UMOWA NR ........................(projekt)
Transkrypt
UMOWA NR ........................(projekt)
RK.F 341-17/10 UMOWA NR ........................(projekt) zawarta w następstwie przeprowadzonego postępowania na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociagu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin) (realizacja uchwały Rady Gminy Subkowy Nr ...................................... z dnia ............................) w dniu ...................w Subkowy , pomiędzy : 1/ Gminą Subkowy, z siedzibą w Subkowy, ul. Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, NIP 593-2367-693, reprezentowaną przez : ....................................................... zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM ” a 2/ ........................ z siedzibą w ..................................................…............................................. wpisana do ................. pod numerem ...................., NIP: ..............., REGON : ........................, kapitał zakładowy ............/fakultatywnie/ , reprezentowaną przez : ......................................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ” – o następującej treści : . §1 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociagu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin) (realizacja uchwały Rady Gminy Subkowy Nr ...................................... z dnia ............................) 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. §2 Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO: 1. wykonanie czynności administracyjnych i formalno-prawnych wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związanych z procedurą sporządzania projektu planu, 2. na żądanie WYKONAWCY - przekazania lub udostępnienia do wglądu wszelkich materiałów i danych będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, a niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, 3. udostępniania własnych pomieszczeń na okres uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu. §3 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 7 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ............................ §4 4.1 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………… zł. (słownie: ........…) , w tym podatek VAT ………………………... 4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu cenowym na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociagu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin) (realizacja uchwały Rady Gminy Subkowy Nr ...................................... z dnia ............................), stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 4.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w pkt.4.1 nie może ulec zmianie. §5 5.1 Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy. 5.2 Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wskazanego w §1 pk.t 1.1 nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, przelewem, na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY : ............................................... . 5.3 W przypadku przekroczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności- określonego w pkt.5.2 – WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za każdy dzień przekroczenia terminu płatności . §6 6.1 Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §3 pkt.3.2 niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku jego bezskutecznego upływu WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 1% ( słownie: jeden procent) wartości brutto wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji etapu przedmiotu umowy, którego realizacji dotyczy zwłoka WYKONAWCY (§4 pkt.4.1 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki . W przypadku , gdy zwłoka WYKONAWCY w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 15 dni ( w stosunku do terminu określonego w §3 pkt.3.2 niniejszej umowy ) , ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy. 6.2 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU dodatkowo karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy ( §4 pkt.4.1 niniejszej umowy). 6.3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych . 6.4 WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w pkt.6.1. Jednocześnie WYKONAWCA oświadcza, że powyższe nie jest obarczone jakąkolwiek inna wadą oświadczenia woli, skutkującą jego nieważnością. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wystawi WYKONAWCY notę w ciągu 21 dni od dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt.6.1 , 6.2 . 6.5 Każda ze Stron niniejszej umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy: - wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości; - po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej; - po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania umowy lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej umowy, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej. 6.6 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy. §7 7.1 Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 7.2. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 7.3 Dla potrzeb umowy, "siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 7.4 Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z mowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 7.5 W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. §8 Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizację niniejszej umowy , przekazywania wzajemnych uwag i nieprawidłowości związanych z jej wykonaniem są : 1/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO : a/ imię i nazwisko : b/ stanowisko : c/ numer telefonu : d/ numer faksu : e/ dni i godziny pracy : 2/ ze strony WYKONAWCY : a/ imię i nazwisko : b/ stanowisko : c/ numer telefonu : d/ numer faksu : e/ dni i godziny pracy : §9 WYKONAWCA nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części. §10 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności , jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niedotrzymania tego warunku WYKONAWCA będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości brutto zawartej umowy (określonej w §4 pkt 4.1 umowy). §11 11.1 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11.2 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 11.3 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. §12 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. §13 Jakiekolwiek zawiadomienia będą przekazywane przez każda ze Stron w formie : listu poleconego lub przesyłki kurierskiej lub faksu ( numer WYKONAWCY ……………, numer ZAMAWIAJĄCEGO …………….. ) . §14 Integralną część umowy stanowią: 1/ załącznik numer 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy 2/ zapytanie cenowe na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociagu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin) (realizacja uchwały Rady Gminy Subkowy Nr ...................................... z dnia ............................) - znak: ....................... 3/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu cenowym na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociagu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin) (realizacja uchwały Rady Gminy Subkowy Nr ...................................... z dnia ............................)- znak: ......................... WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY