WA1G/00070885/6 urządzonej dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Pass gm. Błonie, stanowiącej działkę ew. nr 22/7 o pow. 1,5711 ha, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której wpisana jest na rzecz ww. Banku: - hipoteka umowna do kwoty 1.610.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 26/B/12 z dnia 05 grudnia 2012 r., z przeznaczeniem na współfinansowanie II etapu projektu deweloperskiego pod nazwą „Osiedle przy pałacu”, udzielona Spółce HBD Błonie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod warunkiem, iż ostatnia rata należności w kwocie nie mniejszej niż 20% ceny sprzedaży zostanie dokonana przez Nabywcę na rachunek 57 9678 0002 0013 5281 1000 0005 w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim. Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej 2) odpisem KRS 3) pozwoleniem na budowę 4) sprawozdaniem finansowym 5) projektem architektoniczno-budowlanym 6) oświadczeniem Banku Spółdzielczego o wyrażeniu zgody na bezobciążeniowe wyodrębnianie lokali mieszkalnych