Załącznik nr 5 - umowa rem. drogi gminne
Transkrypt
Załącznik nr 5 - umowa rem. drogi gminne
IR.271.3.8.2016 Załącznik nr 5 Umowa Nr ……./UP/16 (wzór) zawarta w dniu ………………… r. w Warce, pomiędzy: Gminą Warka z siedzibą Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowaną przez: Pana Dariusza Gizkę – Burmistrza Warki zwanego dalej „Zamawiającym” a: ………………………………………… ………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ………………………….. § 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w złożonej ofercie z dnia ………………. r. § 2. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonana sukcesywnie do 30.11.2016r.: Termin I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, z otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości co najmniej 500 m2 - do dnia 31.05.2016 r. Termin II - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu „remonterów ciśnieniowych” w ilości co najmniej 1 000 m2 – do dnia 31.05.2016r. Termin wykonania pozostałej ilości zamówienia (określonej kosztorysie ofertowym wg załącznika nr 6 do SIWZ) sukcesywnie do 30.11.2016 r. § 3. Ceny jednostkowe netto remontów nawierzchni wynoszą: cena jedn. L.p. NR SST Opis robót J.m. netto REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ OTACZANĄ NA 1 GORĄCO (Z OTACZARKI): KNNR 6 1 1108-0202 d.1 Kalk. prop. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - głęb. ubytków/ wybojów do 4 cm (tj. 1 m2= 100 kg = 0.100 t) m² 1 KNNR 6 2 1108-0202 d.1 Kalk. prop. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - dodatek za każdy następny 1 cm głęb. ubytków/ wybojów nawierzchni (tj. 1 m2= 25 kg = 0.025 t) m² REMONT PODBUDÓW NIEULEPSZONYCH - ODTWORZENIE LOKALNE / MIEJSCOWE PODBUDÓW 2 DROGOWYCH: KNNR 6 3 0107-01 d.2 analogia Uzupełnienie ubytków/ odtworzenie podbudowy materiałem (tłuczniem/ klińcem) kamiennym zagęszczanym mechanicznie (warstwami o grubości do 10 cm) m 3 REMONTY/ 'ODNOWY' NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO- BITUMICZNĄ Z OTACZARKI – 3 WYKONANE UKŁADARKĄ MAS BITUMICZNYCH - NA ODCINKACH O POW. POWYŻEJ 100 m2: KNNR 6 Plantowanie poboczy o min. szer. 0,75 m /wykonywane ręcznie/ 1301-07/ - z dowozem i doziarnieniem kruszywem naturalnym (do 50 %), ewentualnym przewozem gruntu miejscowego i wyrównaniem 4 SST Ddo wymaganego spadku poprzecznego 6 - 8 % m² d.3 06.03.01 REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI METODĄ 'CIŚNIENIOWEGO' POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ I GRYSAMI /przy użyciu specjalnych 'remonterów ciśnieniowych', które wprowadzają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji 4 asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju, tzw. technologia 'patchmatic'/: Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego KNNR 6 utrwalenia emulsją asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 1109-01 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa powierzchniowych 5 Analogia rakowizn i drobnych nierówności d.4 mater. m² KNNR 6 1109-02 6 Analogia d.4 mater. Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych'- naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego do głęb. 2 cm m² KNNR 6 1109-03 7 Analogia d.4 mater. Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej głęb. 2 cm (2 ÷ 3 cm) m² KNNR 6 8 1109-04 d.4 analogia Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa głębokich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej 3cm (wraz z remontem/ naprawą/ wzmocnieniem kpl. podbudowy) m² Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % § 4. Wartość wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć kwoty ……………. zł (netto) słownie: …………………………………………………….. zł (netto), 23% VAT czyli ……………. zł (brutto) słownie: ……………………………………………..zł (brutto). 2 Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy równać się będzie sumie iloczynów cen jednostkowych netto i ilości m2 (m3, szt.), powiększonych o podatek VAT, odebranych remontów przez Zamawiającego. W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynikającą z przewidywanej ilości robót) a ostateczną (wynikającą z odbiorów), Wykonawca nie nabywa praw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Rozliczenie za wykonane roboty może odbywać się fakturami przejściowymi na podstawie dokumentów stwierdzających stan zaawansowania robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru (podpisany protokół częściowego wykonania robót) ale jedynie za zakończone remonty poszczególnych dróg. Rozliczenie końcowe (faktura końcowa) nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót (bezusterkowego) z zastrzeżeniem § 11 pkt.10 § 5. Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w celu uzyskania jego zgody. § 6. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy ………………………... Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora. § 7. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Krzysztofa Belickiego. Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. § 8. Wykonawca prowadził będzie poszczególny rodzaj robót remontowych w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru remontów cząstkowych § 9. Strony ustanowią odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach: 1. Wykonawca płaci kary Zamawiającemu: a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości robót za każdy dzień opóźnienia; b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w §2 dla terminu I i II w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia odpowiednio; c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych do Wykonawcy, w wysokości 10% wartości robót przewidzianych do wykonania niniejszą umową; e) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami w wysokości 0,2% wartości robót. 2. Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy: a) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych – publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”; 3 b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości robót przewidzianych do wykonania niniejszą umową. § 10. 1.Wykonawca zobowiązany jest do: a) Zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót; b) Wykonanie odpowiedniego projektu organizacji ruchu uzgodnionego z inspektorem nadzoru i zatwierdzonego przez Zarządcę Ruchu Drogowego, dla danej drogi; c) Bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania robót drogowych, jego korekty wynikającej z postępu i lokalizacji robót; d) Organizowanie robót w sposób nie powodujący, bez koniecznej potrzeby, niszczenia innych elementów pasa drogowego, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca dokona we właściwym zakresie i na własny koszt; e) Bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończeniu robót. 2. Wykonawca robót ponosi wszelkie skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane podczas prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót drogowych. § 11. 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem posiadającym umiejętności i kwalifikacje do wykonywania w/w pracy oraz odpowiednim sprzętem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie przy zachowaniu co najmniej takich samych lub lepszych parametrów jakie prezentował dotychczasowy podwykonawca, tzn. doświadczenia, możliwości finansowe, personalne i sprzętowe. 3. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami o wykonanie części zamówienia, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2÷5 stosuje się odpowiednio. 7. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego podwykonawcy lub pracownika podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 8. Umowy, o których mowa w ust. 3,4 i 6, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka niewypłacalności Wykonawcy lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę za roboty powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawców i dokonanie cesji praw i obowiązków z tej umowy na Zamawiającego w terminie 14 dni od rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowiązku i stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy lub uchybień terminów zapłaty na roboty powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych do wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych między Wykonawcą i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kar umownych następować będzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowiącej należyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka się w tej części swojego wynagrodzenia umownego i oświadcza, że niniejsze postanowienie mające na celu ochronę wynagrodzenia dla podwykonawców, zgodne jest z zamiarem i wolą stron niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego, do przedstawienia dowodu zapłaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegającym odbiorowi. § 12 Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania się w materiały dobrej jakości, spełniające wymagania Polskich Norm i przepisów dopuszczające je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.). § 13. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem umowy i spełnianiu warunków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. § 14. 1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 2. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie przy zachowaniu co najmniej takich samych lub lepszych parametrów jakie prezentował dotychczasowy podwykonawca, tzn. doświadczenia, możliwości finansowe, personalne i sprzętowe. § 15. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ……… miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. § 16. Termin zapłaty faktur wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego przy zastosowaniu § 11 pkt.10. 5 § 17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz posiadaną mu wiedzą fachową. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia. § 18. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem posiadającym umiejętności, kwalifikacje do wykonywania w/w pracy oraz odpowiedni sprzęt. § 19. Należności wynikające z treści niniejszej ustawy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. § 20. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych Wykonawcy. § 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z póżn. zm.). § 22. Sprawy sporne rozpatruje Sąd właściwy dla Zamawiającego. § 23. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody wszystkich stron. § 24. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. W Y K O N A W C A: Z A M A W I A J A C Y: 6