ZAŁĄCZNIK NR 3

Oznaczenie sprawy: IZP-270.4.DS2.2012 wzór-Istotne postanowienia do umowy
załącznik nr 4
UMOWA ………….
Zawarta w dniu ….-….-2012r. W Malborku pomiędzy :
Miastem Malbork , 82-200 Malbork, Pl. Słowiański 5 zwanym
reprezentowanym przez :
Burmistrza Miasta Malborka – Andrzeja Rychłowskiego.
……………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………...
dalej
ZAMAWIAJĄCYM,
zwaną dalej WYKONAWCĄ lub SPRZEDAWCĄ, reprezentowaną przez :
1. …………………………….
2. …………………………….
- ……………………..
- ……………………..
W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1.
2.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego
Malborka marki ………………………... model ……………rok produkcji.............
dla Miasta
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej umowy.
Termin realizacji
§2
Wykonawca dostarczy samochód na własny koszt i ryzyko zgodnie z zapisami SIWZ w terminie do 10
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§3
1. Za wykonanie całości i bez zastrzeżeń przedmiotu umowy (§1) Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………………… zł brutto, słownie:
…………………… ……… ………………………….………………………………………. zł brutto).
2. Należność za dostawę samochodu płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez
pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu.
4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiający i jego następcy prawni przejmują
prawo do nieograniczonego korzystania z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem bez prawa
Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. Najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, między innymi.: instrukcje obsługi w
języku polskim, oświadczenie o gwarancji w języku polskim,kartę pojazdu, książka serwisowa
Gwarancja
§4
Na przedmiot umowy określony w §1 oraz SIWZ Wykonawca (Sprzedawca) udziela Zamawiającemu i
jego następcom prawnym gwarancji jakości na okres:
….. lat dla gwarancji mechanicznej,
...... lat dla gwarancji na lakier,
...... lat dla gwarancji na perforację blachy,
Strona 1 z 2
…. lat dla gwarancji pełnej.
Odpowiedzialność i kary umowne
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom
trzecim w trakcie realizacji umowy oraz wynikłe z przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają
w formie kar umownych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 5% wynagrodzenia umownego brutto, gdyby Zamawiający odstąpił od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po dniu wyznaczonym jako
termin realizacji przedmiotu umowy (§2).
4.
Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
zastrzeżone powyżej kary umowne i odszkodowania na zasadach ogólnych także z tytułów
innych niż określono w § 5 umowy.
5.
Zamawiający potrąci karę umowną z należności Wykonawcy z umowy, o której mowa w § 3
powyżej.
Odstąpienie od umowy
§6
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) jeżeli Wykonawca realizuje umowę niedbale, nieterminowo bądź utracił uprawnienia
do wykonywania przedmiotu umowy.
2.
W celu zapewnienia sprawnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają
osoby reprezentujące:
Zamawiającego: -
………………………..
Wykonawcę:
………………………
-
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne – odpowiednie – przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( z póź. zmian.)
§8



Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy,specyfikacja istotnych warunków zamówienia,.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 2 z 2