zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ - Centrum Onkologii

Załącznik Nr 5 do SIWZ PN – 37/12/MM
Projekt umowy
UMOWA nr ............../…….
zawarta w dniu ............................ w Warszawie pomiędzy :
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w
Warszawie 02-781, ul. W.K. Roentgena 5, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod nr KRS 144803, NIP 525 000-80-57, Regon 000-288-366, zwanym dalej
„Zamawiającym”, w imieniu którego działają:
1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor
2. mgr Elżbieta Makulska-Gertruda – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
3. mgr Tomasz Gałecki – Główny Księgowy
a
........................................wpisanym do Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ........................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr………., NIP.........................., Regon ........................., zwanym dalej
„Wykonawcą”, w imieniu którego działają:
1. ..............................................
2. ...........................................
Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym PN 37/12/MM na dostawę pościeli
szpitalnej i hotelowej, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa towar (pościel szpitalną i hotelową),
których rodzaj, ilość i cenę brutto określa załącznik nr 1 do umowy, zwany dalej
towarem.
2. Strony przewidują możliwość zamiany ilości zamawianego towaru, w ramach wartości i
asortymentu określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb
Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy będzie dobrej jakości,
będzie posiadał wymagane atesty, będzie spełniał normy obowiązujące dla tego rodzaju
towaru oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie
prawem.
2. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko.
4. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
5. Odbiór ilościowy i jakościowy następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje
przy odbiorze Kierowca / Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik.
§3
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych
określonych w załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi……….. PLN brutto
(słownie: ……………...…………………………………………………...………… PLN).
2. Koszt dostawy i opakowania wliczony jest w cenę towaru .
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w ciągu …….(min 60 dni.) od daty
podpisania dostarczenia towaru i faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w
tej fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje ceny określone w umowie przez cały czas obowiązywania
umowy.
§4
1. Dostawa następować będzie sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania
umowy, bądź w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego w całości towaru w tym
terminie, do czasu wykonania umowy w pełni, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2. Terminy sukcesywnych dostaw, rodzaj i ilość towaru, rozmiary oraz inne szczególne
warunki Zamawiający ustali w zamówieniach przekazanych faxem Wykonawcy, co
najmniej na 14 dni przed terminem realizacji dostawy.
Do składania zamówień Zamawiający upoważnia Pracowników Sekcji Zaopatrzenia,
a do podpisywania faktur upoważnionego pracownika Sekcji Magazynowej.
3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i sposób
opakowania towaru.
§5
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 14
dni od daty stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji.
W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad
w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem.
- dostarczonego z opóźnieniem.
§6
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu
o którym mowa w § 5 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego
na wolny od wad w terminie określonym w § 6 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia Zamawiającego
od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości niedostarczonego towaru.
2. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar
jeżeli Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie podanym na wystawionej przez
Zamawiającego nocie.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§7
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy :
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zawiadamiając
Wykonawcę na piśmie.
b) w przypadku niewykonywania umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez
Wykonawcę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy
okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne
Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy
obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie
wierzytelności należnych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności na podstawie
umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej
podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności,
przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią. Czynność dokonana z naruszeniem
powyższego zastrzeżenia jest nieważna.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
§ 13
1. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY