Część II WZÓR KONTRAKTU Redukcja NOx w kotłach OP
Transkrypt
Część II WZÓR KONTRAKTU Redukcja NOx w kotłach OP
S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ – Część II WZÓR KONTRAKTU Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, [●] 2013 r. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 1 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:........................................................................................................................ 4 PREAMBUŁA ..................................................................................................................................... 5 DEFINICJE.......................................................................................................................................... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU....................................................................................... 11 1.1 Opis Przedmiotu Kontraktu .......................................................................................................... 11 1.2 Kompletność Przedmiotu Kontraktu.............................................................................................. 12 1.3 Zmiany w Kontrakcie................................................................................................................... 12 ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY .................................................................................................. 15 2.1. Wymagania dotyczące Podwykonawców....................................................................................... 15 2.2. Podwykonawcy Robót Budowlanych ............................................................................................ 15 ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU ............................................................................................... 18 ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI ...................................................................... 20 4.1. Waluta płatności .......................................................................................................................... 20 4.2. Forma i zasady płatności .............................................................................................................. 20 4.3. Harmonogram płatności ............................................................................................................... 21 4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu .......................................................................... 21 ARTYKUŁ V - HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU....................................................... 23 ARTYKUŁ VI – DOKUMENTACJA.................................................................................................. 25 ARTYKUŁ VII - CZĘŚCI ZAMIENNE............................................................................................... 26 ARTYKUŁ VIII - SZKOLENIE .......................................................................................................... 28 8.1. Cel i zasady szkolenia .................................................................................................................. 28 8.2. Miejsce szkolenia i ilość osób ....................................................................................................... 28 8.3. Program szkolenia ....................................................................................................................... 28 8.4. Koszty szkolenia .......................................................................................................................... 29 ARTYKUŁ IX - FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT ................................................................. 30 9.1. Formuła handlowa ....................................................................................................................... 30 9.2. Organizacja transportu ................................................................................................................. 30 ARTYKUŁ X - KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO ............................................................................. 31 10.1. Zakres i procedura kontroli ................................................................................................. 31 10.2. Skutki kontroli ................................................................................................................... 31 10.3. Podział kosztów testów, prób lub kontroli ............................................................................ 32 ARTYKUŁ XI - ETAPY REALIZACJI ............................................................................................... 33 11.1. Projekt Budowlany ............................................................................................................. 33 11.2. Dostawa i montaż ............................................................................................................... 33 11.3. Rozruch ............................................................................................................................. 33 11.4. Ruch Regulacyjny .............................................................................................................. 33 11.5. Ruch Próbny ...................................................................................................................... 34 11.6. Przejęcie do Eksploatacji, Nabycie Prawa Własności i Wykaz Środków Trwałych.................. 34 11.7. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne .......................................................................................... 35 11.8. Odbiór Końcowy ................................................................................................................ 37 11.9. Terenu Budowy.................................................................................................................. 37 Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 2 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Zwrot przez WYKONAWCĘ Terenu Budowy ZAMAWIAJĄCEMU zostanie potwierdzony protokolarnie................................................................................................................................37 11.10. Zagospodarowanie Odpadów. ..............................................................................................37 ARTYKUŁ XII – OGÓLNE WARUNKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI KONTRAKTU ..................................................................................................... 39 12.1. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji inwestycji ............................................39 12.2. Obowiązki WYKONAWCY................................................................................................39 12.3. Pracownicy WYKONAWCY na Terenie Budowy.................................................................41 12.4. Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie BHP ....................................41 12.5. Regulacje dotyczące organizacji prac w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ........................41 ARTYKUŁ XIII - GWARANCJE WYKONAWCY .............................................................................44 13.1. Okresy Gwarancji ...............................................................................................................44 13.2. Parametry Gwarantowane....................................................................................................44 13.3. Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie ......................................................46 ARTYKUŁ XIV - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE.................................50 14.1. Odpowiedzialność WYKONAWCY ....................................................................................50 14.2. Kary umowne za opóźnienia ................................................................................................50 14.2.7. Kary umowne za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Kategorii B..........................51 14.3. Sposób płatności i prawa ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do kar umownych .......................52 ARTYKUŁ XV – UBEZPIECZENIA...................................................................................................53 15.1. Zakres ubezpieczenia ..........................................................................................................53 15.2. Rodzaje zabezpieczonych ryzyk:..........................................................................................53 15.3. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) .......................................53 15.4. Ubezpieczenie OC ..............................................................................................................54 15.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta .........................................................55 15.6. Ubezpieczenie mienia podczas transportu .............................................................................55 15.7. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i Podwykonawców .............55 15.8. Ubezpieczenia Komunikacyjne ............................................................................................56 15.9. Ubezpieczenie ALOP ..........................................................................................................56 Postanowienia Wspólne ................................................................................................................56 ARTYKUŁ XVI - LICENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ .............................................................................59 16.1. Własność intelektualna ........................................................................................................59 16.2. Tajemnica handlowa ...........................................................................................................65 ARTYKUŁ XVII - SIŁA WYŻSZA .....................................................................................................68 17.1. Definicja i przypadki Siły Wyższej ......................................................................................68 17.2. Postępowanie w przypadku wystąpienia Siły Wyższej...........................................................68 17.3. Czas trwania Siły Wyższej, rozliczenie Kontraktu.................................................................69 ARTYKUŁ XVIII – ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU...................70 18.1. Zawieszenie Kontraktu ........................................................................................................70 18.2. Odstąpienie od Kontraktu lub jego części .............................................................................71 ARTYKUŁ XIX - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW...............................................................................78 ARTYKUŁ XX - WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE.........................................................................79 ARTYKUŁ XXI - POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................80 Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 3 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1a - Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik nr 1b - Odpis aktualny z właściwego rejestru dotyczący WYKONAWCY ewentualnie Załącznik nr 1c Pełnomocnictwo do podpisania Kontraktu dla przedstawiciela WYKONAWCY Załącznik nr 2 Część techniczna Załącznik nr 2.1.A Program Funkcjonalno – Użytkowy Załącznik nr 2.1.B Zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia (rozwiązania techniczne Wykonawcy) Załącznik nr 2.2. Załącznik nr 2.3. Lista części zamiennych i szybkozużywających się Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.4. Pomiary zerowe i gwarancyjne Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Załącznik nr 2.6. Projekt organizacji robót Załącznik nr 2.7. Parametry Gwarantowane Załącznik nr 2.8. Wymagania dla dokumentacji Załącznik nr 3 Harmonogram Płatności Załącznik nr 4 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu Załącznik nr 5 Harmonogram Realizacji Kontraktu Załącznik nr 6 Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Załącznik nr 7 Lista Podwykonawców Załącznik nr 8 Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt lub Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum za realizację Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 4 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA PREAMBUŁA Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiędzy: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA spółką prawa polskiego z siedzibą w Ostrołęce, 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, adres do korespondencji: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061837; NIP: 758-000-03-96, REGON: 550658239 Wysokość kapitału zakładowego: 223.000.000,00 zł, Kapitał w całości wpłacony. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Zamawiającego jest Załącznikiem nr 1a do Kontraktu; zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentują: .............................................................................................................. .............................................................................................................. a ................................................................................................................................ spółką prawa .........................................................z siedzibą zarejestrowaną pod adresem ...................................................................... wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w ............................................. pod nr KRS .............................................; NIP: .............................., REGON: ............................... Wysokość kapitału zakładowego: ............................... zł, Kapitał w całości wpłacony zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentują: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... Uwaga do Wykonawcy: W przypadku, gdy wybrana zostanie Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższa treść zostanie przed podpisaniem Kontraktu uzupełniona, a mianowicie: wpisane zostaną dane jak wyżej dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podany zostanie Pełnomocnik (Lider) do reprezentowania i występowania w imieniu wszystkich Wykonawców we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Kontraktu łącznie z upoważnieniem do przyjmowania wynagrodzenia, załączone zostaną odpisy z właściwych rejestrów wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,, zostanie umieszczony zapis odnośnie solidarnej odpowiedzialności za realizację Kontraktu, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 5 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do załączników do Kontraktu zostanie włączony Załącznik nr 10 do Kontraktu – Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt (Umowa Konsorcjum) lub Oświadczenie wszystkich członków konsorcjum o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Kontraktu Aktualny odpis z właściwego krajowego rejestru przedsiębiorców WYKONAWCY stanowi Załącznik nr 1b do Kontraktu; ewentualne pełnomocnictwo do podpisania lub parafowania Kontraktu dla przedstawiciela/li WYKONAWCY jest Załącznikiem nr 1c do Kontraktu. Zważywszy, że WYKONAWCA: - jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony w dziedzinie realizacji zadań związanych z modernizacją kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym, - dysponuje odpowiednią dla wykonania Kontraktu znajomością projektowania, uruchomienia i eksploatacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych , - oświadcza, że dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały są fabrycznie nowe, - posiada wszelkie niezbędne prawa do realizacji instalacji do redukcji emisji NOx dla kotłów pyłowych na blokach nr 1, 2 i 3 i przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do jej eksploatacji, - oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonej technologii, urządzeń, wyposażenia i materiałów będzie odpowiednia przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty wysoko wykwalifikowanego w dziedzinie realizacji instalacji do redukcji emisji NOx. budowy, Strony uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Kontraktu są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tego Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 6 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA DEFINICJE W treści niniejszego Kontraktu należy następująco rozumieć poniższe określenia: 1 Cena Kontraktu oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.385) w PLN za wykonanie Przedmiotu Kontraktu. - Cena Kontraktu jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 1.3 oraz zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z pkt. 3.7. Art. III Kontraktu. 2 Cena Kontraktu netto jest to Cena Kontraktu bez podatku VAT, który naliczany będzie przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Cena Kontraktu netto jest stała w okresie realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21.12.3 i 21.12.4 Art. XXI Kontraktu. 3 Dokumentacja Wykonawcy oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty techniczne dotyczące Instalacji, jej realizacji, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Kontraktu dla realizacji Przedmiotu Kontraktu. 4 Dostawy oznacza wszelkie urządzenia, wyposażenie, materiały, prawa i inne elementy niezbędne do realizacji Przedmiotu Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Kontraktu. Granice Dostaw wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Kontraktu. 5 Etap Realizacji oznacza termin wykonania i zakończenia czynności wyszczególnionych w Harmonogramie Płatności, po którym to terminie następuje płatność na rzecz Wykonawcy. 6 Parametry Gwarantowane Kategorii A oznaczają parametry techniczne bezwzględnie obowiązujące określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, których osiągnięcie przez blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku warunkuje Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Kategorii A. W przypadku nieosiągnięcia tych parametrów ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu na warunkach Artykułu XVIII Kontraktu. 7 Parametry Gwarantowane Kategorii B oznaczają parametry techniczne określone w Załączniku 2.7. do Kontraktu, które blok wraz z zabudowaną Instalacją Bloku powinien osiągać. Nieosiągnięcie tych parametrów podczas Pomiarów Gwarancyjnych w zakresach określonych w Kontrakcie skutkuje naliczeniem kar Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 7 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA umownych przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Art. XIV Kontraktu i Załącznika 2.7 do Kontraktu. 8 Instalacja Bloku w zapisach ogólnych odnosi się do modernizacji wszystkich kotłów. W przypadku wskazania numeru bloku, oznacza część Przedmiotu Kontraktu związaną z modernizacją kotła dotyczącą: bloku nr 1 (Instalacja Bloku nr 1), bloku nr 2 (Instalacja Bloku nr 2) i bloku nr 3 (Instalacja Bloku nr 3). 9 Kontrakt oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną jego część, określający warunki wykonania Przedmiotu Kontraktu. 10 Odbiór Końcowy oznacza akt potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji Bloku, w tym osiągnięcie przez Instalacje Bloku Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2.7 do Kontraktu. 11 Podwykonawca oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części Przedmiotu Kontraktu. 12 Pomiary Zerowe oznaczają pomiary wykonane na każdym z kotłów przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego przed odstawieniem bloku do postoju remontowego, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Zerowych jest udokumentowanie stanu kotła przed modernizacją. 13 Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary wykonane na każdej Instalacji Bloku w podstawowym Okresie Gwarancji przez firmę pomiarową wybraną i zatrudnioną przez Zamawiającego, która wcześniej wykonywała Pomiary Zerowe. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone, zgodnie z procedurami opisanymi w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu (Pomiary Zerowe i Gwarancyjne). Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych każdej Instalacji Bloku. 14 Prawidłowe Standardy Inżynieryjne i Budowlane 15 Przedmiot Kontraktu oznaczają akceptowane w praktyce międzynarodowej standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z polskim prawem i innymi obowiązującymi regulacjami oraz staranność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od wykonawcy lub inżyniera posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów analogicznych lub zbliżonych do przewidzianego w Kontrakcie. oznacza realizację przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1.1. Art. I Kontraktu zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 2 do Kontraktu i spełniającego wymagania Kontraktu. Na Przedmiot Kontraktu składają się Dostawy, Usługi i Roboty Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 8 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Budowlane. 16 Przejęcie Instalacji Bloku do Eksploatacji oznacza akt podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji po pomyślnym zakończeniu Ruchu Próbnego oraz po dostarczeniu dokumentacji zgodnie z pkt. 11.6.1. Art. XI Kontraktu. 17 Roboty Budowlane oznaczają wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 123 z późn. zm.) zwane w skrócie „Prawem Budowlanym”, które Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 18 Rozruch oznacza etap realizacji Przedmiotu Kontraktu, dotyczący każdej Instalacji Bloku po zakończeniu prac montażowych, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń i układów technologicznych pod obciążeniem, z udziałem czynników procesowych, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 19 Ruch Próbny Oznacza 360-godzinną próbę pracy bloku z Instalacją Bloku, której celem jest udokumentowanie właściwej funkcjonalności Instalacji danego Bloku oraz osiągnięcia, możliwych do oceny w oparciu o przyrządy ruchowe i analizy laboratorium chemicznego Zamawiającego, Parametrów Gwarantowanych. Procedury Ruchu Próbnego opisane są w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. Ruch próbny części wspólnej instalacji odbywa się równocześnie z ruchem próbnym pierwszego zmodernizowanego Bloku. 20 Ruch Regulacyjny oznacza regulację systemów technologicznych i urządzeń pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy i przygotowanie Instalacji Bloku do Ruchu Próbnego. Ruch Regulacyjny odbywa się w okresie pomiędzy Rozruchem a Ruchem Próbnym i przeprowadzony będzie zgodnie procedurą określoną w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 21 Szkoda oznacza uszczerbek w dobrach prawnie chronionych tak majątkowych jak i niemajątkowych, powstały w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych przez jedną ze Stron Kontraktu lub czynu niedozwolonego. Szkoda obejmuje stratę, którą poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (utracone korzyści). 22 Strona/Strony „Strona” - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO albo WYKONAWCĘ. „Strony” - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 23 System SOWEL oznacza system znakowania urządzeń SOWEL, który jest odmianą systemu Kraftwerks – Kennzeichen – System (KKS). 24 Teren Budowy oznacza przestrzeń, miejsca i place, które zostały protokolarnie Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 9 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA udostępnione WYKONAWCY przez ZAMWIAJĄCEGO na ustalony okres w celu realizacji Przedmiotu Kontraktu. 25 Usługi oznacza wszelkie czynności, działania, zadania i funkcje, które nie są Robotami Budowlanymi ani Dostawą, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Kontraktem i w granicach jak w Załączniku nr 2.1 do Kontraktu. 26 Ustawa oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 27 Wada oznacza wykonanie Przedmiotu Kontraktu lub jego części niezgodnie z Kontraktem. 28 Usterka Nielimitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie nie wyklucza użytkowania bloku ani użytkowania Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 29 Usterka Limitująca oznacza Wadę Instalacji Bloku, której wystąpienie uniemożliwia użytkowanie bloku lub użytkowanie Instalacji Bloku zgodnie z przeznaczeniem. 30 Zakończenie Montażu oznacza datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu przekazania Instalacji Bloku do Rozruchu . Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 10 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU 1.1 Opis Przedmiotu Kontraktu Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie w formule „pod klucz” kompletnej instalacji odazotowania spalin dla kotłów typu OP–650 na blokach nr 1, nr 2 i nr 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w celu obniżenia w sposób trwały stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu ≤ 150 mg/Nm3, przyjmując za podstawę wartości średnie jednogodzinne. Modernizacja kotłów OP–650 będzie przeprowadzona z zastosowaniem metod pierwotnych (średnio-godzinowe stężenie NOx jako sumy tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 przy O2 = 6 % z wykorzystaniem tylko metod pierwotnych ≤ 250mg/Nm3) i metod wtórnych. Dla metod wtórnych dopuszcza się jedynie technologie niekatalityczne, uzupełnione dodatkowo zabudową w II ciągu kotła, pojedynczego katalitycznego filtra amoniaku. Instalacja odazotowania spalin w zasadniczy sposób nie może pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla, które zostaną określone podczas Pomiarów Zerowych. Inwestycja będzie realizowana w czterech Etapach, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Instalacja wybudowana dla każdego z bloków będzie traktowana, jako Etap podlegający odrębnym procedurom odbiorowym, zakończonym podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, przy czym Instalacja w części wspólnej dla trzech bloków (jeżeli takie rozwiązanie będzie uwzględnione w przedstawionej propozycji) zostanie wykonana i przekazana do eksploatacji w ramach Etapu I. Etapy zabudowy Instalacji odazotowania spalin na kotłach OP-650 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA bloków nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane będą w następującej kolejności. Etap I – wykonanie Instalacji w części wspólnej dla wszystkich trzech bloków (stacja rozładunku i magazynowania reagenta) (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap II – wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 2 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2013/2014), Etap III –wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 3 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2014/2015), Etap IV – wykonanie Instalacji dedykowanej dla kotła OP-650k nr 1 wraz z podłączeniem do części wspólnej Instalacji (przewidywany czas realizacji: rok 2015/2016). Formuła "pod klucz" oznacza kompletne wykonanie przez Wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę i uruchomienie Instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość Instalacji do eksploatacji w tym Ruch Próbny, udział w Pomiarach Gwarancyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego, Raportu Oddziaływania na Środowisko, ocena pozwolenia na budowę oraz ewentualne przygotowanie nowego Raportu oddziaływania na Środowisko oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 11 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 1.2 Kompletność Przedmiotu Kontraktu WYKONAWCA oświadcza, że Załącznik nr 2 do Kontraktu obejmuje kompletny Przedmiot Kontraktu, a pominięcie jakiegoś elementu/pozycji w zakresie Usług, Dostaw bądź Robót Budowlanych nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Kontraktu. Wyłączenia podane są w Załączniku nr 2.1. do Kontraktu. Formuła „pod klucz” oznacza sposób wykonania Przedmiotu Kontraktu według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Gwarantowanych Parametrach Technicznych, określonych w Kontrakcie, z wykonaniem wszelkich Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które potrzebne są do tego, aby Instalacja Bloku osiągnęła wymagane w Kontrakcie charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy tej instalacji, tj. Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług nie są wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie, jednakże znajdują się w ramach Przedmiotu Kontraktu. W przypadku niewyspecyfikowania w Zakresie Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 2.1 do Kontraktu) jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu i osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych (Art. XIII Kontraktu), będzie on dostarczony i wykonany w Cenie Kontraktu i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie opóźniało to Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu). ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że w przypadku wątpliwości, niejasności czy rozbieżności w interpretacji kompletności Dostaw, Usług i Robót Budowlanych zapewnianych przez WYKONAWCĘ, nie zapłaci WYKONAWCY żadnych innych kwot poza Ceną Kontraktu, za wykonanie przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21.12.3 i pkt. 21.12.4 Artykułu XXI Kontraktu. 1.3 Zmiany w Kontrakcie 1.3.1. POLECENIE ZMIANY ZAMAWIAJĄCY może, po pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY, zażądać wprowadzenia uzasadnionych zmian w realizacji Przedmiotu Kontraktu w przypadku: a) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do zmian przepisów prawnych oraz wymagań ustawowych, b) dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu do warunków, w jakich realizowany jest Przedmiotu Kontraktu, w sytuacji, gdy dokładna ocena ww. warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Kontraktu, c) optymalizacji kosztów ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, d) poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu, e) uzasadnionej i koniecznej poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji prac, ograniczenia kosztów eksploatacji Przedmiotu Kontraktu lub spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska, f) koniecznych z uwagi na sposób finansowania zewnętrznego Kontraktu lub racjonalnie uzasadnione, zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie zewnętrzne. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 12 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA WYKONAWCA dokona takiej zleconej Zmiany po jej uprzednim pisemnym uzgodnieniu między Stronami zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 1.3.3. i 1.3.4. niniejszego Artykułu. W tym celu ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY tzw. ”Polecenie Zmiany”, które nakazuje WYKONAWCY zmienić, skorygować, pominąć, dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu “Zmianą”). Jeżeli WYKONAWCA uzna, że zaproponowana zmiana może się łączyć z jakimikolwiek ryzykami czy nieprawidłowościami z punktu widzenia obowiązujących przepisów i norm, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi o tym ZAMAWIAJĄCEGO i jeżeli ZAMAWIAJĄCY mimo to podtrzyma konieczność tych zmian, ZAMAWIAJĄCY będzie odpowiedzialny za te nieprawidłowości i ryzyka. Przed wydaniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, ZAMAWIAJĄCY wcześniej powiadomi WYKONAWCĘ o charakterze i formie takiej Zmiany. W ciągu 14 dni od otrzymania Polecenia Zmiany, WYKONAWCA opracuje i dostarczy do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. „Dokument Zmiany”, zgodnie z procedurą zawartą w pkt. 1.3.3. do 1.3.4. niniejszego Artykułu. Jeżeli Dokumentacja Wykonawcy lub Instalacja nie są zgodne z przepisami polskimi, obowiązującymi w dniu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub z Kontraktem, to istnieje konieczność ich poprawienia przez WYKONAWCĘ, ale nie stanowi to Zmiany, z zastrzeżeniem zapisów punktu 21.12.3. Artykułu XXI Kontraktu. 1.3.2. PROPOZYCJA ZMIANY Niezależnie od postanowień punktu 1.3.1 WYKONAWCA może, z zastrzeżeniem punktu 1.3.4.5. poniżej, z własnej inicjatywy przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie propozycję zmiany w Przedmiocie Kontraktu (zwaną w treści Kontraktu “Propozycją Zmiany”), która w przekonaniu WYKONAWCY jest korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia ekonomii lub technologii (np. obniży koszt realizowania Kontraktu, utrzymania lub użytkowania Instalacji), która zmienia, koryguje, pomija, dodaje lub w inny sposób przekształca jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu (zwane w treści Kontraktu „Zmianą”). WYKONAWCA ma obowiązek złożenia Propozycji Zmiany, jeżeli wykonanie Instalacji lub działanie Instalacji zgodnie z Kontraktem naruszałoby przepisy prawa ogłoszone po dacie zawarcia Kontraktu. Po przeanalizowaniu Propozycji Zmiany otrzymanej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zajmie stanowisko w terminie 14 dni od daty otrzymania Propozycji Zmiany wydając Wykonawcy polecenie opracowania Dokumentu Zmiany lub odrzucając propozycję. Brak stanowiska Zamawiającego w podanym terminie jest jednoznaczny z jej odrzuceniem, Dokument Zmiany zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ zgodnie z procedurą zawartą w punktach 1.3.3. do 1.3.4. niniejszego Artykułu. 1.3.3. DOKUMENT ZMIANY Każdy Dokument Zmiany będzie sporządzony przez WYKONAWCĘ na jego koszt. Dokument Zmiany Kontraktu zostanie przygotowany przez WYKONAWCĘ na piśmie i będzie zawierał szczegółowy opis Zmiany i jej uzasadnienie, z wyjątkiem sytuacji, w której to ZAMAWIAJĄCY wnioskuje o zmianę. Dokument Zmiany będzie składał się co najmniej z następujących elementów: 1.3.3.1. Opisu Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą i proponowany harmonogram ich wykonania, 1.3.3.2. Propozycji WYKONAWCY dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu Płatności, stanowiącego Załącznik nr 3 do Kontraktu, Harmonogramu Realizacji Kontraktu stanowiącego Załącznik nr 5 do Kontraktu, lub zakresu innych zobowiązań WYKONAWCY wynikających z Kontraktu, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 13 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 1.3.3.3. Propozycji WYKONAWCY dotyczącej zmiany Ceny Kontraktu, w oparciu o szczegółowy kosztorys obejmujący Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, które należy wykonać w związku z proponowaną Zmianą, określoną w Dokumencie Zmiany, 1.3.3.4. Okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany, nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez ZAMAWIAJĄCEGO, 1.3.3.5. Wpływu Zmiany na warunki Kontraktu (np. na Parametry Gwarantowane, na Okres Odpowiedzialności za Wady itp.). 1.3.4. PROCEDURA ZMIAN 1.3.4.1. Po otrzymaniu Dokumentu Zmiany od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY w ciągu 14 dni zawiadomi WYKONAWCĘ o przyjęciu bądź odrzuceniu Zmiany, albo zgłosi uwagi do Zmiany. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z odrzuceniem Zmiany. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Zmiany, na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu Zmiany i warunków jej wprowadzenia, 1.3.4.2. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje Zmianę, określoną w Dokumencie Zmiany, wówczas powinien wyrazić swoją akceptację poprzez podpisanie Dokumentu Zmiany i zwrócić ten dokument WYKONAWCY. Zmiana podlegała będzie niezwłocznemu wprowadzeniu do Kontraktu, pisemnym Aneksem podpisanym przez Strony. WYKONAWCA nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony, 1.3.4.3. Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, przed zawarciem pisemnego aneksu dotyczącego Zmiany, WYKONAWCA udokumentuje wycenę Zmiany, zawartą w Dokumencie Zmiany lub wynegocjowaną z ZAMAWIAJĄCYM. Po otrzymaniu od Wykonawcy Dokumentu Zmiany i przedstawienia przez Wykonawcę udokumentowania wyceny Zmiany, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA spotkają się i uzgodnią korektę Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczące Propozycji Zmiany, 1.3.4.4. Wszelkie Zmiany wyceniane będą zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi między Stronami na podstawie poziomu cen funkcjonujących na rynku polskim w okresie wprowadzenia danej Zmiany, w oparciu o publikowane kwartalnie bazy cenowe SEKOCENBUD, 1.3.4.5. WYKONAWCA nie może domagać się Zmian w Kontrakcie (w tym zmiany Ceny i terminu realizacji) w związku z nienależytym wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 14 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ II- PODWYKONAWCY 2.1. Wymagania dotyczące Podwykonawców 2.1.1. Wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane dostarczane i wykonywane w ramach Kontraktu powinny być wysokiej jakości i pochodzić z firm posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rodzaju prac, jakie będą realizować. 2.1.2. Lista głównych Podwykonawców zostanie wprowadzona do Kontraktu jako Załącznik nr 7 po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od podpisania niniejszego Kontraktu. Niniejsza lista może podlegać zmianom w trakcie realizacji Kontraktu, jednakże po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. 2.1.3. Przed powierzeniem prac Podwykonawcy spoza listy Podwykonawców, znajdującej się w Załączniku nr 7 do Kontraktu, WYKONAWCA musi zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o akceptację Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi WYKONAWCY niezwłocznie, nie później niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku od WYKONAWCY i nie może odmówić akceptacji bez uzasadnienia. Brak odpowiedzi ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w tym terminie uważany będzie za akceptację danego Podwykonawcy. 2.1.4. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją prac przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania WYKONAWCY. 2.1.5. Umowy WYKONAWCY z Podwykonawcami powinny zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt. 18.2 Kontraktu, b) zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczania części zamiennych i szybkozużywających się dla Przedmiotu Kontraktu na cały okres Gwarancji, c) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę. 2.2. Podwykonawcy Robót Budowlanych 2.2.1. Do Robót realizowanych przez Podwykonawców zatrudnionych przez WYKONAWCĘ będą miały zastosowanie przepisy art. 647¹ Kodeksu cywilnego. 2.2.2. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU projekt umowy z takim Podwykonawcą. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Jeśli ZAMAWIAJĄCY zgłosi uzasadniony sprzeciw lub zastrzeżenia, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić w ciągu Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 15 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA kolejnych 14 dni nowy projekt umowy, uwzględniający zastrzeżenia bądź zalecenia ZAMAWIAJĄCEGO lub projekt umowy z innym Podwykonawcą. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY i w tym przypadku zasady opisane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio. 2.2.3. Każda umowa z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia przewidujące: a) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków WYKONAWCY wynikających z umów z Podwykonawcami na ZAMAWIAJĄCEGO w przypadkach przewidzianych w pkt. 18.2 Kontraktu, b) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę co do ryzyk, w odniesieniu do których obowiązek ubezpieczenia ciąży na WYKONAWCY zgodnie z Artykułem XV Kontraktu, o ile taki obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę. 2.2.4. Wraz z każdym Protokołem Zakończenia Etapu Realizacji, WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU informację o: dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później niż na dzień przygotowania przez WYKONAWCĘ Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji. WYKONAWCY przysługuje prawo wstrzymania lub odmowy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robót Budowlanych, w przypadku, gdy uprawniają go do tego zapisy umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych lub przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ujawnione zostały wady robót wykonywanych przez Podwykonawcę Robót Budowlanych. 2.2.5. Jeżeli WYKONAWCA z nieuzasadnionych przyczyn nie zapłaci swojemu Podwykonawcy lub Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wykonującemu Roboty Budowlane należnego wynagrodzenia, wówczas ZAMAWIAJĄCY po uzyskaniu wyjaśnień od WYKONAWCY dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych. Każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie podlegać potrąceniu wraz z należnymi odsetkami z najbliższych płatności ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz WYKONAWCY lub płacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążeniowej, a w przypadku braku zapłaty - będzie wypłacona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych, jeżeli: (a) okaże się, że taki Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania, (b) co do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez takiego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę toczy się spór przed sądem, arbitrażem lub zapadł już prawomocny wyrok oddalający powództwo Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót Budowlanych o zapłatę, 2.2.6. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy Robót Budowlanych na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego, zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Ceny Kontraktu na rzecz WYKONAWCY. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 16 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 2.2.7. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych, WYKONAWCA przedłoży w terminie 45 dni od dnia jej zakończenia oświadczenie potwierdzone przez Podwykonawcę Robót Budowlanych, że płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą Robót Budowlanych zostały przez WYKONAWCĘ zrealizowane, za wyjątkiem kaucji gwarancyjnej lub/i innych płatności zatrzymanych zgodnie z umową z Podwykonawcą Robót Budowlanych. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 17 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ III - CENA KONTRAKTU Uwaga: WYKONAWCA w Ofercie Wstępnej nie podaje Ceny Kontraktu (Ceny Ofertowej). 3.1. Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Kontraktu wynosi ..................................... PLN (słownie: ................................. złotych). Cena Kontraktu netto nie obejmuje podatku VAT, który według właściwej stawki podatkowej będzie doliczany przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Na dzień zawarcia Kontraktu VAT wynosi 23%, tj. ......................... PLN (słownie: .......................... złotych). Cena Kontraktu, tj. z podatkiem VAT 23% wynosi PLN ......... (słownie: ........................... złotych). w tym: 3.1.1. Cena Kontraktu za części wspólne dla Instalacji Bloku, która stanowi 10% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: …………… PLN (słownie: …………………………….. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu ………….. PLN (słownie: ……………………. złotych, 3.1.2. Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 1, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto: …………… PLN (słownie: …………………………….. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu ………….. PLN (słownie: ……………………. złotych, 3.1.3. Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 2, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto …………… PLN (słownie: …………………………….. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu ………….. PLN (słownie: ……………………. złotych), 3.1.4. Cena Kontraktu za Instalację Bloku nr 3, która stanowi 30% Ceny Kontraktu podanej w punkcie 3.1. niniejszego Artykułu, Wynosi netto:…………… PLN (słownie: …………………………….. złotych) i podatek VAT na dzień zawarcia Kontraktu ………….. PLN (słownie: ……………………. złotych), 3.2. Podział płatności za Przedmiot Kontraktu określony w pkt. 1.1. Artykułu I Kontraktu przedstawia Załącznik nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności). 3.3. Cena Kontraktu netto jest skalkulowana przy uwzględnieniu, że ZAMAWIAJĄCY pokrywa następujące koszty: koszty mediów i paliw oraz reagenta użytych w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego oraz 360-godzinnego Ruchu Próbnego. koszty pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych, Podział obowiązków i związanych z nimi kosztów pomiędzy Stronami Kontraktu jest uszczegółowiony w Artykule XII Kontraktu i Załączniku nr 2.5. do Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 18 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 3.4. Cena Kontraktu dla Dostaw jest podana na bazie formuły handlowej DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010 (dla Dostaw importowanych) oraz formuły franco – Teren Budowy (dla Dostaw krajowych) – zgodnie z zapisami 9.1 Artykułu IX Kontraktu. 3.5. Cena Kontraktu określona w PLN ma charakter ryczałtowy i jest stała, z zastrzeżeniem pkt. 1.3. oraz 3.7. i obowiązuje w wysokości określonej w pkt. 3.1. Artykułu III Kontraktu, przez cały okres realizacji Kontraktu, tj. do zakończenia okresu Gwarancji na Przedmiot Kontraktu i do całkowitego rozliczenia Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt. 21.12.3 i pkt. 21.12.4 Artykułu XXI Kontraktu. 3.6. Cena Kontraktu określona w PLN jest podzielona na poszczególne płatności – Etapy Realizacji wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 „Harmonogram Płatności” do Kontraktu. 3.7. Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy tej części Kontraktu, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Ceny Kontraktu nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 19 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ IV - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1. Waluta płatności Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski (PLN). 4.2. Forma i zasady płatności 4.2.1. WYKONAWCA będzie wystawiać faktury VAT zgodnie z Etapami Realizacji określonymi w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu, w oparciu o protokolarnie odebrane Etapy Realizacji Przedmiotu Kontraktu. 4.2.2. Należne płatności wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywane będą na konto bankowe WYKONAWCY wskazane każdorazowo w fakturze VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. 4.2.3. Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że: 4.2.3.1. Faktura VAT musi być wystawiona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, po faktycznym zaistnieniu podstawy do fakturowania, wynikającej z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu), 4.2.3.2. Wraz z fakturą VAT WYKONAWCA przedłoży dokument stwierdzający zasadność i podstawę jej wystawienia, a mianowicie kopię podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Odbioru Etapu Realizacji wyszczególnionego w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu. 4.2.4. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 4.2.5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 758-000-03-96. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP .......................................................... 4.2.6. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku i koszty instytucji kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku (Banków) zarówno w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe związane z tym Kontraktem. 4.2.7. W terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od otrzymania przez Wykonawcę płatności za dany Etap Realizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców Robót Budowlanych o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawcę wszystkich wymaganych należności związanych z danym Etapem Realizacji. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej albo niedostarczenia go w terminie, o którym mowa powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień, a w razie zwrócenia się przez Podwykonawcę na rzecz którego płatność nie została dokonana, zastosowanie będzie miał pkt. 2.2. Artykułu II Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 20 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 4.3. Harmonogram płatności. 4.3.1. Płatności będą realizowane na podstawie faktur VAT wystawianych po zakończeniu i protokolarnym odbiorze każdego Etapu Realizacji, zgodnie z Harmonogramem Płatności, stanowiącym Załącznik nr 3 do Kontraktu. 4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 4.4.1. Celem zabezpieczenia wykonania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, WYKONAWCA uzyska na swój koszt i przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu (zwane w skrócie „Zabezpieczeniem”) w wysokości 7% Ceny Kontraktu (tj. Ceny Kontraktu brutto) najpóźniej w dniu podpisania (zawarcia) Kontraktu. 4.4.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu będzie służyć ZAMAWIAJĄCEMU na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez WYKONAWCĘ oraz do pokrycia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCA z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Kontraktu. 4.4.3. W trakcie realizacji Kontraktu WYKONAWCA może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia w ramach dopuszczalnych w Ustawie form, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4.4.4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu zostanie wniesione i będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami: 4.4.4.1. Po podpisaniu Protokółu Przejęcia do Eksploatacji każdej z trzech Instalacji Bloku, Zabezpieczenie zostanie zredukowane w kwocie odpowiadającej 70% wysokości Zabezpieczenia za daną Instalację Bloku, (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń), w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji Bloku, 4.4.4.2. 30% wysokości Zabezpieczenia za każdą wykonaną Instalację Bloku pozostanie na okres rękojmi za wady danej Instalacji Bloku. Zabezpieczenie okresu rękojmi za wady dla danej Instalacji Bloku (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) ZAMAWIAJĄCY zwróci najpóźniej w 15 tym dniu po upływie okresu odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady dla tej Instalacji Bloku. 4.4.5. W przypadku przedłużenia okresu odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady dla danego Etapu z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady dla danego Etapu, WYKONAWCA jest zobowiązany na swój koszt do przedłużenia istniejącego już Zabezpieczenia dla danego Etapu albo złożenia nowego Zabezpieczenia dla danego Etapu na okres tego przedłużenia. Niewypełnienie tego warunku daje ZAMAWIAJĄCEMU prawo do podjęcia środków z dotychczasowego Zabezpieczenia i potraktowanie ich jako Zabezpieczenia w pieniądzu przez okres przedłużenia odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady. Jeśli przed upływem tego okresu WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU Zabezpieczenie w Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 21 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA innej formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych, wówczas ZAMAWIAJĄCY zwróci mu zatrzymane środki. 4.4.6. W przypadku przedłużenia terminów wykonania Kontraktu WYKONAWCA zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio termin obowiązywania Zabezpieczenia lub wnieść nowe Zabezpieczenie na odpowiedni okres. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 22 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ V - HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU 5.1. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Kontraktu przedstawia Załącznik nr 5 do Kontraktu, który obejmuje wszystkie etapy realizacji Kontraktu, do dostarczenia którego Wykonawca jest zobowiązany w terminie 28 dni od dnia podpisania niniejszego Kontraktu 5.2. Wszystkie prace montażowe wymagające postoju bloku muszą być wykonane przez WYKONAWCĘ w trakcie trwania remontów planowych w latach podanych w pkt. 1.1. Artykułu I Kontraktu. Harmonogram realizacji tych prac musi być skoordynowany z harmonogramem remontu danego bloku, opracowanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO. 5.3. Strony ustalają, że zakończenie realizacji Przedmiotu Kontraktu nastąpi wraz z odbiorem ostatniego modernizowanego bloku z zastrzeżeniem, że Odbiory Końcowe Instalacji poszczególnych Bloków nastąpią w terminie wskazanych w Załączniku nr 5 do Kontraktu 5.4. Terminy Realizacji Kontraktu podane w Załączniku nr 5 do Kontraktu mogą ulec zmianie w poniższych przypadkach: 5.5. 5.4.1. Zaistnienia siły wyższej zgodnie z Artykułem XVII Kontraktu, 5.4.2. Zmiany przepisów prawnych zgodnie z zapisami punktu 21.12.3. Artykułu XXI Kontraktu w powiązaniu z punktem 1.3. Artykułu I Kontraktu, 5.4.3. Zmiany w Przedmiocie Kontraktu dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź WYKONAWCĘ zgodnie z postanowieniami punktu 1.3. Artykułu I Kontraktu, 5.4.4. Z przyczyn administracyjnych niezależnych od Stron (np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, opinii itp.) na zasadach określonych w punkcie 21.12.4. Artykułu XXI Kontraktu w powiązaniu z punktem 1.3. Artykułu I Kontraktu, 5.4.5. Zawieszenia Kontraktu z przyczyn opisanych w punktach 18.1.1. i 18.1.2. Artykułu XVIII Kontraktu, 5.4.6. Zmiany terminu rozpoczęcia remontu planowego Bloku przez Operatora Systemu Przesyłowego. 5.4.7. Przedłużenia terminu realizacji Kontraktu z przyczyn ruchowych w zakładzie Zamawiającego. Strony będą się wzajemnie pisemnie informować o wystąpieniu zdarzenia wymienionego w punktach 5.4.1. ÷ 5.4.7. niniejszego Artykułu w ciągu 14 dni od chwili, kiedy wymienione wyżej zdarzenie miało miejsce lub stało się im znane, wzywając jednocześnie drugą Stronę do podjęcia rozmów w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania w zaistniałych okolicznościach. 5.5.1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w punktach 5.4.1. ÷ 5.4.7. niniejszego Artykułu, Strony dołożą wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków danego zdarzenia i skrócenia czasu opóźnienia spowodowanego tym zdarzeniem. 5.5.2. Zmiana terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) z powodów podanych w punktach 5.4.1. ÷ 5.4.7. niniejszego Artykułu, nastąpić może jedynie o niezbędną ilość dni uzasadnioną przyczyną zmian. Dokument Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 23 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Zmiany Kontraktu będzie przedmiotem obustronnych negocjacji, w wyniku których, zostanie uzgodniona ostateczna wersja zmian do Kontraktu, które w formie aneksu będą wprowadzone do Kontraktu 5.6. Użycie w niniejszym Kontrakcie słów „Harmonogram Realizacji Kontraktu” jest równoznaczne z odniesieniem do terminów realizacji Kontraktu określonych w Załączniku nr 5 do Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 24 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ VI – DOKUMENTACJA 6.1. Szczegółowy zakres i standard wymaganej dokumentacji podany jest w Załączniku 2.8. do Kontraktu. 6.2. WYKONAWCA gwarantuje że: 6.2.1. Poszczególne elementy dokumentacji technicznej będą kompletne z punktu widzenia przepisów prawa obowiązujących w Polsce, wymagań i potrzeb Kontraktu, dobrej wiedzy i praktyki inżynierskiej, 6.2.2. W zakresie określonym w Załączniku 2.8. do Kontraktu sporządzenie w języku polskim projektu budowlanego, kompletnej dokumentacji technicznej, dokumentacji dla uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń i zatwierdzeń koniecznych do realizacji Instalacji wykonanej zgodnie z Załącznikiem 2.8. do Kontraktu, z dobrą praktyką inżynierską i z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, a w przypadku ich braku - odpowiednimi normami IEC, DIN, VDE, NF, ONORM, BS itp. po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM oraz zgodnie z wymaganiami ppoż., BHP, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego i wdrożonym przez WYKONAWCĘ systemem kontroli jakości zawartym w Załączniku nr 6 do Kontraktu (Program Zapewnienia i Kontroli Jakości). 6.3. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA upoważnieni są do używania i kopiowania przekazywanej sobie wzajemnie dokumentacji tylko dla potrzeb realizacji Kontraktu i eksploatacji Przedmiotu Kontraktu z zachowaniem Praw Własności Intelektualnej, o których mowa w pkt. 16.1. Art. XVI Kontraktu. 6.4. WYKONAWCA ma wgląd do dokumentacji posiadanej przez ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędnej do wykonania PRZEDMIOTU KONTRAKTU. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i jakość udostępnianej dokumentacji. 6.5. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji ciąży wyłącznie na WYKONAWCY, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności WYKONAWCY w przypadku błędów w dokumentacji danych wyjściowych przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 6.6. WYKONAWCA ponosi koszty skorygowania wszelkich błędów i braków w swojej dokumentacji i koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w dokumentacji, jak i w realizowanych Dostawach, Robotach Budowlanych i Usługach. 6.7. WYKONAWCA odpowiada w granicach Szkody powstałej u ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu błędnie wykonanej dla Przedmiotu Kontraktu dokumentacji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14.1 Artykułu XIV Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 25 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ VII - CZĘŚCI ZAMIENNE 7.1. W ramach Ceny Kontraktu WYKONAWCA ma obowiązek dostarczenia: 7.1.1. Na okres budowy Przedmiotu Kontraktu: wszelkich części i materiałów montażowych, tj. materiałów do wykonania Przedmiotu Kontraktu, 7.1.2. Na okres Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego - części zamiennych i szybkozużywających się oraz wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary i czyściwa, za wyjątkiem mediów technologicznych (procesowych), paliwa oraz reagenta niezbędnych do pierwszego uruchomienia, 7.1.3. Na okres Gwarancji - części zamiennych i szybkozużywających się dla Przedmiotu Kontraktu. Listę części zamiennych i szybkozużywających się na okres Gwarancji sporządzi Wykonawca nie później niż przed rozpoczęciem biegu okresu gwarancyjnego. Lista części zamiennych i szybko zużywających się stanowić będzie Załącznik 2.2. do Kontraktu. Części zamienne i szybkozużywające się na okres Gwarancji muszą zostać dostarczone przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego danej Instalacji Bloku lub w innym terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7.1.4. Na okres pogwarancyjny - dwa komplety wymaganych narzędzi specjalnych, niezbędnych dla regulacji i napraw w okresie pogwarancyjnym. Narzędzia specjalne muszą zostać przekazane Zamawiającemu przed Przejęciem Instalacji do Eksploatacji. Narzędzia specjalne dostarczone przez Wykonawcę będą nowe i nie będą używane przez Wykonawcę w trakcie prac montażowych i w trakcie okresu gwarancyjnego. 7.2. WYKONAWCA zobowiązuje się, żeby katalogi i dokumentacja dostarczanych przez WYKONAWCĘ części zgodnie z pkt. 7.1. niniejszego Artykułu zawierały m.in. następujące informacje: nr katalogowy/pozycja, producent: adres, telefon, fax, mail, nazwy i adresy punktów serwisowych. 7.3. WYKONAWCA w terminie do 30 dni przed końcem Okresu Gwarancji dokona weryfikacji wykazu części zamiennych i szybkozużywających się w Załączniku 2.2. na okres pogwarancyjny. 7.4. W przypadku części, których WYKONAWCA nie produkuje sam, WYKONAWCA poda źródła zakupu, a części wyszczególni tak, aby po upływie okresu Gwarancji możliwe było dokonanie zamówienia u producenta przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA dostarczy Zamawiającemu adresy i inne szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców oraz inne informacje konieczne do złożenia zamówienia na części zamienne i szybkozużywające się. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł zamówić części zamienne i szybkozużywające się bezpośrednio u Podwykonawców na warunkach z nimi uzgodnionych. 7.5. ZAMAWIAJĄCY zezwoli WYKONAWCY na użycie Części Zamiennych w celu usunięcia Wad występujących w podstawowym Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem, że WYKONAWCA będzie zobowiązany do uzupełniania na własny koszt pobieranych od ZAMAWIAJĄCEGO Części Zamiennych tak, aby nie spowodować przerw w pracy Instalacji Bloku w okresie Gwarancji i w dniu zakończenia podstawowego Okresu Gwarancji stan posiadania ZAMAWIAJĄCEGO odpowiadał treści Załącznika 2.2. do Kontraktu. WYKONAWCA będzie również zobowiązany do uzupełniania na własny koszt w podstawowym Okresie Gwarancji Części Zamiennych Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 26 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA szybkozużywających się, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji Instalacji Bloku przez Zamawiającego, w przypadku, gdyby ich ilość dostarczona wg Załącznika 2.2 do Kontraktu okazała się niewystarczająca w podstawowym Okresie Gwarancji 7.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację techniczno-ruchową zawierającą informacje umożliwiające zamawianie części zamiennych i szybkozużywających się przez ZAMAWIAJĄCEGO. Dane te będą dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU bezzwłocznie po ich przygotowaniu, jednak w żadnym razie nie później niż na 3 (trzy) miesiące przed Przejęciem Instalacji Bloku do Eksploatacji. Części zamienne i szybkozużywające się zostaną przejęte przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z Przejęciem danej Instalacji Bloku do Eksploatacji zgodnie z pkt.11.6 Kontraktu. 7.7. WYKONAWCA zapewni, żeby wszystkie dostarczane części zamienne i szybkozużywające się były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad projektowych, materiałowych i wykonawczych. Okres Gwarancyjny dotyczący części zamiennych dostarczanych na podstawie Kontraktu (z wyłączeniem części szybkozużywających się) będzie taki sam jak Okres Gwarancyjny dla urządzeń i wyposażenia. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 27 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ VIII - SZKOLENIE 8.1. Cel i zasady szkolenia 8.1.1. W terminie 14 dni przed Rozruchem WYKONAWCA jest zobowiązany do przeszkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO, aby był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Kontraktu, a w szczególności do: a) bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w zakres Przedmiotu Kontraktu, bez wsparcia WYKONAWCY, we wszystkich sytuacjach ruchowych, b) c) d) e) zapewnienia regularnej obsługi Instalacji w prawidłowy sposób, dokonywania napraw, przeprowadzania remontów bieżących i średnich, zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne, korzystania z dostarczonego oprogramowania. 8.1.2. WYKONAWCA gwarantuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie uprawnień wynikających z udzielanych ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Kontraktu licencji i w zakresie korzystania z know-how, o których mowa w Artykule XV Kontraktu, związanych z Przedmiotem Kontraktu, a przekazywanych ZAMAWIAJĄCEMU. 8.1.3. Szkolenie zakończy się przed terminem Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji. 8.2. Miejsce szkolenia i ilość osób Szkolenie odbędzie się u ZAMAWIAJĄCEGO i odbywać się będzie dwuetapowo, jako szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne. WYKONAWCA zapewni odpowiedni personel szkoleniowy i materiały szkoleniowe niezbędne dla przeprowadzenia takiego szkolenia. Czas trwania szkolenia minimum 8 godz. na każdy etap. ZAMAWIAJĄCY zapewni nieodpłatnie pomieszczenia z wyposażeniem audiowizualnym. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. ZAMAWIAJĄCY wymaga przeprowadzenia szkolenia dedykowanego dla: a) obsługi ruchowej (obsługa ruchowa Instalacji Bloku, DIRE, automatycy, elektrycy) – 40 osób w dwóch turach, b) nadzoru technicznego (specjaliści branżowi) – 15 osób, c) serwisu i utrzymania ruchu (monterzy, elektrycy, automatycy) – 20 osób. Powyższe szkolenia zostaną przeprowadzone odrębnie dla każdej Instalacji Bloku. 8.3. Program szkolenia WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w terminie najpóźniej 30 dni przed terminem określonego szkolenia: 8.3.1. Programu szkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO na różnych stanowiskach pracy; 8.3.2. Materiałów szkoleniowych w języku polskim dla uczestników szkolenia w formie papierowej i elektronicznej (w ilości odpowiadającej ilości osób szkolonych); 8.3.3. Programu weryfikacji wyszkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 28 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Szczegółowy program szkolenia (w tym terminy, tematyka) wymagają uzgodnienia i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 8.4. Koszty szkolenia WYKONAWCA pokrywa koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz koszty dojazdu, powrotu, pobytu, wynagrodzenia prowadzących szkolenie, koszty tłumacza oraz koszty wynajmu sal i pomieszczeń, z wyłączeniem kosztów wynajmu sal i pomieszczeń dla szkoleń odbywających się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, które ZAMAWIAJĄCY udostępni nieodpłatnie. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 29 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ IX - FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT 9.1. Formuła handlowa Formułą handlową dla Dostaw w ramach Kontraktu jest: DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010; miejsce przeznaczenia: Teren Budowy w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, (07-401) Ostrołęka, Polska. Do obowiązków WYKONAWCY należą: transport, załadunki/rozładunki, magazynowanie Dostaw, ewentualna odprawa celna, opłacenie ewentualnych należności celnych, ewentualnych podatków importowego i VAT oraz ewentualnie innych podatków i opłat należnych od dostaw importowanych. Formuła DDP wg Incoterms 2010 dla Dostaw w ramach niniejszego Kontraktu oznacza, że WYKONAWCA: a) ponosi wyżej wymienione koszty i ryzyko związane z dostarczeniem towaru na Teren Budowy, b) ponosi koszt ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo) zgodnie z zapisami Artykułu XV Kontraktu, c) jest odpowiedzialny za prawidłową taryfikację towaru, za terminowe zgłoszenie towaru do odprawy celnej i terminową odprawę celną, za opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy opłat, podatków i należności celnych związanych z Dostawami z importu dla Przedmiotu Kontraktu, d) ponosi wszelkie koszty wynikłe z nie oclenia towaru, z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia towaru do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat importowych, koszty dostaw uzupełniających dokonanych na skutek pominięcia pozycji we wcześniejszej specyfikacji wysyłkowej. 9.2. Organizacja transportu 9.2.1. WYKONAWCA będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie środki ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne na trasie do Terenu Budowy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów WYKONAWCY lub jego Podwykonawców, a w szczególności: a) wybierze stosowne trasy, b) uzyska pozwolenia na transport przekraczający dopuszczalne limity gabarytowe i limity masy Dostaw, c) wybierze i użyje pojazdy oraz ograniczy i rozdzieli masy w taki sposób, aby zminimalizować wszelki nietypowy ruch i uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub zniszczeń na mostach i drogach. 9.2.2. Wszelkie działania wynikające z Kontraktu powinny być realizowane przez WYKONAWCĘ w sposób nie ograniczający bezprawnie osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych. Roszczenia osób trzecich powstałe na skutek niewykonania niniejszego zapisu pokrywa w całości WYKONAWCA. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ZAMAWIAJĄCEGO przed jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami sądowymi, zniszczeniami i wszelkimi kosztami w tym zakresie oraz za załatwienie tych roszczeń. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 30 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ X - KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 10.1. Zakres i procedura kontroli 10.1.1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Kontraktu w każdej, dowolnej fazie jego trwania w zakresie sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków i odpowiedzialności WYKONAWCY wynikających z Kontraktu, w tym także z Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, który zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia Kontraktu i stanie się Załącznikiem nr 6 do Kontraktu. Kontrola ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości będzie opracowany w podziale na: testy, kontrole lub próby realizowane poza Terenem Budowy, testy, kontrole lub próby realizowane na Terenie Budowy. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości (Załącznik nr 6 do Kontraktu) będzie terminowo spójny z Harmonogramem Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu). 10.1.2. Testy, próby lub kontrole mogą być przeprowadzone w Zakładach WYKONAWCY, na Terenie Budowy lub w każdym innym miejscu, gdzie jest realizowana jakaś część Przedmiotu Kontraktu. Jeżeli testy, próby lub kontrole będą przeprowadzane w Zakładach WYKONAWCY, to ZAMAWIAJĄCEMU zostaną udostępnione wszystkie stosowne urządzenia i pomoc bez jakichkolwiek kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO. Testy, próby lub kontrole z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO poza Terenem Budowy dotyczą czynności przewidzianych Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości – Załącznik nr 6 do Kontraktu. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania zasady poufności. 10.1.3. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU bezpieczny i stały dostęp na Teren Budowy oraz w miejsca, gdzie realizowane są prace, jak również dostęp do prac po ich zakończeniu, ale przed odbiorem Instalacji, w celu śledzenia postępu prac i użytych technologii wytwarzania i montażu. 10.1.4. Prawo ZAMAWIAJĄCEGO do testów, prób lub kontroli maszyn i urządzeń na Terenie Budowy nie jest ograniczone uprzednimi testami, próbami lub kontrolami, przeprowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w kraju pochodzenia przed ich wysyłką do Polski. 10.1.5. O rodzaju, miejscu i dacie testu, próby lub kontroli poza Terenem Budowy Strony będą się informowały z 14-dniowym wyprzedzeniem. 10.2. Skutki kontroli 10.2.1. Jeżeli w czasie testów, prób lub kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości i usterki, tzn. urządzenia, wyposażenie lub prace są wadliwe lub w inny sposób nie odpowiadają warunkom określonym w Załączniku nr 2 do Kontraktu i w dokumentacji, to WYKONAWCA będzie zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym możliwym czasie. W takim przypadku na żądanie Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 31 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA powtórzy te testy, próby lub kontrole całkowicie na swój koszt. 10.2.2. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU uwierzytelniony (tzn. sporządzony przez upoważniony do tego Dział Kontroli Jakości) raport wyników z każdego testu, próby lub kontroli podpisany lub zatwierdzony przez WYKONAWCĘ. 10.2.3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie weźmie udziału w teście, próbie lub kontroli, to WYKONAWCA może przystąpić do testu, próby lub kontroli bez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU uwierzytelniony raport z wyników testu, próby lub kontroli. 10.3. Podział kosztów testów, prób lub kontroli 10.3.1. Koszty związane z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w testach, próbach lub kontrolach obejmujące koszty podróży i zakwaterowania przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO są pokrywane przez ZAMAWIAJĄCEGO. Pozostałe koszty związane z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w testach, próbach lub kontrolach, w tym koszty organizacyjne, bezpieczeństwa pracy, przejazdów między miejscem pobytu a miejscem testów, prób lub kontroli, ponosi Wykonawca – jeżeli testy, próby lub kontrole przewidziane są w Załączniku nr 6. Jeżeli testy, próby lub kontrole wykonywane są na polecenie Zamawiającego, koszty takich testów, prób lub kontroli ponosi Zamawiający. 10.3.2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie czynności organizacyjne i formalne związane z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w testach, próbach lub kontrolach, w tym za uzyskanie od odpowiedniej osoby trzeciej lub wytwórcy wszystkich niezbędnych zezwoleń na udział Zamawiającego. 10.3.3. Postanowienia niniejszego Artykułu nie zwalniają WYKONAWCY z żadnej odpowiedzialności z tytułu okresu Gwarancji oraz jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 32 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XI - ETAPY REALIZACJI Etapy Realizacji poszczególnych Instalacji Bloku oraz Instalacji w części wspólnej dla wszystkich Bloków podane są w Załączniku nr 5 do Kontraktu (Harmonogram Realizacji Kontraktu). Każda Instalacja Bloku będzie realizowana i odbierana oddzielnie, w terminach podanych w Załączniku nr 5 do Kontraktu. Procedury odbiorowe opisane są w Załączniku nr 2.3. do Kontraktu. 11.1. Projekt Budowlany Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU projektu budowlanego nastąpi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Kontraktu (Harmonogram Realizacji Kontraktu). 11.2. Dostawa i montaż 11.2.1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i instalacji do realizacji Przedmiotu Kontraktu zgodnie z niniejszym Kontraktem. 11.2.2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych materiałów, urządzeń i instalacji na Terenie Budowy w miejscu składowania. 11.2.3. Za całość prac WYKONAWCA. budowlano-montażowych Przedmiotu Kontraktu odpowiedzialny jest 11.2.4. WYKONAWCA zapewni odpowiedni personel fachowy i pomocniczy konieczny do zrealizowania Przedmiotu Kontraktu. 11.2.5. Odbiór dostaw i montaży technologicznych opisany jest w pkt. 2.3.4. Załącznika nr 2.3. do Kontraktu. 11.3. Rozruch 11.3.1. Rozruch Przedmiotu Kontraktu zostanie przeprowadzony przez WYKONAWCĘ po zakończeniu montażu, przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z „Programem Rozruchu”, który zostanie uzgodniony przez Strony najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Rozruchu. 11.3.2. Procedury Rozruchu opisano w pkt. 2.3.6. Załącznika nr 2.3. do Kontraktu. 11.3.3. WYKONAWCA dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych zgodnie z pkt 2.3.6. Załącznika nr 2.3. do Kontraktu. 11.3.4. Po zakończeniu Rozruchu i usunięciu ewentualnych wad WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia Protokół odbioru Rozruchu oraz Zgłoszenie Gotowości do Ruchu Regulacyjnego. 11.4. Ruch Regulacyjny 11.4.1. Po zakończeniu Rozruchu będzie realizowany Ruch Regulacyjny, zgodnie z „Programem Ruchu Regulacyjnego” i zaleceniami WYKONAWCY, w celu osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych. 11.4.2. Procedury Ruchu Regulacyjnego opisano w pkt. 2.3.7. Załącznika nr 2.3. do Kontraktu. 11.4.3. Po pomyślnym zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu ewentualnych wad, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia Protokół odbioru Ruchu Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 33 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Regulacyjnego i Zgłoszenie gotowości do Ruchu Próbnego, które będzie zawierać wszystkie Protokoły z Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego. 11.5. Ruch Próbny 11.5.1. Ruch Próbny ma na celu sprawdzenie funkcjonalności Instalacji Bloku oraz osiągnięcia możliwych do oceny na tym etapie Parametrów Gwarantowanych, w oparciu o przyrządy ruchowe i analizy laboratorium chemicznego Zamawiającego. 11.5.2. Procedury Ruchu Próbnego opisano w pkt. 2.3.8. Załącznika nr 2.3. do Kontraktu. 11.5.3. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w protokole odbioru Ruchu Próbnego podpisanym przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. 11.5.4. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone wyżej opisanym Protokołem odbioru Ruchu Próbnego będzie podstawą przejęcia danej Instalacji do Eksploatacji i rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. 11.6. Przejęcie do Eksploatacji, Nabycie Prawa Własności i Wykaz Środków Trwałych 11.6.1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego (w którym osiągnięte zostaną, możliwe do oceny w oparciu o przyrządy ruchowe i analizy laboratorium chemicznego Zamawiającego Parametry Gwarantowane), Strony przystąpią niezwłocznie do procedury Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji. 11.6.2. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU Protokół Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji wraz protokołami potwierdzającymi przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wymienionej w punkcie 11.6.3. 11.6.3. Warunkiem podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji jest: a) przekazanie przez WYKONAWCĘ kompletnej dokumentacji z Rozruchu; b) przekazanie przez WYKONAWCĘ kompletnej dokumentacji powykonawczej określonej w Załączniku 2.8 do Kontraktu; c) przekazanie przez WYKONAWCĘ kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej określonej w Załączniku 2.8 do Kontraktu; d) uzyskanie decyzji administracyjnych dopuszczających poszczególne Instalacje Bloku do eksploatacji; e) uzyskanie przez ZAMAWIAJĄCEGO pozwolenia na użytkowanie danej Instalacji Bloku; na podstawie dokumentacji przygotowanej przez WYKONAWCĘ; f) uporządkowanie i oczyszczenie przez WYKONAWCĘ Terenu Budowy oraz doprowadzenie ich do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym część Dokumentacji Wykonawcy, za wyjątkiem zaplecza, które będzie uporządkowane w uzgodnionym terminie; g) przekazanie przez WYKONAWCĘ Wykazu Środków Trwałych zgodnie z pkt. 11.6.9 – 11.6.11. niniejszego artykułu.. 11.6.4. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 10 dni po otrzymaniu Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji od WYKONAWCY: a) podpisze Protokół Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji, albo Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 34 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA b) odrzuci Protokół z uwagi na naruszenie warunków Kontraktu podając przyczyny i wymagania Komisji Odbiorowej, których wykonanie przez WYKONAWCĘ jest niezbędne, aby Protokół Przejęcia Instalacji do Eksploatacji mógł być podpisany. c) jeżeli bezzasadnie nie podpisze Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji i nie odrzuci go to będzie uznane, że Protokół Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji został przez ZAMAWIAJĄCEGO podpisany w ostatnim dniu tego terminu. 11.6.5. Od daty podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji rozpoczynają się okresy odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji i rękojmi określone w pkt. 13.1. Artykułu XIII Kontraktu. 11.6.6. Podpisanie Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji, oznacza przejęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyka w zakresie kontroli, utraty i uszkodzenia Instalacji Bloku oraz odpowiedzialność za zabezpieczenie i nadzór nad Instalacją Bloku. 11.6.7. Podpisanie i wydanie przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się ZAMAWIAJĄCEGO z prawa do żądania usunięcia wad w Instalacji Bloku ujawnionych przed podpisaniem / wydaniem Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji i w tym Protokole wyszczególnionych. 11.6.8. Prawo własności do Instalacji. oraz ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Instalacji przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą, która nastąpi wcześniej: a) podpisania przez Strony Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub b) z chwilą powstania niewypłacalności WYKONAWCY w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361, z późn. zm.). 11.6.9. Najpóźniej w terminie 4 tygodni przed datą Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji, Strony uzgodnią dokument pod nazwą „Wykaz środków trwałych”, tj. podział Przedmiotu Kontraktu na poszczególne środki trwałe zgodnie z: Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), z przepisami ujętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, ustawach o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach i opłatach lokalnych. Wykaz środków trwałych zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ na podstawie wytycznych przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 11.6.10. WYKONAWCA w oparciu o uzgodniony Wykaz środków trwałych zobowiązany będzie do dokonania wyceny poszczególnych środków trwałych na podstawie Ceny Kontraktu netto w terminie do 21 dni od daty uzgodnienia Wykazu środków trwałych. 11.6.11. Wykaz obejmować musi wszystkie (nowe i zmodernizowane w ramach niniejszego Kontraktu) środki trwałe powstałe w procesie realizacji Kontraktu wraz z przypadającą na nie wyceną, tj. częścią Ceny Kontraktu netto. 11.7. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne 11.7.1. Celem Pomiarów Zerowych jest udokumentowanie stanu kotła przed modernizacją. 11.7.2. Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie Parametrów Gwarantowanych każdej Instalacji Bloku w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji i rękojmi określonych w pkt. 13.1. Artykułu XIII Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 35 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 11.7.3. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez wybraną przez ZAMAWIAJĄCEGO, lecz niezależną od WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, specjalistyczną firmę mającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie wykonywania badań i pomiarów bloków energetycznych oraz potencjał techniczny i osobowy, pozwalający na wykonanie pomiarów zerowych i gwarancyjnych w pełnym zakresie. 11.7.4. Koszty wynajęcia firmy pomiarowej do Pomiarów Zerowych i pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych ponosi ZAMAWIAJĄCY. Koszty powtórnych Pomiarów Gwarancyjnych wykonanych zgodnie z pkt. 11.7.8. ponosi WYKONAWCA . 11.7.5. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY będą w pełni współpracować w czasie przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji Instalacji. 11.7.6. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zorganizują swoje prace w sposób zapewniający wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych z wypróbowaniem pracy wszystkich urządzeń Przedmiotu Kontraktu. 11.7.7. Jeżeli pierwsze Pomiary Gwarancyjne wykażą nie osiągnięcie któregokolwiek z Parametrów Gwarantowanych podanych w punkcie 2. Załącznika nr 2.7 do Kontraktu (Parametry Gwarantowane Kategorii A i B), to WYKONAWCA musi na własny koszt niezwłocznie przystąpić do usunięcia i usunąć w terminie uzgodnionym przez Strony, lecz nie później niż 3 miesiące od zakończenia pierwszych pomiarów, wszelkie przyczyny powodujące nie osiągnięcie tego Parametru Gwarantowanego, z uwzględnieniem zapisów pkt. 13.3. Artykułu XIII Kontraktu. 11.7.8. Po pierwszych Pomiarach Gwarancyjnych, które nie wykazały spełnienia wszystkich Parametrów Gwarantowanych Kategorii A i B, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA może przeprowadzić jeszcze maksymalnie 2 (dwie) dodatkowe serie Pomiarów Gwarancyjnych, aby potwierdzić jednoczesne osiągnięcie wszystkich Parametrów Gwarantowanych Przedmiotu Kontraktu, przy czym: 11.7.8.1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza niedotrzymania jakiegokolwiek z Parametrów Gwarantowanych Kategorii A podanych w punkcie 2.7.1 Załącznika nr 2.7 do Kontraktu z wyłączeniem dyspozycyjności, szybkości zużycia elementów ciśnieniowych kotła, oraz warunków UCTE w zakresie elastyczności bloku które zostaną sprawdzone po upływie jednego roku od daty podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji. W przypadku nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych Kategorii A w dodatkowych 2 (dwóch) seriach pomiarowych zgodnie z pkt. 11.7.7 ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu na warunkach pkt. 18.2.2. Artykułu XVIII Kontraktu. 11.7.8.2. W przypadku nieosiągnięcia w dodatkowych 2 (dwóch) seriach pomiarowych Parametrów Gwarantowanych Kategorii B podanych w punkcie 2.7.2 Załącznika nr 2.7 do Kontraktu, ZAMAWIAJACY ma prawo żądać zapłaty Kar Umownych według zasad opisanych w pkt. 14.3. Artykułu XIV Kontraktu. 11.7.9. W Pomiarach Gwarancyjnych powinni uczestniczyć przedstawiciele WYKONAWCY (w ramach Ceny Kontraktu) i ZAMAWIAJĄCEGO (na swój koszt). Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 36 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 11.7.10. Każda seria Pomiarów Gwarancyjnych zostanie potwierdzona stosownym Protokołem zakończenia Pomiarów Gwarancyjnych sporządzonym i podpisanym wspólnie z firmą pomiarową, o której mowa w pkt. 11.7.3. 11.7.11. WYKONAWCA jest zobowiązany do ostatecznego potwierdzenia spełniania Parametrów Gwarantowanych Kategorii A i B w przeprowadzonych Pomiarach Gwarancyjnych w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku od daty Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji, 11.8. Odbiór Końcowy 11.8.1. Do Odbioru Końcowego Instalacji Strony przystąpią po wykonaniu Pomiarów Gwarancyjnych. 11.8.2. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Instalacji Bloku jest: a) podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich protokołów odbioru Etapów Realizacji Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Płatności Instalacji Bloku. b) Zapłata przez WYKONAWCĘ wszystkich kar umownych naliczonych z tytułu realizacji Instalacji Bloku (jeżeli występują). 11.8.3. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisze lub odmówi podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z podaniem przyczyn jego niepodpisania. 11.8.4. Podpisanie przez ZAMAWIAJACEGO protokołów Odbioru Końcowego Instalacji Bloków nr 1, 2 i 3 jest równoznaczne z Odbiorem Końcowym Przedmiotu Kontraktu. 11.9. Teren Budowy 11.9.1. Od dnia protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu Budowy, będzie on odpowiedzialny za utrzymanie na nim porządku. WYKONAWCA będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, będzie na bieżąco i systematycznie likwidował wszelkie zagrożenia. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z tych obowiązków, uwzględniając niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ dodatkowego terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w swoim pisemnym upomnieniu na usunięcie zagrożeń, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków i obciążanie uzasadnionymi kosztami WYKONAWCY poprzez wystawienie odpowiedniej noty księgowej. 11.9.2. W ciągu 60 dni po dacie Przejęcia Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji, WYKONAWCA usunie swoje urządzenia, maszyny i personel z Terenu Budowy chyba, że zostanie to pisemnie uzgodnione inaczej pomiędzy Stronami. WYKONAWCA pozostawi Teren Budowy oraz Przedmiot Kontraktu w stanie uporządkowanym, czystym, bezpiecznym i urządzonym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. przez WYKONAWCĘ potwierdzony protokolarnie. 11.10. Zwrot Terenu Budowy ZAMAWIAJĄCEMU zostanie 11.11. Zagospodarowanie Odpadów. 11.11.1. Strony ustalają, że wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Kontraktu, za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych jest WYKONAWCA. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 37 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 11.11.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do sortowania, konfekcjonowania i składowania złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych w miejscach wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 11.11.3. WYKONAWCA lub jego Podwykonawca musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami wydane przez właściwy organ ochrony środowiska. 11.11.4. Wszystkie zdemontowane elementy konstrukcji i urządzenia posiadające wartość użytkową, będące własnością ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z instrukcją ZAMAWIAJĄCEGO zostaną przewiezione i złożone przez WYKONAWCĘ nieodpłatnie we wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO miejscu, położonym nie dalej niż 2 km od Terenu Budowy. Wszystkie elementy wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO mają być oczyszczone z gruzu i pocięte na fragmenty o maksymalnych wymiarach 2,0mx1,0mx1,0m. 11.11.5. WYKONAWCA będzie segregował i składował odpady, gruz, śmieci powstałe w trakcie prowadzenia prac w oddzielnych kontenerach oznakowanych z logo WYKONAWCY, z napisem kodów odpadów. Kontenery dostarczy WYKONAWCA i umieści na uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM miejscu – zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy; 11.11.6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że na Terenie Budowy nie występują materiały zawierające azbest. W przypadku, gdy na Terenie Budowy wystąpią inne odpady niebezpieczne lub szkodliwe, Wykonawca usunie je i złoży na swój koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dokona utylizacji ww. odpadów na swój koszt i ryzyko. W przypadku, gdy ewentualna obecność lub usuwanie materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych uniemożliwi Wykonawcy realizację Przedmiotu Kontraktu w umówionym Terminie realizacji, Strony przedłużą odpowiednio Termin realizacji Kontraktu stosownym aneksem do Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 38 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XII - OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI KONTRAKTU Szczegółowy podział obowiązków Stron określony jest w Załączniku 2.5. do Kontraktu. 12.1. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji inwestycji W ramach Kontraktu obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO obejmują m.in.: 12.1.1. Przekazanie dokumentacji i posiadanych danych w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, 12.1.2. Przekazanie Terenu Budowy WYKONAWCY w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu z wyłączeniem kotłów i instalacji przykotłowych, (prace ingerujące w układy technologiczne kotłów nr 1, 2 i 3 należy przeprowadzić w czasie remontów planowych bloków), 12.1.3. Udział w spotkaniach zwoływanych przez WYKONAWCĘ związanych z realizacją Przedmiotu Kontraktu. 12.1.4. Niezwłoczne występowanie do instytucji lub urzędów celem uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych w oparciu o dokumentację przygotowaną przez WYKONAWCĘ, 12.1.5. Dokonywanie terminowych płatności zgodnie z Artykułem IV Kontraktu, 12.1.6. Udzielanie terminowych odpowiedzi w sprawach związanych z realizacją Kontraktu, jak ustalono w treści Kontraktu, 12.1.7. Przystąpienie do odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Kontraktu w obustronnie uzgodnionym terminie, 12.1.8. Prowadzenie eksploatacji zrealizowanych Instalacji Bloków w Okresie Gwarancji, zgodnie z wytycznymi WYKONAWCY w zakresie serwisu i obsługi eksploatacyjnej (ruchowej) określonymi w Instrukcjach Eksploatacji dostarczanych zgodnie z Artykułem VI Kontraktu. 12.2. Obowiązki WYKONAWCY W ramach Kontraktu obowiązki WYKONAWCY obejmują m.in.: 12.2.1. Realizowanie prac objętych Kontraktem zgodnie z Projektem Organizacji Robót (Załącznik nr 2.6 do Kontraktu) i w taki sposób, aby nie zakłócić ciągłości pracy ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli u ZAMAWIAJĄCEGO będą prowadzone równolegle prace przez innych wykonawców, WYKONAWCA będzie współpracował z nimi a współpracę koordynował będzie ZAMAWIAJĄCY. 12.2.2. Dostarczenie wszystkich materiałów, urządzeń i instalacji potrzebnych do realizacji Przedmiotu Kontraktu, rozładunek na Terenie Budowy, magazynowanie, montaż wszystkich elementów, Rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami niniejszego Kontraktu. 12.2.3. Opłacenie wszystkich podatków, opłat i należności związanych z działalnością WYKONAWCY w związku z realizacją niniejszego Kontraktu, w tym względzie WYKONAWCA odpowiada za swoich Podwykonawców i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 39 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 12.2.4. Udział w spotkaniach zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją Przedmiotu Kontraktu. 12.2.5. Wyznaczenie i opłacenie kierownika budowy. 12.2.6. Przygotowywanie dokumentacji do występowania przez ZAMAWIAJĄCEGO do organów administracji publicznej celem uzyskiwania (zgodnie z obowiązującym prawem), stosownych decyzji, pozwoleń i dopuszczeń, zatwierdzeń i opinii w oparciu o dokumentację przygotowaną przez WYKONAWCĘ, w tym dopuszczeń UDT i innych, przy czym WYKONAWCA będzie odpowiadał za kompletność dokumentacji przedstawianej do uzyskania wyżej wymienionych decyzji, pozwoleń i dopuszczeń, zatwierdzeń i opinii, bez ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienia w ich uzyskaniu z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada zgodnie z Kontraktem. 12.2.7. Usunięcie danej osoby będącej członkiem personelu WYKONAWCY z Terenu Budowy oraz odsunięcie jej od prac na Terenie Budowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY zwróci się pisemnie do WYKONAWCY podając uzasadnione przyczyny. 12.2.8. Spełnianie obowiązujących w szczególności: wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym a) WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania prac objętych Kontraktem w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, b) WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac, w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i jest zobowiązany do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z przywołaną wyżej ustawą o odpadach oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), c) w zakresie ochrony wód - niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w wyniku realizacji prac (dzierżawy terenu, wynajmu pomieszczeń) bez uprzedniego uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM, d) w zakresie ochrony atmosfery - stosowanie środków ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych powierzchni, mycie opuszczających teren ZAMAWIAJĄCEGO samochodów transportujących substancje pyliste itp.), e) w zakresie ochrony gruntów - ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące, g) WYKONAWCA zobowiązany jest do składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac objętych Kontraktem w miejscach uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM, w sposób zapewniający ochronę środowiska. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 40 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 12.3. Pracownicy WYKONAWCY na Terenie Budowy 12.3.1. WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników na Terenie Budowy, a w szczególności WYKONAWCA zapewni we własnym zakresie transport, zakwaterowanie i wyżywienie dla swoich pracowników. 12.3.2. W przypadku wybuchu choroby o charakterze epidemii WYKONAWCA będzie przestrzegał i realizował wszystkie przepisy, zarządzenia i wymagania rządowych lub lokalnych władz medycznych i sanitarnych dotyczące leczenia i pokonywania epidemii. 12.3.3. WYKONAWCA będzie korzystał z własnej ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczeń zawartych zgodnie z zapisami Artykułu XV Kontraktu. 12.3.4. Pracownicy WYKONAWCY będą zapoznani przez ZAMAWIAJĄCEGO z przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO i będą ich bezwzględnie przestrzegać. 12.3.5. WYKONAWCA odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę w Polsce dla swoich pracowników, ich ubezpieczenie społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków właściwym organom. 12.3.6. Pracownicy WYKONAWCY zostaną zapoznani z wewnętrznymi zasadami ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie organizacji prac na terenie ZAMAWIAJĄCEGO przed wejściem na Teren Budowy. 12.4. Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie BHP 12.4.1. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformować WYKONAWCĘ o zagrożeniu poważnymi awariami, natomiast WYKONAWCA swoim działaniem na Terenie Budowy nie może stworzyć zagrożenia takimi awariami. Po zaistnieniu zagrożeń WYKONAWCA zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazaniami ujętymi w zasadach BHP i ppoż. obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO. 12.4.2. W przypadku niedopełnienia przewidzianych w pkt. 12.4.1 procedur w zakresie BHP i ppoż. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od Kontraktu na zasadach określonych w pkt. 18.2.2. Artykułu XVIII Kontraktu. 12.5. Regulacje dotyczące organizacji prac w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 12.5.1. Przed rozpoczęciem robót WYKONAWCA dostarczy osobie upoważnionej ze strony ZAMAWIAJĄCEGO imienną listę osób zatrudnionych do realizacji prac objętych Przedmiotem Kontraktu wraz z kserokopią świadectw kwalifikacyjnych lub innych niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje bądź uprawnienia tych osób albo, za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, jedynie imienną listę osób pełniących funkcję kierownika robót i brygadzisty wraz z, w każdym przypadku, numerami telefonów kontaktowych. 12.5.2. Na terenie ZAMAWIAJĄCEGO pracownicy WYKONAWCY muszą posiadać na kasku lub odzieży ochronnej widoczne oznaczenie nazwy lub logo firmy. 12.5.3. WYKONAWCA będzie przestrzegał obowiązującego prawa, włącznie z prawem dotyczącym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, imigracji i emigracji oraz umożliwi osobom przez siebie zatrudnionym korzystanie z wszystkich ich praw. W szczególności dotyczy to art. 211 Kodeksu Pracy w związku z art. 304¹ Kodeksu Pracy. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 41 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 12.5.4. WYKONAWCA będzie wymagał od osób przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych włącznie z tymi, które dotyczą bezpieczeństwa pracy oraz przepisów i instrukcji obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO. 12.5.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA po raz pierwszy wykonuje prace na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, to osoba wskazana ze strony ZAMAWIAJĄCEGO przed przystąpieniem WYKONAWCY do prac, przekaże Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty, o których mowa w pkt. 12.5.4 12.5.6. WYKONAWCA przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania robót budowlanych, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 12.5.7. Wszystkie osoby zatrudnione przez WYKONAWCĘ do realizacji prac objętych niniejszym Kontraktem na terenie i obiektach ZAMAWIAJĄCEGO są obowiązane poddać się wstępnemu szkoleniu przez pracownika komórki BHP ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 12.5.8. WYKONAWCA może dopuścić na Teren Budowy wyłącznie osoby upoważnione. Przez osoby upoważnione należy rozumieć osoby zatrudnione przez WYKONAWCĘ, posiadające wystawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO przepustkę i pracowników ZAMAWIAJĄCEGO oraz te osoby, o których WYKONAWCA zostanie powiadomiony przez ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru, że są upoważnione. 12.5.9. W przypadku, kiedy w trakcie realizacji Kontraktu na terenie ZAMAWIAJĄCEGO w tym samym miejscu i czasie zatrudnieni będą pracownicy więcej niż jednego pracodawcy to zgodnie z wymogami art. 208 Kodeksu Pracy, wyznaczony zostanie koordynator do spraw BHP. Obowiązek wyznaczenia koordynatora oraz pisemnego poinformowania WYKONAWCY o wyznaczeniu koordynatora spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM. 12.5.10. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do bieżącej kontroli działań WYKONAWCY pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz warunków ochrony środowiska. 12.5.11. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych w czasie realizacji niniejszego Kontraktu wypadkach oraz zdarzeniach mogących spowodować wypadek. 12.5.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do przestrzegania wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do Kontraktu. procedur jakościowych, 12.5.13. W przypadku używania do prowadzenia robót urządzeń poddozorowych, WYKONAWCA winien uzyskać decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację. 12.5.14. WYKONAWCA odpowiada prawnie i finansowo za zakłócenia produkcji oraz zniszczenie mienia ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem pkt. 14.1. Art. XIV Kontraktu. 12.5.15. Strony oświadczają, że: a) w swej działalności handlowej opierać się będą na uczciwości kupieckiej oraz będą dążyć do respektowania i kierowania się zasadami społecznej odpowiedzialności wynikającymi z Kodeksu postępowania dla dostawców ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 42 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA b) dołożą wszelkich starań, by optymalizować wykorzystanie zasobów surowcowych, redukować emisję szkodliwych substancji do środowiska, dbać o właściwe warunki zatrudnienia, w tym warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, c) będą starały się jak najszerzej upowszechniać zasady społecznej odpowiedzialności wśród swoich partnerów handlowych. 12.5.16. Mając na względzie spełnianie w prowadzonej działalności gospodarczej wysokich standardów etycznych i uczciwości, opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej określonych w Kodeksie postępowania dla dostawców ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA; WYKONAWCA deklaruje dążenie do przestrzegania i doskonalenia ww. zasad społecznej odpowiedzialności, pełne uczestnictwo w działaniach kontrolnych na wniosek ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w zakresie przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności, niezwłoczne usunięcie wszelkich stwierdzonych niezgodności z ww. zasadami społecznej odpowiedzialności, niezwłoczne i wyczerpujące informowanie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wszelkich istotnych związkach (stosunkach) z innymi Podwykonawcami. 12.5.17. Na terenie przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje wprowadzony System Kontroli Dostępu (SKD), tj. system przepustek wraz z użytkowaniem kart dostępu. Karta dostępu, którą otrzymuje pracownik WYKONAWCY wskazany na imiennej liście zatrudnionych do realizacji prac objętych Kontraktem, upoważnia jej posiadacza do wstępu na teren podstawowy (produkcyjny) ZAMAWIAJĄCEGO oraz do wstępu na obiekty poza terenem podstawowym ZAMAWIAJĄCEGO. Po Odbiorze Końcowym Instalacji Bloku, Wykonawca zwraca kartę dostępu Służbie Ochrony Zamawiającego. Za użytkowanie karty dostępu odpowiada jej posiadacz. ZAMAWIAJĄCY zabrania wypożyczania oraz wykorzystywania karty dostępu niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zgubienie karty należy zgłosić Służbie Ochrony ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zgubienia lub niezwrócenia karty dostępu przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wyrobienia karty. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 43 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XIII - GWARANCJE WYKONAWCY 13.1.Okresy Gwarancji 13.1.1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na wszystkie prace wykonane w ramach Kontraktu oraz na dobrą jakość wykonanych i zainstalowanych w ramach Kontraktu materiałów, urządzeń, aparatury i instalacji, wchodzących w skład danej Instalacji Bloku, na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Przejęcia danej Instalacji Bloku do Eksploatacji. Powyższy okres gwarancji jakości zwany jest w niniejszym Kontrakcie także „Podstawowym Okresem Gwarancji”. 13.1.2. Okres odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi równy jest Podstawowemu Okresowi Gwarancji. 13.1.3. Wydłużony okres odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji na elementy konstrukcyjno-budowlane, licząc od daty podpisania Protokołu przejęcia danej Instalacji Bloku do Eksploatacji, wynosi: a) b) c) d) 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na wykładziny chemoodporne, 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne, 60 (sześćdziesiąt) miesięcy dla rur powierzchni wymiany ciepła w kotle w zakresie zużycia eksploatacyjnego (erozji i korozji), 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na roboty budowlane. 13.2.Parametry Gwarantowane 13.2.1. WYKONAWCA gwarantuje, że Instalacja Bloku podczas eksploatacji w Podstawowym Okresie Gwarancji będzie osiągać Parametry Gwarantowane Kategorii A i Kategorii B (obłożone karami) podane Załączniku nr 2.7 do Kontraktu. Osiągnięcie przez kocioł z zabudowaną Instalacją Bloku Parametrów Gwarantowanych Kategorii A podczas pomiarów przeprowadzonych w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych jest jednym z podstawowych warunków podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji. 13.2.2. W Podstawowym Okresie Gwarancji Parametry Gwarantowane będą kontrolowane na podstawie pomiarów ruchowych ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. Niedotrzymanie w Podstawowym Okresie Gwarancji Parametrów Gwarantowanych traktowane będzie jako wada i usuwana będzie zgodnie z pkt. 13.3 niniejszego Artykułu. WYKONAWCA w przypadku wad w tym zakresie będzie musiał dokonać stosownych napraw wynikających z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji. 13.2.3. Okres Gwarancji na dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych określony jest w pkt. 13.1 Artykułu XIII Kontraktu. 13.2.4. Parametry Gwarantowane Kategorii A Lp. 1a Wyszczególnienie Średniogodzinowe stężenie NOx, rozumiane jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 w spalinach suchych przy stężeniu O2 = 6% Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Symbol Jednostka Wartość NOx mg/Nm3 ≤150 Strona 44 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 1b Średniogodzinowe stężenie NOx, rozumiane jako suma tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 w spalinach suchych przy stężeniu O2 = 6% z wykorzystaniem tylko metod pierwotnych NOx mg/Nm3 ≤250 2 Średniogodzinowe stężenie CO w spalinach suchych przy stężeniu O2 = 6% CO mg/Nm3 ≤150** 3 Zawartość części palnych w żużlu, jako TOC - % ≤10** 4 Zawartość części palnych w popiele, jako TOC - % ≤4** 5 Stężenie NH3 w spalinach suchych przy stężeniu O2 = 6% NH3 ppm ≤5 6 Stężenie NH3 w popiele lotnym NH3 mg/kg ≤50 7 Miałkość popiołu przeznaczonego do celów budowlanych PN – EN 450-1 - % ≤x 8 Zawartość pozostałego (resztkowego) amoniaku w gipsie - mg/kg ≤10 9 Poziom hałasu urządzeń (wg PN-EN ISO 3746:1999, PN-EN ISO 3744:1999) dB(A) ≤85 10 Poziom hałasu w środowisku dB(A) ≤55 (w dzień) ≤45 (w nocy) 11 Dyspozycyjność instalacji* 12 Wydajność maksymalna trwała kotła WMT 13 Moc minimalna bloków bez pracy palników olejowych % ≥98,6 Q t/h 650 Ne MW e - blok nr 1 i 3 - blok nr 2 160 140 14 Temperatura pary pierwotnej tpp °C X 15 Temperatura pary wtórnej tpw °C x 16 Strumień wody wtryskowej do przegrzewaczy pary wtórnej w pełnym zakresie obciążeń mw t/h ≤x 17 Czas rozruchu kotła do synchronizacji 18 postój <8h h postój >8h i <50h postój >50h h h Zachowanie szybkości zużycia elementów ciśnieniowych kotła – w punktach kontrolnych Część II SIWZ – Wzór Kontraktu - mm/7000 rbh ≤2 ≤3 ≤4 ≤0, 2** Strona 45 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA określonych w uwagach poniżej tabeli*** % ≤1 - - IRiESP Poziom drgań budowli - - PN–80/B03040 oraz DIN 4150-3 22 Poziom drgań dostarczonych lub modernizowanych maszyn wirnikowych - - PN–ISO 10816-1 ISO 10816-3 23 Temperatura spalin przed elektrofiltrem tsp °C 120 – 145 19 Przyrost stopnia konwersji SO2 -SO3 20 Spełnienie warunków UCTE w zakresie elastyczności bloku energetycznego 21 x wartości parametrów sprzed modernizacji – określone na podstawie pomiarów zerowych; (*) Dyspozycyjność Instalacji w stosunku do okresu rocznego określana będzie wg zależności: DI = Tr A × 100 % Tr gdzie: DI – dyspozycyjność Instalacji Tr – ilość godzin w roku, a mianowicie: 8760 godzin w roku kalendarzowym (365 dni) oraz 8784 godzin w roku przestępnym (366 dni), A – liczba godzin awarii Instalacji, która spowoduje wyłączenie kotła lub przekroczenie granicznego średniego godzinowego stężenia NOx = 150 mg/Nm3 w spalinach suchych w przeliczeniu na NO2 przy zawartości 6% O2 w spalinach. **) ***) w przypadku ingerencji w układ spalania, Pomiar kontrolny każdej rury ekranowej pasa palnikowego na trzech poziomach pomiarowych 13.2.5. Parametry Gwarantowane Kategorii B Lp. Wyszczególnienie Symbol Jednostka Wartość parametru (wymagana i oferowana) Wartość graniczna parametru % ≥98,8 ≥98,6 1 Dyspozycyjność instalacji* 2 Parametry eksploatacyjne 2a Zużycie reagenta w przeliczeniu na roztwór 100% t/h Wypełnia Wykonawca 2b Zużycie wody zdemineralizowanej w przeliczeniu dla reagenta o stężeniu 100%. t/h Wypełnia Wykonawca 2c Zużycie wody technologicznej w przeliczeniu dla reagenta o t/h Wypełnia Wykonawca Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 46 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA stężeniu 100%. 2d Zużycie pary technologicznej (0,4 i 1,2 MPa) w przeliczeniu dla reagenta o stężeniu 100%. GJ/h Wypełnia Wykonawca 2e Zużycie energii elektrycznej kWh/h Wypełnia Wykonawca 3 Żywotność reakcyjna wkładu katalitycznego filtra amoniaku ** Godziny pracy ≥10 tys. (*) Dyspozycyjność instalacji w stosunku do okresu rocznego określana będzie wg zależności: Tr A Tr × 100 % DI = gdzie: DI – dyspozycyjność Instalacji Tr – ilość godzin w roku, a mianowicie: 8760 godzin w roku kalendarzowym (365 dni) oraz 8784 godzin w roku przestępnym (366 dni), A – liczba godzin awarii Instalacji, która spowoduje wyłączenie kotła lub przekroczenie granicznego średniego godzinowego stężenia NOx = 150 mg/Nm3 w przeliczeniu na NO2 przy zawartości 6% O2 w spalinach. (**) Za żywotność reakcyjną uważa się czas pracy wkładu katalitycznego przy zapewnieniu spełnienia parametru gwarantowanego instalacji odazotowania dotyczącego unosu amonowego w spalinach nie więcej niż 5 ppm. W przypadku, kiedy we wskazanym okresie 10 tys. godz. pracy nastąpi pogorszenie wyżej wymienionego parametru gwarantowanego lub zaistnieje konieczność wymiany lub regeneracji wkładu katalitycznego, uznaje się, że wymóg dotyczący żywotności nie został spełniony. W przypadku niespełnienia parametru żywotności reakcyjnej, Wykonawca na swój koszt dokona wszelkich możliwych napraw mających na celu przywrócenie poprawnej pracy instalacji. 13.3. Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji 13.3.1. Naprawy Instalacji w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji: 13.3.1.1. WYKONAWCA będzie zobowiązany usuwać na własny koszt wszelkie wady działania Instalacji Bloku, powstałe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.. Koszty dostaw związanych z usuwaniem wad w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji na Instalację Bloku ponosi WYKONAWCA. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów napraw i kosztów związanych z usuwaniem wad, jeżeli wykaże, że wada wyniknęła z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 13.3.1.2. WYKONAWCA gwarantuje, że czas przystąpienia do usuwania wady w trakcie trwania okresu odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu gwarancji nie będzie dłuższy niż 24 godziny dla Usterek Limitujących pracę Instalacji Bloku i 48 godzin dla Usterek Nielimitujących pracę Instalacji Bloku. WYKONAWCA zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub w Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 47 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA przypadkach poważnych awarii ograniczających lub uniemożliwiających pracę bloku na paliwie podstawowym. 13.3.1.3. Czas zgłoszenia liczy się od momentu pisemnego powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jako powiadomienie pisemne uznaje się zgłoszenie wysłane faksem lub pocztą elektroniczną. Dodatkowo ZAMAWIAJĄCY potwierdzi telefonicznie wysłanie zgłoszenia. WYKONAWCA pisemnie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia. 13.3.1.4. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia awarii w terminach określonych w pkt. 13.3.1.2., ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić naprawę we własnym zakresie, a WYKONAWCA ma obowiązek zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU udokumentowane i uzasadnione koszty usunięcia awarii. 13.3.1.5. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyny awarii leżącej w zakresie Przedmiotu Kontraktu, WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM harmonogram jej usunięcia, wiążący dla Stron. Usunięcie awarii zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie Strony. 13.3.1.6. Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji ten sam element Instalacji Bloku, nie należący do części szybkozużywających się, ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, a w przypadku części szybkozużywających się okresy żywotności dla kolejnych dwóch wymian będą krótsze niż podane przez WYKONAWCĘ w Załączniku 2.2 do Kontraktu, wówczas WYKONAWCA ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element Instalacji Bloku lub jego część na nowy oraz dołoży na swój koszt wszelkich starań, aby wprowadzić w obustronnie uzgodnionym terminie takie zmiany, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. 13.3.1.7. Podstawowy lub Wydłużony Okres Gwarancji będzie przedłużony w niżej określonych przypadkach: a) jeżeli w Podstawowym lub Wydłużonym Okresie Gwarancji wykonywane będą prace naprawcze w zakresie Instalacji Bloku wymagające postoju kotła, Podstawowy lub Wydłużony Okres Gwarancji na Instalację Bloku wydłuży się o okres postoju tego kotła. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu będzie przedłużone przez WYKONAWCĘ o okres przedłużenia Podstawowego Okresu Gwarancji; b) dla wymienionych elementów lub elementów naprawionych, Podstawowy lub Wydłużony Okres Gwarancji będzie biegł na nowo od dnia dokonania wymiany lub naprawy tych elementów, ale łącznie nie będzie dłuższy niż 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Przejęcia danej Instalacji Bloku do Eksploatacji. 13.3.2. Inne działania ZAMAWIAJĄCEGO w Podstawowym i Wydłużonym Okresie Gwarancji: 13.3.2.1. Podczas usuwania wad Przedmiotu Kontraktu, ZAMAWIAJĄCY będzie współdziałał z WYKONAWCĄ; 13.3.2.2. WYKONAWCA nie może zatrudniać do wykonywania prac objętych Kontraktem, pracowników ZAMAWIAJĄCEGO bez zgody Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA WYKONAWCA będzie odpowiadał za działania zatrudnionych przez Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 48 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA niego pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i wykonywane pod jego kierunkiem, jak za działania własnych pracowników. 13.3.2.3. W przypadku wystąpienia awarii Przedmiotu Kontraktu ZAMAWIAJĄCY podejmie niezbędne działania w celu ograniczenia szkody, do momentu przyjazdu WYKONAWCY. 13.3.2.4. ZAMAWIAJĄCY będzie koordynował działalność WYKONAWCY i działania innych wykonawców pracujących przy Przedmiocie Kontraktu, niebędących pod kontrolą WYKONAWCY, w zakresie niezbędnym dla usunięcia przez WYKONAWCĘ wad Przedmiotu Kontraktu. 13.3.2.5. ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY dokonanie napraw Przedmiotu Kontraktu bez naliczania czasu postoju w okresach, gdy kocioł nie będzie pracował z innych przyczyn. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 49 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XIV - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE 14.1. Odpowiedzialność WYKONAWCY 14.1.1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Kontrakcie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zakres odpowiedzialności WYKONAWCY związanej z niniejszym Kontraktem z tytułu uprawnień i roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO opisany jest w niniejszym Artykule. Strony ograniczają łączną odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych lub z tytułu odpowiedzialności deliktowej do wysokości 100% Ceny Kontraktu netto. Powyższy limit nie ma zastosowania do odpowiedzialności WYKONAWCY w oparciu o art. 435 i art.436 kodeksu cywilnego. 14.1.2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do: 14.1.2.1. Żądania kar umownych, wyszczególnionych w pkt. 14.2 Art. XIV Kontraktu, 14.1.2.2. Dochodzenia (na zasadach ogólnych) odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w Kontrakcie kary umowne zgodnie z pkt. 14.3.2 niniejszego Artykułu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 14.1.1, 14.1.2.3. zwrotu kosztów i do kar umownych naliczonych przez Zamawiającego i należnych z przyczyn zaistniałych przed dniem odstąpienia w przypadku odstąpienia od Kontraktu według Artykułu XVIII Kontraktu. 14.1.3. Członkowie Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu oraz z tytułu czynów niedozwolonych pozostających w związku z jego wykonaniem. 14.2. Kary umowne za opóźnienia 14.2.1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, podanego w harmonogramie terminu realizacji prac wymagających postoju bloku w remoncie planowym, o których mowa w punkcie 5.1 Artykułu V Kontraktu, to zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zakończeniu prac. 14.2.2. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ustalonego w Załączniku nr 5 do Kontraktu terminu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji, to zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 14.2.3. Jeżeli opóźnienie w dotrzymaniu terminu Przejęcia danej Instalacji Bloku do Eksploatacji z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 90 dni, to ZAMAWIAJĄCY będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu lub jego części na zasadach określonych w pkt. 18.2.2 Artykułu XVIII Kontraktu. 14.2.4. Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY nie dotrzyma terminu przystąpienia do usuwania wad i terminu usuwania wad w Podstawowym lub Wydłużonym Okresie Gwarancji (zgodnie z pkt. 13.3.1.2 Artykuł XIII Kontraktu) Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 50 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w odniesieniu do każdej Instalacji Bloku, to zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad lub usuwania wad w Podstawowym lub Wydłużonym Okresie Gwarancji. 14.2.5. Jeżeli WYKONAWCA, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, nie dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji technicznej dla danej Instalacji Bloku, wymienionej w Załączniku nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności), to zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 14.2.6. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienia dotyczące danej Instalacji Bloku nie może przekroczyć 30% Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku. 14.2.7. Kary umowne za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Kategorii B 14.2.8. Po zakończeniu realizacji danej Instalacji Bloku zostaną przeprowadzone Pomiary Gwarancyjne w zakresie Parametrów Gwarantowanych Przedmiotu Kontraktu o których mowa w Załączniku nr 2.7 do Kontraktu. Kontrola dotrzymania parametrów i wielkości podlegających sprawdzeniu odbywać będzie się w oparciu o Pomiary Gwarancyjne przeprowadzone zgodnie z pkt.11.7 Artykułu XI Kontraktu, zgodnie z procedurą wykonywania pomiarów opisanych w Załączniku nr 2.4. do Kontraktu. 14.2.9. Tryb naliczania kar umownych za nieosiągnięcie przez kocioł wraz z Instalacją Bloku wymaganych wartości Parametrów Gwarantowanych Kategorii B, podanych w punkcie 2. Załącznika nr 2.7 do Kontraktu, stosowany jest odrębnie do każdej Instalacji Bloku. Wysokość kar umownych będzie naliczana odrębnie dla każdej Instalacji Bloku, na której nie osiągnięto wymaganych parametrów. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia WYKONAWCY kar umownych z tytułu przekroczenia wymaganych wartości Parametrów Gwarantowanych Kategorii B podanych w tabeli umieszczonej w punkcie 13.2.5 Artykuł XIII Kontraktu, jeśli przekroczenie tych wartości jest następstwem przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY i spełnione zostaną przesłanki pkt. 11.7.8.2. Artykuł XI Kontraktu, Kary umowne będą naliczane w wysokościach określonych w punkcie 14.2.11. niniejszego Artykułu. 14.2.10. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Kategorii B nie może przekroczyć 30% Ceny Kontraktu netto za daną Instalację Bloku. 14.2.11. Kary umowne za Parametry Gwarantowane Kategorii B: za niedotrzymanie dyspozycyjności o każde 0,1 % za pogorszenie sprawności kotła o każde 0,1 %w stosunku do wyniku pomiarów zerowych (maksymalne pogorszenie 0,5%) za przekroczenie zużycia mocznika o każde 10 kg/h (w przeliczeniu na 100 % substancji) za przekroczenie zużycia energii elektrycznej o każde 5 kWh za przekroczenie zużycia wody technologicznej o każdy 1m3 /h za przekroczenie zużycia wody zdemineralizowanej o każdy 1m3 /h za przekroczenie zużycia pary technologicznej o każdy 0,5 GJ/h Część II SIWZ – Wzór Kontraktu 600 000 PLN 380 000 PLN 630 000 PLN 105 000 PLN 24 000 PLN 745 000 PLN 1 050 000 PLN Strona 51 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 14.3. Sposób płatności i prawa ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do kar umownych 14.3.1. Kary umowne będą płacone przelewem na konto ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie stosownej noty debetowej (noty księgowej), w terminie 30 dni od jej wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, albo, gdy WYKONAWCA nie zapłaci w powyższym terminie, potrącane z należnych płatności lub też wypłacane z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu (pkt. 4.4. Artykułu IV Kontraktu). Za dzień zapłaty kary umownej uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 14.3.2. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 14.3.3. WYKONAWCA nie może bez zgody Zamawiającego przez zapłatę kary umownej zwolnić się z wcześniejszego obowiązku naprawy wady Przedmiotu Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 52 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XV – UBEZPIECZENIA 15.1. Zamawiający na własny koszt, w okresie Realizacji Kontraktu ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: a) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) 15.2. Wykonawca na własny koszt, w okresie Realizacji Kontraktu ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy, Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonaną usługę pokrywające szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć) wraz z ich następstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich następstwami powstałe w związku Realizacją Kontraktu, obejmujące również odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi; b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta; c) Ubezpieczenie mienia podczas transportu; d) Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i Podwykonawców; e) Ubezpieczenia komunikacyjne; W przypadku, gdy Wykonawca posiada polisy zawierające oczekiwany przez Zamawiającego zakres pokrycia ubezpieczeniowego, będą one honorowane przez Zamawiającego. 15.3. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) Zamawiający ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni) polisą ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), budowę (montaż) i roboty budowlane (montażowe) od szkód, które mogą powstać w związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, włączając w to koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz honoraria konsultantów (ekspertów).. Ubezpieczenie będzie obejmowało okres od przekazania Terenu Realizacji Zadania Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu zgodnie z pkt. 11.8.4 (w tym okres prób i testów). Ponadto Ubezpieczenie w zakresie stosownym będzie utrzymane w mocy w Okresie Gwarancyjnym. 15.3.1. Udziały własne/franszyzy W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotknięte szkodą przedsiębiorstwa proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym przez Ubezpieczyciela. Zamawiający ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsądnym poziomie, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. 15.3.2. Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela Gdziekolwiek nastąpi całkowita lub częściowa szkoda na budynkach, budowlach, urządzeniach, wyposażeniu lub innym mieniu objętym umową ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikającego z ubezpieczenia będzie właściciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogą być i będą wykorzystane wyłącznie do naprawienia lub usunięcia tej szkody. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 53 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 15.4. Ubezpieczenie OC Wykonawca przedstawi oraz będzie utrzymywał w ważności przez cały okres Realizacji Kontraktu umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszego Kontraktu, zawartą w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z poniższą klauzulą: 15.4.1. Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie (co najmniej) następujące warunki: 15.4.1.1. Ubezpieczonymi będą Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym wykonanie Kontraktu powierzają (Ubezpieczeni). Zakres polisy będzie obejmował odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z których pomocą Ubezpieczeni wykonują Kontrakt, jak również przez osoby, podmioty, którym wykonanie tego Kontraktu lub określonej czynności powierzają. 15.4.1.2. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Kontraktu. 15.4.1.3. Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu prac kontraktowych i włączeniu ich do eksploatacji wynikłe z ich wadliwego wykonania. 15.4.1.4. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę. 15.4.1.5. Ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w przedmiocie wykonywanych prac i robót. 15.4.1.6. Ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawców - z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 2.000.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 15.4.1.7. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 1.000.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 15.4.1.8. Ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 500.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; rażące niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich ich przedstawicieli będzie chronione w pełnym zakresie i do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej. 15.4.1.9. Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich rażących wyłączeń, w szczególności: wyłączenie czystych strat spowodowanych wadą produktu, usługi, wyłączenie czystych strat wynikających z podstawowych i najistotniejszych rodzajów działalności prowadzonych przez Ubezpieczonych w ramach omawianego kontraktu w zakresie realizowanego Kontraktu z limitem odpowiedzialności, co najmniej, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 54 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 500.000,00 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 15.4.1.10. Ubezpieczenie będzie obejmowało zapłatę kar umownych, które obciążają poszkodowanego wskutek zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, z limitem co najmniej 500.000,00 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 15.4.1.11. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanego ochroną Kontraktu i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrządzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp., szkody powstałe wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji nośnych itp.). 15.4.1.12. Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszego Kontraktu, tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu. 15.4.1.13. Brak udziału własnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych, w odniesieniu do szkód rzeczowych franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10.000 PLN na zdarzenie, a dla czystych strat finansowych udział własny nie wyższy niż 10% wysokości odszkodowania na zdarzenie. 15.4.1.14. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej sumy gwarancyjnej. 15.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną swoją lub innego podmiotu jeżeli prace projektowo-dokumentacyjne zlecane będą podwykonawcy, za szkody będące następstwem błędów projektowych, błędnie sporządzonej dokumentacji itp. Okres ubezpieczenia będzie obejmować co najmniej okres Realizacji Kontraktu, w tym w szczególności okres, w którym przewidziane jest wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych. Ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie (uchybienie) projektanta w okresie ubezpieczenia o ile roszczenia z tytułu tych wypadków zostaną zgłoszone przed upływem terminu ich przedawnienia Suma gwarancyjna wynosić winna, nie mniej niż 5% wartości kontraktu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, a udział własny/franszyza redukcyjna nie więcej niż 10% wysokości odszkodowania max. 50 000 zł dla każdej szkody innej niż osobowa. 15.6. Ubezpieczenie mienia podczas transportu Jeśli z zaproponowanej przez Wykonawcę technologii wykonania kontraktu będzie wynikała konieczność przewożenia elementów konstrukcji lub maszyn/urządzeń wykonywanych na specjalne zamówienie, Wykonawca zawrze lub zapewni umowę ubezpieczenia szkód powstałych w podczas transportu w mieniu dostarczanym w związku z Realizacją niniejszego Kontraktu na Teren Realizacji Zadania w pełnym zakresie odpowiadającym Instytutowej Klauzuli Ładunkowej „A” (Institute Cargo Clauses A) od momentu rozpoczęcia załadunku. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać, co najmniej wartości przewożonego mienia, a franszyza lub/i udział własny nie mogą być wyższe niż 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 15.7. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i Podwykonawców Wykonawca zawrze lub zapewni umowę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do Realizacji Kontraktu. Zakres ubezpieczenia powinien Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 55 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA być rozszerzony o klauzulę Reprezentantów (odpowiedzialność za szkody umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców). Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać, co najmniej wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem kosztów transportu, ceł, podatków i innych opłat, a franszyza lub udział własny nie mogą być wyższe niż 10% wysokości odszkodowania. 15.8. Ubezpieczenia Komunikacyjne Wykonawca oraz Podwykonawcy dla pojazdów samochodowych przez nich używanych do Realizacji Kontraktu zobowiązują się do zawarcia i utrzymania w mocy kompletnych ubezpieczeń komunikacyjnych, tj.: - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów - ubezpieczenie autocasco - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. 15.9. Ubezpieczenie ALOP Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia na swój koszt, o ile uzna to za zasadne, w swoim imieniu i na swoją rzecz zysku utraconego w związku ze szkodami materialnymi (ALOP). 15.10. Postanowienia Wspólne 15.10.1. Umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy niniejszego Kontraktu Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 15.10.1.1. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu Realizacji Zadania, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15.5. Artykułu XV Kontraktu, gdzie okres ubezpieczenia nie może przypadać później niż rozpoczęcie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę prac projektowodokumentacyjnych. 15.10.1.2. We wszystkich ubezpieczeniach CAR/EAR i OC wymaganych niniejszym Kontraktem Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych zakładu ubezpieczeń, za wyjątkiem poniższych przypadków: Niniejsze postanowienie nie dotyczy OC Projektanta, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwość regresu do podwykonawców. niniejsze postanowienie to nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ub. maszyn Wykonawcy i cargo. W ubezpieczeniu cargo ubezpieczyciel zawsze zachowa regres do przewoźnika . 15.10.2. Wykonawca zawrze powyższe ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę, za którą w szczególności zostanie uznana niezgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w niniejszym Kontrakcie. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń. Zatwierdzenie musi być dokonane w terminie 14 dni od daty otrzymania warunków umów ubezpieczenia, które powinny być Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 56 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostarczone Zamawiającemu nie później niż 28 dni przed planowanym przekazaniem Terenu Realizacji Zadania, za wyjątkiem warunków ubezpieczenia OC projektanta (pkt. 15.5. Artykułu XV Kontraktu) które powinny być przedłożone do zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy (kontraktu). Nie wniesienie w powyższym 14 - dniowym terminie zastrzeżeń oznacza zatwierdzenie tych warunków. 15.10.3. Jeżeli terminy, o których mowa w niniejszej Klauzuli nie zostaną spełnione lub wymagane umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte, umowy takie wygasną lub zostaną rozwiązane albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodzenia Wykonawcy za Kontrakt, od innych należności względem Wykonawcy, wypłacić ją z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu lub żądać zwrotu uiszczonej składki od Wykonawcy. 15.10.4. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu przekazania Terenu Realizacji Zadania. W przypadku ubezpieczenia OC projektanta (pkt. 15.5. Artykułu XV Kontraktu) dokumenty, o których mowa w niniejszej klauzuli powinny być przekazane natychmiast po zawarciu ubezpieczenia, nie później niż z chwilą rozpoczęcia prac projektowo-dokumentacyjnych. 15.10.5. Wykonawca – w okresie Realizacji Kontraktu - będzie przedstawiał Zamawiającemu dokumenty wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzające kontynuację ubezpieczenia w wymaganym zakresie i terminowe opłacanie składek. Zapisy pkt. 15.10.2. i 15.10.3. Artykułu XV Kontraktu stosuje się odpowiednio przy czym termin 28 dni dotyczy daty ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia. 15.10.6. Zamawiający po zawarciu wymaganych umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy przekaże Wykonawcy do wiadomości ich warunki, a Wykonawca stosować się będzie do ich postanowień w szczególności w zakresie obowiązków zachowania wymogów bezpieczeństwa (w tym ppoż.) i obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczyciela oraz poinformuje o treści wszystkich powyższych obowiązków i zapewni stosowanie się do nich przez swoich Podwykonawców. Jeżeli nie postanowiono inaczej, Wykonawca załatwia wszystkie roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia określonych w pkt. 15.1 Artykułu XV Kontraktu. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń. 15.10.7. W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Kontraktu nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt ubezpieczeń uzupełniających. W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 57 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Kontraktu nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Zamawiający. W sytuacji konieczności wydłużenia ochrony z przyczyn leżących po obu Stronach każda ze stron przedłuża ochronę dla ubezpieczeń, do których zawarcia jest zobowiązana. 15.10.8. Zamawiający i Wykonawca dokonają wyszczególnionych wyżej ubezpieczeń w firmach ubezpieczeniowych posiadających jednostki organizacyjne w Polsce posiadające odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będące zdolne do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 58 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XVI - LICENCJA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA, HANDLOWEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY 16.1. Własność intelektualna Wykonawca gwarantuje, że zawarcie Kontraktu, jego wykonanie, ani korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego części) w celach i na zasadach wynikających z Kontraktu nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących WYKONAWCY lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 t.j. z późn.zm.), w tym szczególności Dokumentacji Wykonawcy (zwanych dalej „Utworami” lub „Dokumentacją Wykonawcy”), b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 t.j. z późn. zm.) (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”), c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa, niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują WYKONAWCY lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej łącznie „Prawami Własności Intelektualnej”), a WYKONAWCA zapewnia, że jest uprawniony do udzielania licencji i sublicencji, o których mowa w niniejszym Artykule. 16.1.1. W zakresie udzielenia przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO Praw Własności Intelektualnej niezbędnych do eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Przedmiotu Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią, WYKONAWCA z dniem podpisania Protokółu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub odstąpienia od Kontraktu lub jego części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, ale nie wcześniej niż po zapłacie WYKONAWCY należnego wynagrodzenia zgodnie z pkt. 18.2.2.3.5., bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, udziela ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Ceny Kontraktu niewyłącznych i nieprzenaszalnych, z zastrzeżeniem w punkcie 16.1.2. niniejszego Artykułu, licencji lub dalszych licencji na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź dalsze licencje udzielone na czas nieoznaczony, na rozporządzanie i korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z Dokumentacji Wykonawcy lub jakiejkolwiek jej części w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji, remontów Instalacji Bloku i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią, na polach eksploatacji, o których mowa w punkcie 16.1.7. niniejszego Artykułu. WYKONAWCA udziela niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony, na korzystanie w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji, remontów Instalacji Bloku i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią, z Projektów Wynalazczych Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 59 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostarczonych ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w wykonaniu Kontraktu oraz z przekazanego Zamawiającemu know-how. 16.1.2. ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa udzielania dalszych licencji dotyczących Praw Własności Intelektualnej lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Instalacji Bloku albo do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią. W innych przypadkach niż te, o których mowa w zadaniu poprzednim, udzielenie dalszej licencji przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaga pisemnej zgody WYKONAWCY. 16.1.3. Jakiekolwiek licencje lub dalsze licencje udzielane są przez WYKONAWCĘ w ramach Ceny Kontraktu. Cena Kontraktu obejmuje również wynagrodzenie WYKONAWCY za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) Utworów. 16.1.4. WYKONAWCA do dnia podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji albo do daty odstąpienia od Kontraktu lub jego części w zależności od tego które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w formie dokumentów, jakie WYKONAWCA ma dostarczyć zgodnie z Kontraktem, niezbędną wiedzę techniczną do korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z wszelkich udzielonych mu przez WYKONAWCĘ Praw Własności Intelektualnej w zakresie potrzebnym do eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Instalacji Bloku i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią. 16.1.5. WYKONAWCA w ramach Ceny Kontraktu udziela ZAMAWIAJĄCEMU zezwolenia na rozporządzanie Dokumentacją Wykonawcy, dokonywanie i korzystanie z jej opracowań wraz z zezwoleniem na udzielenie takich praw osobom trzecim (wykonanie praw zależnych) w stosunku do Dokumentacji Wykonawcy lub jakiejkolwiek jej części (tj. m.in. jej tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień) w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji Instalacji Bloku albo do wykonania lub zastępczego jego wykonania przez osobę trzecią na polach eksploatacji, o których mowa w 16.1.7. niniejszego Artykułu. WYKONAWCA wyraża również zgodę na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO w imieniu autorów Dokumentacji Wykonawcy osobistych praw autorskich dla potrzeb eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Instalacji Bloku i do wykonania lub zastępczego jego wykonania przez osobę trzecią, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji Wykonawcy uznanych za konieczne przez ZAMAWIAJĄCEGO . WYKONAWCA zapewnia, że wykonywanie przez twórców Dokumentacji Wykonawcy ich autorskich praw osobistych nie uniemożliwi ZAMAWIAJĄCEMU korzystania z Praw Własności Intelektualnej oraz że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Artykułu. 16.1.6. WYKONAWCA oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Kontraktu, i że jest uprawniony do udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU licencji lub dalszych licencji dotyczących Dokumentacji Wykonawcy. 16.1.7. Udzielone ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ licencje lub dalsze licencje, o których mowa w niniejszym Artykule, będą obejmowały następujące pola eksploatacji: Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 60 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. ZAMAWIAJĄCY może wykonywać i korzystać z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Instalacji Bloku przez Zamawiającego i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią. Jednakże w przypadku wykonania opracowań, o których mowa w punkcie 16.1.5 niniejszego Artykułu WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dokumentacji powstałej w wyniku takich zabiegów ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności za spójność wprowadzonych zmian z uprzednią treścią zmodyfikowanych Utworów. W razie uszkodzenia Bloku lub powstania jakiejkolwiek wady spowodowanej zmianami dokonanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO, jakakolwiek odpowiedzialność WYKONAWCY, w tym odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jest wyłączona. W zamian za udzielenie zezwolenia na czynności, o których mowa powyżej, WYKONAWCY nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Ceną Kontraktu. 16.1.8. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych ZAMAWIAJĄCEMU licencji lub dalszych licencji na czas nieokreślony, co oznacza, iż WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności: a) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji udzielonych ZAMAWIAJĄCEMU, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie umowy lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy licencji lub dalszych licencji, b) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych ZAMAWIAJĄCEMU licencji lub dalszych licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących WYKONAWCY, w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami niniejszego Artykułu tak jak WYKONAWCA, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO . Okres wypowiedzenia licencji lub dalszej licencji wynosi 30 lat od daty Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji lub odstąpienia od Kontraktu lub jego części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej. 16.1.9. Na Utwory stanowiące oprogramowanie aplikacyjne dla Instalacji Bloku w konfiguracji stworzonej i sparametryzowanej w ramach wykonania Kontraktu, WYKONAWCA z dniem podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji albo odstąpienia od Kontraktu lub jego części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, udziela niewyłącznej licencji lub dalszej licencji na czas nieokreślony niezbędnych do korzystania Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 61 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z ww. oprogramowania, prawidłowej eksploatacji, konserwacji, remontów Instalacji Bloku i do wykonania lub zastępczego wykonania Przedmiotu Kontraktu przez osobę trzecią, na polach eksploatacji, o których mowa w punkcie 16.1.7. niniejszego Artykułu, przy czym jeżeli WYKONAWCA nie jest właścicielem całości autorskich praw majątkowych do takiego oprogramowania, licencja ta lub sublicencja będzie podlegała warunkom licencji udzielonym WYKONAWCY przez osoby trzecie. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo w szczególności do: a) dokonywania trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania aplikacyjnego lub jego części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu przechowywania i stosowania oprogramowania dla eksploatacji, konserwacji i remontów wyłącznie Instalacji Bloku stanowiącego Przedmiotu Kontraktu, na co WYKONAWCA wyraża nieodwołalnie zgodę, b) tłumaczenia, przystosowywania i dokonywania zmian układu oprogramowania aplikacyjnego, w tym do poprawiania błędów tego oprogramowania, c) sporządzania rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą częścią oprogramowania aplikacyjnego lub będą przez to oprogramowanie tworzone, d) udostępniania oprogramowania z postanowieniami Kontraktu. aplikacyjnego osobom trzecim zgodnie e) sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej oprogramowania aplikacyjnego w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia oprogramowania aplikacyjnego, niezależnie od prawa ZAMAWIAJĄCEGO do sporządzania kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego lub jego części w zakresie niezbędnym do korzystania z tego oprogramowania. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu oprogramowania aplikacyjnego, wywołane zmianami wprowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO. W razie, gdy dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiana oprogramowania aplikacyjnego spowoduje uszkodzenie lub postój Instalacji Bloku, odpowiedzialność WYKONAWCY w tym zakresie jest wyłączona. 16.1.9.1. ZAMAWIAJĄCY może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY może wykonać więcej kopii jedynie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody WYKONAWCY, 16.1.9.2. Oprogramowanie może zawierać freeware, shareware lub oprogramowanie typu open source. ZAMAWIAJĄCY nie jest obciążany żadnymi opłatami za użytkowanie takiego freeware, shareware lub oprogramowania typu open source, 16.1.9.3. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU nieograniczony dostęp do oprogramowania i kontrolę nad oprogramowaniem z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień i układu oprogramowania. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do dostarczenia kodu źródłowego oprogramowania, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 62 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 16.1.9.4. ZAMAWIAJĄCY nie może udzielać dalszej licencji, dekompilować, dokonać ponownej translacji i nie może dzielić żadnej części oprogramowania. Jeżeli realizacja Przedmiotu Kontraktu i prawidłowa eksploatacja Instalacji Bloku będą wymagały połączenia lub zsynchronizowania oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi u ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić kompatybilność dostarczonego oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów), przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje. Jeżeli pomimo wykonania zobowiązań wynikających ze zdania poprzedzającego, niezbędne będzie uzyskanie informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania oprogramowania z innymi programami komputerowymi, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o udzielenie takich informacji do WYKONAWCY, a WYKONAWCA będzie zobowiązany jej Zamawiającemu udzielić, 16.1.9.5. ZAMAWIAJĄCY nie może kasować ani usuwać jakichkolwiek oznaczeń alfanumerycznych, znaków towarowych ani znaku praw autorskich, 16.1.9.6. Wszelkie dodatkowe patche, update’y, upgrade’y lub wersje, które WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Kontraktu, stanowią część oprogramowania i podlegają niniejszym warunkom. 16.1.10. W zakresie odpowiedzialności WYKONAWCY za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 16.1.10.1. Na zasadach określonych w Kontrakcie, WYKONAWCA będzie zabezpieczał i chronił ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu przez WYKONAWCĘ lub eksploatacją Instalacji Bloku przez ZAMAWIAJĄCEGO , 16.1.10.2. WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie szkody, jakie ZAMAWIAJĄCY poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Praw Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, Jednocześnie Strony postanawiają, że WYKONAWCA nie będzie odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Kontraktem wykorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO, 16.1.10.3. Jeżeli w związku z wykonywaniem Kontraktu przez WYKONAWCĘ lub korzystaniem z Instalacji Bloku przez ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ na piśmie o takim postępowaniu, a WYKONAWCA będzie zobowiązany wziąć udziału w tym postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 63 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z ZAMAWIAJĄCYM lub działającego za ZAMAWIAJĄCEGO (wedle wyboru ZAMAWIAJĄCEGO) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, 16.1.10.4. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku zgodnej z Kontraktem eksploatacji, modernizacji, remontu Instalacji Bloku, Wykonawca na własny koszt zapewni ZAMAWIAJĄCEMU możliwość wykonywania takich praw, 16.1.10.5. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu spornym (sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. ZAMAWIAJĄCY udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. ZAMAWIAJĄCY będzie w pełni współdziałać z WYKONAWCĄ w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy ZAMAWIAJĄCY będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem WYKONAWCY, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania WYKONAWCY wynikające z niniejszego punktu pozostają w mocy również po odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, 16.1.10.6. W przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego części, WYKONAWCA, w ramach Ceny Kontraktu należnej WYKONAWCY przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO prawa oraz udziela ZAMAWIAJĄCEMU praw oraz zezwoleń, o których mowa z niniejszym Artykule na wszystkie dobra chronione wykonane w ramach części Przedmiotu Kontraktu zrealizowanej do dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części stało się skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jeżeli zajdzie taka okoliczność. WYKONAWCA udziela praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części stało się skuteczne, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z pkt. 18.2.2.3.5, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeżeli obejmują one dostarczenie Utworów lub Projektów Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z pkt. 18.2.2.3.5. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie wynikającym z niniejszego Artykułu, a także w celu dokończenia wykonania Przedmiotu Kontraktu lub jego modyfikacji bez udziału WYKONAWCY, 16.1.10.7. W celu uniknięcia wątpliwości, WYKONAWCA oświadcza, że w razie odstąpienia od Kontraktu lub jego części i zapłacie WYKONAWCY należnego Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 64 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wynagrodzenia zgodnie z pkt. 18.2.2.3.5, ZAMAWIAJĄCY może bez zgody WYKONAWCY, upoważniać inne podmioty do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy, na potrzeby realizacji Instalacji Bloku lub przenieść prawa do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy na osoby trzecie na potrzeby realizacji Przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY jest także uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Kontraktu osobom trzecim, 16.1.10.8. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prezentowania znaków towarowych zastrzeżonych na rzecz WYKONAWCY w celach informacyjnych dotyczących realizacji Kontraktu, w tym w szczególności poprzez zamieszczanie ich na materiałach informacyjnych rozpowszechnianych w dowolnej formie. 16.1.11. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu nie może być rozumiane jako przekazanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (lub jego prawnych następców) prawa własności patentu, prawa własności wzoru użytkowego, własności znaku firmowego, własności projektu, własności know-how, które udostępnianie jest wyłącznie jako prawo do korzystania w formie licencji. 16.2.Tajemnica handlowa W zakresie dochowania tajemnicy w kwestiach związanych z Kontraktem Strony postanawiają, co następuje: 16.2.1. Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ujawniać osobom trzecim zastrzeżonej części Kontraktu, ani też zastrzeżonych informacji dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, a związanych z Kontraktem, za wyjątkiem osób zatrudnionych lub zaangażowanych w charakterze doradców przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź zaangażowanych w charakterze doradców lub Podwykonawców przez WYKONAWCĘ w celu realizacji Kontraktu lub kiedy jest to wymagane przepisami prawa. Zakaz ujawniania zastrzeżonej części Kontraktu czy też zastrzeżonych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy tylko dokumentów i informacji oznaczonych przez którąkolwiek ze Stron jako „Tajemnica przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze doradców przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź zaangażowanym w charakterze doradców lub Podwykonawców przez WYKONAWCĘ powinny dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Kontraktu. W takim przypadku Strony uzyskają od osób przez siebie zatrudnionych bądź zaangażowanych zobowiązanie o zachowaniu poufności podobne do swojego zobowiązania i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przez te osoby zasad poufności, jak za własne działanie bądź zaniechanie. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o tożsamości doradców. 16.2.2. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, żadnych dokumentów ani informacji związanych z Kontraktem, otrzymanych w trakcie realizacji Kontraktu od drugiej Strony, do innych celów niż realizacja Kontraktu Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 65 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed dostępem nieuprawnionych osób. Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiąganych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami Instalacji Bloku. WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO o umożliwienie dostępu osobom trzecim do Instalacji Bloku w obecności osób Wykonawcy, związanego z prowadzeniem normalnej działalności marketingowej. 16.2.3. Wszystkie informacje i dokumentacja dotycząca wynalazków, praw patentowych i wiedzy technicznej dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w ramach Kontraktu, mogą być użyte tylko i wyłącznie dla celów zgodnych z warunkami Kontraktu, tj. dla celów eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów Instalacji Bloku. 16.2.3.1. Przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU informacje i dokumentacja uznane przez WYKONAWCĘ za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny być opatrzone stosowną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Powyższe nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z dbałości o zachowanie poufności innych informacji dostarczonych przez WYKONAWCĘ, 16.2.3.2. Informacje i dokumentacja oznaczone w sposób określony w punkcie 16.2.3.1 niniejszego Artykułu mogą być udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z wymaganiami ustawy wymienionej w punkcie 16.2.3.1. niniejszego Artykułu. 16.2.4. Opisane w punkcie 16.2. niniejszego Artykułu zobowiązanie dotrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy Stron w zakresie następujących informacji i dokumentacji: 16.2.4.1. 16.2.4.2. 16.2.4.3. 16.2.4.4. 16.2.4.5. 16.2.4.6. Udostępnianych na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej oraz sądów, Udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację Kontraktu lub potencjalnie finansujących budowę Instalacji Bloku lub innym osobom w celu pozyskania finansowania budowy Instalacji Bloku, Udostępnianych w zakresie wymaganym przez regulaminy giełd papierów wartościowych mające zastosowanie do Strony bądź jej podmiotu dominującego, Otrzymanych od osób trzecich, o ile osoby te nie otrzymały ich od Stron Kontraktu w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Artykule, Które były już w legalnym posiadaniu przez jedną ze Stron Kontraktu w momencie ich ujawnienia przez Stronę drugą, Których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na ZAMAWIAJĄCEGO lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszym Artykułem. 16.2.5. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie określając jednocześnie rodzaj informacji niejawnych, do których ma dostęp oraz ich klauzulę tajności. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 66 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 16.2.6. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. 16.2.7. W przypadkach określonych w punktach 16.2.5 i 16.2.6 niniejszego Artykułu, Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego postępowania. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 67 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XVII - SIŁA WYŻSZA 17.1. Definicja i przypadki Siły Wyższej W niniejszym Kontrakcie „Siła Wyższa” oznacza (niezależnie od Stron Kontraktu) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, przezwyciężyć ani ograniczyć w całości lub w części, a które zaistnieją po zawarciu Kontraktu i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań kontraktowych, np.: 17.1.1. Nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojny, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm), 17.1.2. Promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 17.1.3. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 17.1.4. Siły Wyższej nie będzie stanowiło żadne z następujących zdarzeń ani ich konsekwencje: a) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego, z wyłączeniem sytuacji, kiedy wynika to ze zdarzeń lub okoliczności Siły Wyższej, niezdolność do pracy, opóźnienie dostawy lub zmiana kosztów urządzeń i wyposażenia, materiałów, części zamiennych lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców lub ich agentów, b) awaria wynikająca z normalnego zużycia zwykle przydarzająca się w projektach i przedsięwzięciach podobnych do Przedmiotu Kontraktu, c) awaria spowodowana lub wynikająca z: i) zaniedbania lub winy umyślnej, błędów lub uchybień, lub ii) nieprzestrzegania mających zastosowanie wymagań ustawowych, iii) naruszenia postanowień Kontraktu. 17.2. Postępowanie w przypadku wystąpienia Siły Wyższej 17.2.1. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane w formie pisemnej Stronie drugiej niezwłocznie po jej wystąpieniu. 17.2.2. Strona, po której zaistniała Siła Wyższa uprawdopodobni oraz przedstawi dokumenty, że Siła Wyższa miała istotny wpływ na realizację jej zobowiązań kontraktowych. 17.2.3. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według punktów 17.2.1. i 17.2.2. niniejszego Artykułu. 17.2.4. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według punktów 17.2.1. i 17.2.2. niniejszego Artykułu, prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań kontraktowych o czas trwania Siły Wyższej oraz jej udokumentowanych konsekwencji. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 68 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 17.2.5. Każda ze Stron wykaże należytą staranność w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej WYKONAWCA będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań kontraktowych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w ciągu 5 dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 17.2.6. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 17.3. Czas trwania Siły Wyższej, rozliczenie Kontraktu 17.3.1. Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Kontraktu. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 60 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 60 dni i jeżeli nie osiągnięto w kwestii dalszego postępowania stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że WYKONAWCA może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań kontraktowych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej Powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty Powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu, Siła Wyższa nadal się utrzymuje - Kontrakt ulega rozwiązaniu w 31-szym dniu od daty Powiadomienia. 17.3.2. Jeżeli Kontrakt zostanie rozwiązany z powodu Siły Wyższej zgodnie z pkt. 17.3.1. niniejszego Artykułu, Strony spotkają się niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 14 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Kontraktu. Rozliczenie Kontraktu powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jego rozwiązania. Podstawą rozliczenia Kontraktu będzie Protokół określający zaawansowanie Dostaw, Robót Budowlanych i Usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji Kontraktu, poniesione koszty itp. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 69 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XVIII – ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 18.1. Zawieszenie Kontraktu 18.1.1. Zawieszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO 18.1.1.1. ZAMAWIAJĄCY może zawiesić realizację WYKONAWCY pisemną notę z podaniem: Kontraktu, wysyłając do a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji ZAMAWIAJĄCEGO, b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), c) przewidywanego czasu zawieszenia, d) terminu spotkania Stron (nie później niż 5 dni roboczych od daty doręczenia noty o zawieszeniu), podczas którego uzgodnione zostaną procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia Kontraktu. 18.1.1.2. WYKONAWCA ma obowiązek – w przypadku otrzymania powyższej pisemnej noty od ZAMAWIAJĄCEGO - niezwłocznie zawiesić realizację Kontraktu na taki okres czasu, jaki ZAMAWIAJĄCY w nocie uznał za konieczny. 18.1.1.3. ZAMAWIAJĄCY, po zawieszeniu Kontraktu z powodów jak opisano wyżej, zrealizuje wszystkie należne na rzecz WYKONAWCY płatności za dokonane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi. 18.1.1.4. Okres jednorazowego zawieszenia Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO wynosi maksymalnie 3 miesiące, przy czym łącznie okresy zawieszenia w trakcie realizacji Kontraktu nie mogą przekraczać 6 miesięcy. 18.1.1.5. WYKONAWCA , w okresie zawieszenia wykonywania Kontraktu, będzie utrzymywał personel, pracowników i sprzęt na Terenie Budowy lub w jego pobliżu w gotowości do wznowienia realizacji Instalacji Bloku po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. 18.1.1.6. W przypadku zawieszenia wykonywania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dokonane i odebrane: Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Kontraktu przez Zamawiającego oraz uzasadnionych kosztów zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu w trakcie zawieszenia. 18.1.2. Zawieszenie przez WYKONAWCĘ 18.1.2.1. WYKONAWCA może zawiesić realizację Kontraktu wysyłając pisemną notę do ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli należne WYKONAWCY płatności nie są realizowane w ciągu kolejnych 30 dni po terminie ich wymagalności według Artykułu III Kontraktu i ZAMAWIAJĄCY ich nie zapłaci w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od WYKONAWCY. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 70 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 18.1.2.2. Po zapłacie przez ZAMAWIAJĄCEGO zaległych płatności, o których mowa w pkt. 18.1.2 niniejszego Artykułu, WYKONAWCA wznowi realizację Kontraktu w uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM terminie, przy czym: 18.1.2.2.1. Termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 7 dni od chwili usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich zobowiązań, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu nie upłynie więcej niż 2 miesiące, 18.1.2.2.2. Termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 14 dni od chwili usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich zobowiązań, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu upłynie więcej niż 2 miesiące. 18.1.3. Procedura po zawieszeniu Kontraktu 18.1.3.1. WYKONAWCA w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowiązany jest do sprawowania nadzoru w zakresie zabezpieczenia Dostaw, wykonanych Usług, niezależnie od tego, czy znajdują się one na Terenie Budowy, czy też gdziekolwiek indziej, na koszt ZAMAWIAJĄCEGO, po udokumentowaniu tych kosztów przez WYKONAWCĘ, jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z powodów opisanych w pkt. 18.1.1. lub 18.1.2 niniejszego Artykułu, 18.1.3.2. Wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) terminy Dostaw i wykonania Robót Budowlanych oraz Usług będą wydłużone co najmniej o czas równy czasowi opóźnienia spowodowanego zawieszeniem. 18.1.3.3. Wynikające z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu) terminy płatności zostaną również odpowiednio przesunięte. Nie dotyczy to płatności należnych za prace wykonane przed zawieszeniem. 18.2. Odstąpienie od Kontraktu lub jego części 18.2.1. Odstąpienie od Kontraktu lub jego części przez WYKONAWCĘ 18.2.1.1. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że odstąpienie od Kontraktu lub jego części przez WYKONAWCĘ, o którym mowa w pkt.18.2.1. niniejszego Artykułu nie rodzi skutków prawnych w rozumieniu art. 395 §2 Kodeksu cywilnego, które to skutki uregulowano szczegółowo w niniejszym punkcie. WYKONAWCA do czasu upływu 30 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu może odstąpić od Kontraktu lub jego części z niżej podanych powodów, przesyłając ZAMAWIAJĄCEMU pisemne powiadomienie o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części: 18.2.1.1.1. Z powodu opóźnienia w płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli opóźnienie, licząc od wymagalnego terminu płatności faktury VAT, dotyczącej płatności za dany Etap Realizacji nieprzerwanie trwa dłużej niż 105 dni, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 71 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 18.2.1.1.2. Jeżeli działanie siły wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO trwa dłużej niż 90 dni - na zasadach opisanych w Artykule XVI Kontraktu, 18.2.1.2. Wykonawca przesyła ZAMAWIAJĄCEMU pisemne powiadomienie o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części wskazując na przyczynę opisaną w pkt. 18.2.1.1. 18.2.1.3. Jeżeli WYKONAWCA odstąpi od Kontraktu lub jego części, wówczas WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie: a) wstrzymać wszelkie prace związane z dalszą realizacją Kontraktu, z wyjątkiem prac niezbędnych dla zabezpieczenia wykonanych wcześniej części Instalacji Bloku lub niezbędnych do pozostawienia Terenu Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym, b) usunąć cały Sprzęt Wykonawcy z Terenu Budowy, usunąć z Terenu Budowy pracowników WYKONAWCY i Podwykonawców, usunąć z Terenu Budowy gruz, złom i wszelkie odpadki oraz pozostawić cały Teren Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczony, c) po otrzymaniu zapłaty należnego wynagrodzenia przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie przysługujące ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie Kontraktu prawa dotyczące Przedmiotu Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, w tym prawa własności oraz Prawa Własności Intelektualnej do tej części Przedmiotu Kontraktu, za którą ZAMAWIAJĄCY już zapłacił. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które będą kontynuowane i zakończone zgodnie z pkt. 18.2.1.3. a). niniejszego Artykułu, WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO po otrzymaniu należnego wynagrodzenia, d) przekazać ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostałe dokumenty, które miały, być przekazane ZAMAWIAJĄCEMU do dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części. 18.2.1.4. W przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego części przez WYKONAWCĘ z przyczyn określonych w punkcie 18.2.1.1 niniejszego Artykułu ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za: a) Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi należycie wykonane do dnia pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, a ZAMAWIAJĄCY nabywa, prawo własności do nich z dniem dokonania za nie płatności; b) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione do dnia odstąpienia od Kontraktu lub jego części przez WYKONAWCĘ w związku z takim odstąpieniem od Kontraktu lub jego części łącznie z kosztami likwidacji budowy i zaplecza, jak również wynikającymi ze stanu zaawansowania Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 72 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez Podwykonawców oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu. 18.2.1.5. ZAMAWIAJĄCY nie traci prawa do wyegzekwowanych kar umownych lub należnych kar umownych lub odszkodowań przysługujących zgodnie z Kontraktem z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Kontraktu lub jego części. 18.2.2. Odstąpienie od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO 18.2.2.1. ZAMAWIAJĄCY w okresie od dnia zawarcia Kontraktu do czasu upływu Wydłużonego Okresu Gwarancji może odstąpić od Kontraktu lub jego części z przyczyn opisanych w punkcie 18.2.2.2. niniejszego Artykułu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że odstąpienie od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w punkcie.18.2.2. niniejszego Artykułu nie rodzi skutków prawnych w rozumieniu art. 395 §2 Kodeksu cywilnego, które to skutki uregulowano szczegółowo w punkcie 18.2.2 niniejszego Artykułu. 18.2.2.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Kontraktu lub jego części w niżej opisanych przypadkach: 18.2.2.2.1. Jeśli WYKONAWCA przekazał swoje prawa i obowiązki w zakresie całości lub części Kontraktu na osobę trzecią, z naruszeniem postanowień punktu 21.5. Artykułu XXI Kontraktu, bądź też WYKONAWCA powierzył realizację Kontraktu w całości jednemu Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień punktu 21.6 Artykułu XXI Kontraktu, 18.2.2.2.2. Jeśli WYKONAWCA (pomimo 3-krotnego pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dotyczącego tej samej przyczyny) wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu z istotnym naruszeniem postanowień Kontraktu, w tym z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymuje terminów wykonania Etapów Realizacji określonych w Załączniku nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności), narusza obowiązujące przepisy prawne lub postanowienia właściwych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i innych aktów wymaganych w związku z realizacją Kontraktu, 18.2.2.2.3. Jeśli WYKONAWCA z przyczyn, za które WYKONAWCA odpowiada zgodnie z Kontraktem, spowoduje opóźnienie terminu podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji o więcej niż 90 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu), 18.2.2.2.4. Jeżeli działanie siły wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO trwa dłużej niż 90 dni - na zasadach opisanych w Artykule XVIII Kontraktu, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 73 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 18.2.2.2.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu do dnia pisemnego powiadomienia WYKONAWCY o odstąpieniu od Kontraktu, 18.2.2.2.6. Jeżeli nie zostaną osiągnięte Parametry Gwarantowane Kategorii A zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 11.7.8.1 skutki odstąpienia od Kontraktu lub jego części z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie szczegółowo opisano w punkcie 18.2.2.9. niniejszego Artykułu. 18.2.2.2.7. Jeżeli nie zostaną osiągnięte Parametry Gwarantowane Kategorii A zgodnie z warunkami określonymi w pkt 11.7.8.1., skutki odstąpienia od Kontraktu lub jego części z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie szczegółowo opisano w pkt. 18.2.2.9. niniejszego artykułu. 18.2.2.3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w punktu 18.2.2.2.7. niniejszego Artykułu, po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części zgodnie z punktem 18.2.2.1. niniejszego Artykułu, WYKONAWCA niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni od otrzymania powyższego powiadomienia: 18.2.2.3.1. Wstrzyma wszelkie prace i zamierzenia związane z dalszą Realizacją Kontraktu, z wyjątkiem Dostaw, Robót Budowlanych czy Usług określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w powiadomieniu o odstąpieniu Kontraktu lub jego części, które WYKONAWCA zobowiązany będzie kontynuować i zakończyć zgodnie z postanowieniami Kontraktu po odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, 18.2.2.3.2. Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie dopuszczonym prawem i terminie wskazanym w takim wniosku, przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO prawa lub obowiązki wynikające z zawartych do tego czasu umów z Podwykonawcami, 18.2.2.3.3. Wycofa z Terenu Budowy swoich pracowników oraz Podwykonawców, jak również sprzęt, 18.2.2.3.4. Zabezpieczy zrealizowane już Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi oraz uporządkuje Teren Budowy w sposób umożliwiający ZAMAWIAJĄCEMU kontynuację realizacji Przedmiotu Kontraktu w przyszłości, 18.2.2.3.5. Po otrzymaniu zapłaty należnego wynagrodzenia przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie przysługujące ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie Kontraktu prawa dotyczące Przedmiotu Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień otrzymania Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 74 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, w tym prawa własności oraz Prawa Własności Intelektualnej do tej części Przedmiotu Kontraktu, za którą ZAMAWIAJĄCY już zapłacił. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które będą kontynuowane i zakończone zgodnie z pkt. 18.2.2.3.1. niniejszego Artykułu, WYKONAWCA przeniesie na Zamawiającego z dniem otrzymania należnego wynagrodzenia. 18.2.2.3.6. Dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację techniczną, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty stworzone zgodnie z Kontraktem dla ZAMAWIAJĄCEGO, za którą ZAMAWIAJĄCY zapłacił, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień odstąpienia od Kontraktu lub jego części. 18.2.2.4. WYKONAWCA z dniem odstąpienia od Kontraktu lub jego części udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO , o którym mowa w punkcie 18.2.2.1 niniejszego Artykułu oraz na Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi kontynuowane i zakończone po odstąpieniu od Kontraktu zgodnie z punktem 18.2.2.3.1. niniejszego Artykułu. Okres Gwarancji i rękojmi będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia od Kontraktu lub jego części, bądź odbioru prac kontynuowanych i zakończonych po ww. dniu odstąpienia. W okresie tym WYKONAWCA będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad Dostaw, Robót Budowlanych i Usług stosownie do postanowień Artykułu XIII Kontraktu. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wady prawne Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadach określonych w Artykule XIII Kontraktu, tj. na podstawie stosowanych odpowiednio postanowień dotyczących odpowiedzialności w przypadku roszczeń wynikających z naruszenia Praw Własności Intelektualnej. 18.2.2.5. W przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn określonych w punktach 18.2.2.2.1 – 18.2.2.2.4 niniejszego Artykułu, ZAMAWIAJĄCY może zakończyć budowę Instalacji Bloku we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią na koszt i ryzyko WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY kończąc budowę Instalacji Bloku we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią ustali koszt Dostaw, Robót Budowlanych i Usług niezbędnych do zakończenia budowy Instalacji Bloku, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów przeprowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Z wyłączeniem przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego części z powodu określonego w punkcie 18.2.2.2.5. i 18.2.2.2.6 niniejszego Artykułu, jeżeli suma kwot już zapłaconych WYKONAWCY oraz kosztów niezbędnych do zakończenia budowy Instalacji Bloku, Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez Zamawiającego we własnym zakresie (lub zatrudniając osobę trzecią) przekroczą Cenę Kontraktu za daną Instalację Bloku, to w takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU poniesione koszty niezbędne do Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 75 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zakończenia budowy Instalacji Bloku, Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, ale nie więcej niż 120%, ceny niewykonanej części Przedmiotu Kontraktu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim uzasadnieniem i dokumentacją poniesionych kosztów. Za datę zwrotu uznaje się datę uznania bankowego rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 18.2.2.6. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 18.2.2.2.7. niniejszego Artykułu, w przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaci on WYKONAWCY za: 18.2.2.6.1. Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi należycie wykonane do dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Kontraktu lub jego części, oraz prace kontynuowane i należycie wykonane po odstąpieniu od Kontraktu lub jego części zgodnie z punktem 18.2.2.3.1. niniejszego Artykułu, 18.2.2.6.2. Uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez WYKONAWCĘ w związku z koniecznością zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu. 18.2.2.7. Odstąpienie od Kontraktu lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach opisanych w tym Artykule dokonane na podstawie punktów 18.2.2.2.1., 18.2.2.2.2., 18.2.2.2.3 oraz 18.2.2.2.4. Artykułu XVIII Kontraktu, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez WYKONAWCĘ. 18.2.2.8. ZAMAWIAJĄCY nie traci prawa do wyegzekwowanych kar umownych lub należnych kar umownych lub odszkodowań przysługujących zgodnie z Kontraktem z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Kontraktu lub jego części. 18.2.2.9. W przypadku odstąpienia od Kontraktu z powodu nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych Kategorii A zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 11.7.8.1: 18.2.2.9.1. ZAMAWIAJĄCY nie traci prawa do kar umownych należnych zgodnie z Kontraktem z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Kontraktu, jak również ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za wyrządzoną mu szkodę, 18.2.2.9.2. ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany do dokonania płatności za wykonane przez WYKONAWCĘ do dnia odstąpienia od Kontraktu Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi, a WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU poniesione do dnia odstąpienia od Kontraktu koszty związane z realizacją Przedmiotu Kontraktu, tj. kwoty zapłaconych Etapów Realizacji wynikających z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu) i odpowiadające im koszty finansowe, związane z finansowaniem realizacji Kontraktu; Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 76 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 18.2.2.9.3. Po odstąpieniu od Kontraktu, WYKONAWCA, w terminie do 6 miesięcy od dnia odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Kontraktu, na własny koszt przywróci Teren Budowy do stanu istniejącego na dzień przekazania mu przez ZAMAWIAJĄCEGO Terenu Budowy. W przypadku niewywiązania się przez WYKONAWCĘ z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z upływem 6 miesięcy od dnia odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Kontraktu własność nieusuniętych przez WYKONAWCĘ Dostaw, Robót Budowlanych i Usług wykonanych przez WYKONAWCĘ przejdzie na ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się przez WYKONAWCĘ z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, ZAMAWIAJĄCY będzie także uprawniony do przywrócenia Terenu Budowy do stanu istniejącego na dzień przekazania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO Terenu Budowy, na koszt i ryzyko WYKONAWCY, 18.2.2.9.4. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie punktu 18.2.2.9., ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie zwrócić WYKONAWCY wszystkie przedłożone przez niego Zabezpieczenia wtedy, gdy zostaną zaspokojone wszystkie wymagalne roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO związane z odstąpieniem od Kontraktu. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 77 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XIX - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 19.1. Wszystkie spory wynikłe z niniejszego Kontraktu zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego . 19.2. Językiem postępowania jest język polski. 19.3. Prawem właściwym dla rozstrzygnięć sądu oraz dla zobowiązań wynikających z Kontraktu jest prawo polskie. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 78 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XX - WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE 20.1. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie w dniu jego zawarcia, tj. z chwilą podpisania go przez obie Strony. 20.2. Od daty zawarcia Kontraktu biegną terminy realizacji określone w Kontrakcie (Artykuł V Kontraktu i Załącznik nr 5 do Kontraktu). Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 79 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ARTYKUŁ XXI - POSTANOWIENIA OGÓLNE 21.1. Przepisy, Objaśnienia, Normy, Standardy Ilekroć Kontrakt odsyła do norm i standardów, zgodnie z którymi Przedmiot Kontraktu ma być realizowany, wówczas, jeżeli wyraźnie nie przewidziano inaczej, zastosowanie mają między innymi wymagania ustawowe i standardy polskie w wersji obowiązującej w dniu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji. 1) WYKONAWCA i jego Podwykonawcy we wszystkich stadiach swej działalności (projektowanie, fabrykacja: materiałów, urządzeń i wyposażenia, transport, składowanie, roboty budowlano-montażowe, próby odbiorowe, rozruch) mają przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów, norm i innych aktów normatywnych, dotyczących rozwiązań projektowych, konstrukcji urządzeń, zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i innych stosownych. 2) WYKONAWCA na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ma obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących przepisów i wynikających z nich aktów wykonawczych, tj. rozporządzeń, które odwołują się do stosowania polskich norm, tak, aby zagwarantować spełnienie wymagań określonych w art. 5 Prawa Budowlanego. 3) WYKONAWCA i jego Podwykonawcy we wszystkich stadiach swojej działalności mają stosować przepisy i normy: a) b) c) w pierwszej kolejności, przepisy i normy wymienione w Kontrakcie i załącznikach do Kontraktu oraz przepisy i normy polskie, w drugiej kolejności przepisy i normy krajów Unii Europejskiej, w trzeciej kolejności inne, nie wymienione w punktach a) i b) przepisy i normy. 4) Zastosowania normy, przepisu czy standardu z drugiej lub trzeciej kolejności stosowania wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU konieczność zastosowania normy, przepisu czy standardu z drugiej lub trzeciej kolejności stosowania, każdorazowo ma dokonać tego odpowiednio wcześniej w formie pisemnego zgłoszenia wraz ze stosownym uzasadnieniem, z załączeniem wskazanej normy, przepisu czy standardu. 5) WYKONAWCA ma obowiązek prowadzić rejestr zastosowanych przepisów i norm drugiej i trzeciej kolejności stosowania oraz ma go udostępniać ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do uzasadnionego odrzucenia proponowanych do zastosowania przez WYKONAWCĘ przepisów i norm. 21.2. Kontrakt niniejszy podlega prawu polskiemu. W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Kontrakcie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 21.3. Strony będą stosowały przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce (lokalne, krajowe), dotyczące realizacji Kontraktu i z nim związane (a w szczególności: Ustawę Prawo budowlane, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 80 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA przepisy o ochronie środowiska, przepisy o składowaniu odpadów poprodukcyjnych, odprowadzaniu ścieków, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym itp.). 21.4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności (w tym m.in. nie jest zobowiązana do pokrycia szkód, grzywien, opłat karnych lub innych wydatków) z tytułu nieprzestrzegania przez drugą Stronę przepisów prawa polskiego. 21.5. WYKONAWCA nie może przenieść obowiązków wynikających z Kontraktu w całości ani w części na osobę trzecią. 21.6. WYKONAWCA nie może – ze względu na specyfikę Przedmiotu Kontraktu – powierzyć realizacji Kontraktu w całości innemu Podwykonawcy. 21.7. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu przez jedną ze Stron jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony. 21.8. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich Podwykonawców, jak również innych osób, którymi posłuży się przy wykonaniu Kontraktu, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego. 21.9. W przypadku sukcesji generalnej dotyczącej jednej ze Stron w okresie obowiązywania Kontraktu, wszystkie prawa i obowiązki danej Strony zostaną przeniesione na jej prawnego następcę. 21.10. Wraz z zawarciem niniejszego Kontraktu WYKONAWCA wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wynikających z niniejszego Kontraktu na podmiot będący następcą prawnym ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w wyniku dokonanego połączenia, przekształcenia, podziału lub na podmiot będący nabywcą przedsiębiorstwa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA lub jego zorganizowanej części, o ile przedmiotowa zorganizowana część (majątek) związana będzie z wykonywaniem przedmiotu niniejszego Kontraktu. 21.11. Wszelka wcześniejsza dokumentacja, wszystkie wcześniejsze postanowienia, poręczenia, obietnice i warunki odnoszące się do tematu budowy Przedmiotu kontraktu są nieaktualne. 21.12. Warunki Kontraktu są wiążące dla obu Stron. 21.12.1. Jeżeli jakieś postanowienie Kontraktu stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego, to stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 21.12.2. Wszelkie zmiany Kontraktu muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 21.12.3. Jeżeli po podpisaniu Kontraktu wejdą w życie jakiekolwiek zmiany przepisów prawa (co obejmuje także wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepisów przez kompetentne organy), niezależne od Stron i mające bezpośredni wpływ na wykonanie Kontraktu, wszelkie ryzyko związane ze Zmianami Prawa będzie obciążało Wykonawcę. Strony zastosują procedurę określoną w pkt. 1.3 Zmiany Kontraktu. 21.12.4. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartego Kontraktu w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. Ewentualne zmiany postanowień zawartego Kontraktu, ich zakres i okoliczności są przewidziane w Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 81 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA stosownych zapisach niniejszego Kontraktu. Zapisy te informują, że w przypadku zaistnienia przewidzianych okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w Kontrakcie, Strony przystąpią do rozmów na temat konsekwencji wystąpienia takiej okoliczności. WYKONAWCA będzie miał obowiązek dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. „Dokumentu Zmiany”, zgodnie z procedurą zawartą w punktach 1.6.3. do 1.6.4. Artykułu I Kontraktu. W wyniku obustronnych negocjacji, na okoliczność uzgodnionych zmian do Kontraktu będzie podpisany przez Strony stosowny Aneks do Kontraktu. Zmiana postanowień zawartego Kontraktu w stosunku do treści Oferty dokonana z naruszeniem powyższej zasady jest nieważna. 21.13. Gdziekolwiek w treści Kontraktu jest mowa o „powiadomieniu”, „zezwoleniu”, „zatwierdzeniu”, „świadectwie”, „instrukcji” lub „ustaleniu” wydawanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to (o ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej), że musi być to forma pisemna. 21.13.1. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszego Kontraktu będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony w następujący sposób: a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata, b) dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą zawsze niezwłocznie przesyłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub przekazane osobiście za potwierdzeniem odbioru, a za moment doręczenia będzie uznawany fakt ich wysłania fax-em lub pocztą elektroniczną, c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez Stronę w dniu roboczym w godz. 8.00. – 15.00. przyjmuje się moment jego otrzymania. Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym traktuje się, jako dostarczone w najbliższym dniu roboczym, następującym po danym dniu. Za „dzień roboczy” w niniejszym Kontrakcie uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. 21.13.2. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania korespondencji. 21.14. WYKONAWCA oświadcza, iż nie będzie ZAMAWIAJĄCEGO lub - jeżeli będzie korzystał: korzystał z zasobów informatycznych 21.14.1. ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY dostęp do wskazanych zasobów informatycznych ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Kontraktu, takich jak ProMan czy system kontroli emisji MIKROS, po spełnieniu przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych przez służby ZAMAWIAJĄCEGO Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 82 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z procedurami ochrony informacji obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności: a) WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO z Wnioskiem o stały dostęp do zasobów informatycznych, b) udzieli niezbędnych wyjaśnień w zakresie realizacji dostępu do zasobów informatycznych, c) podpisze wymagane zobowiązania i oświadczenia, d) uzyska pozytywną opinię właściwych służb ZAMAWIAJĄCEGO, e) uzyska akceptację Wniosku ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, f) potwierdzi odbiór parametrów dostępu i logowania do zasobów informatycznych ZAMAWIAJĄCEGO (wymagane potwierdzenie przekazania lub protokół obustronnych uzgodnień technicznych), 21.14.2. W sprawach związanych z procedurą uzyskiwania dostępu do zasobów informatycznych ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA należy się kontaktować ze służbami informatycznymi ZAMAWIAJĄCEGO 21.14.3. W przypadku zaistnienia okoliczności- związanych z dostępem do zasobów informatycznych ZAMAWIAJĄCEGO - mogących narazić na szkodę interes ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do: a) podjęcia w trybie natychmiastowym kroków mających na celu ograniczenie negatywnych skutków dla ZAMAWIAJĄCEGO, b) natychmiastowego poinformowania o wystąpieniu zagrożenia właściwych służb ZAMAWIAJĄCEGO (osoba do kontaktów technicznych wymieniona we wniosku SIW3) lub Dyżurnego Inżyniera Ruchu Elektrowni (DIR) tel. [●], c) udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU zaistniałej sytuacji. wyczerpujących informacji dotyczących 21.14.4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do zasobów informatycznych ZAMAWIAJĄCEGO bez podania przyczyn. 21.15. Wszystkie dokumenty (całą korespondencję) należy kierować na adresy Stron podane poniżej: Adres ZAMAWIAJĄCEGO (do korespondencji): ................................................. Adres WYKONAWCY (do korespondencji): ................................................... 21.16. Załączniki wymienione w „Spisie Załączników” stanowią integralną część niniejszego Kontraktu. 21.17. Kontrakt, w tym Załączniki do niego i wszystkie dokumenty dostarczone w związku z nim i będące jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie między Stronami, w związku z Przedmiotem Kontraktu i zastępują wszelkie poprzednie porozumienia, negocjacje, korespondencję, opisy lub gwarancje, zarówno ustne, jak i pisemne odnoszące się do Przedmiotu Kontraktu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Kontraktem i jego załącznikami, Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 83 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA rozstrzyga treść Kontraktu. W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami części technicznej, rozstrzyga treść załączników według następującej kolejności: Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik nr 2.1.A. – Program Funkcjonalno-Użytkowy nr 2.1.B – Zakres rzeczowy i opis przedmiotu zamówienia nr 2.2 – Lista części zamiennych i szybkozużywających się nr 2.3. – Procedury odbiorowe nr 2.4. – Pomiary zerowe i gwarancyjne nr 2.5. – Podział obowiązków stron nr 2.6. – Projekt organizacji robót nr 2.7. – Parametry Gwarantowane nr 2.8. – Wymagania dla dokumentacji 21.18. Niniejszy Kontrakt jest sporządzony w języku polskim w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 21.19. Korespondencja między ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ będzie prowadzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Kontraktu będą sporządzane w języku polskim. 21.20. W sprawach dotyczących realizacji niniejszego Kontraktu Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są: Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 21.20.1. w sprawach technicznych: ....................................................................nr tel.: .........................................................., fax .............................., kom. ........................; e-mail: ............................................... zakres uprawnień: reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach technicznych, bez prawa do dokonywania zmian w niniejszym Kontrakcie w sprawach handlowych: ....................................................................nr tel.: .........................................................., fax .............................., kom. ........................; e-mail: ............................................... zakres uprawnień: reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach handlowych, bez prawa do dokonywania zmian w niniejszym Kontrakcie. 21.20.2. Ze strony WYKONAWCY: w sprawach technicznych: ....................................................................nr tel.: .........................................................., fax .............................., kom. ........................; e-mail: ............................................... zakres uprawnień: reprezentowanie WYKONAWCY w sprawach technicznych, bez prawa do dokonywania zmian w niniejszym Kontrakcie; Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 84 S PECYFIKACJA IS TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S EKTOROWEGO Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w sprawach handlowych: ....................................................................nr tel.: .........................................................., fax .............................., kom. ........................; e-mail: ............................................... zakres uprawnień: reprezentowanie WYKONAWCY w sprawach handlowych, bez prawa do dokonywania zmian w niniejszym Kontrakcie. 21.21. Obok lub zamiast osób wymienionych w punkcie 21.20.1. i 20.19.2. Artykułu XXI Kontraktu, Strony mogą ustanowić dodatkowych lub innych przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji niniejszego Kontraktu. Ustanowienie dodatkowego lub innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia Aneksu do niniejszego Kontraktu. ZAMAWIAJĄCY może w każdej chwili zastąpić osoby, o których mowa powyżej, innymi osobami, ze skutkiem wobec WYKONAWCY od chwili doręczenia WYKONAWCY zawiadomienia o takiej zmianie. 21.22. Podpisując Kontrakt Strony potwierdzają, że: Kontrakt jest dla nich w pełni zrozumiały, nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem oraz deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Kontraktu. 21.23. Niniejszy Kontrakt podpisali: ...... ................... ................... ................... ................... (nazwisko, imię) ................... ................... ................... ................... ......... (w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO) (nazwisko, imię) ...... ................... ................... ................... ................... (nazwisko, imię) ................... ................... ................... ................... ............ (w imieniu WYKONAWCY) (nazwisko, imię) tj. osoby upoważnione do podpisania Kontraktu na podstawie odpisów z właściwych Rejestrów lub też na podstawie stosownego „Pełnomocnictwa do podpisania Kontraktu” (ewentualny 1d do Kontraktu). Ostrołęka, dnia ........................... 2013 r. Część II SIWZ – Wzór Kontraktu Strona 85