Konkurs nowy 1

Gmina śukowo
Nr sprawy 19/10
ul. Gdańska 52
83-330 śukowo
REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie koncepcji architektonicznej-urbanistycznej poprzedzającej
wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej o wartości do
193.000 euro dla zadania p.n.:
„Projekt koncepcyjny kompleksu
sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich
w śukowie”
Zatwierdził
1
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu – 29.06.2010r.
2. Składanie i nadsyłanie zapytań – do 04.07.2010 r.
3. Przyjmowanie zgłoszeń (wniosków) do Konkursu - do godz. 11:00 dnia 09.07.2010r.
4. Składanie prac Konkursowych - do godz. 11:00 dnia 30.09.2010r.
7. Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników - w dniu 30.10.2010 r. o godz.11:00
9. Zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji – po dniu 20.11.2010r.
10. Wystawa pokonkursowa prac - w dniach 30.10.2010r. od godz. 12.30 – 06.11.2010r. do
godz. 14:00
2
SPIS TREŚCI
Rozdział I
1. Zamawiający i organizator konkursu,
2. Forma i rodzaj konkursu,
3. Cel, przedmiot i zadanie konkursu,
4. Planowany koszt realizacji prac na podstawie pracy konkursowej,
5. Uczestnicy konkursu,
6. Gwarancja anonimowości,
7. Jawność postępowania.
Rozdział II Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w konkursie oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Rozdział III
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie,
2. Zakres rzeczowy forma opracowania oraz sposób prezentacji koncepcji,
3. Sposób składania prac konkursowych,
4. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów,
5. Skład i zadania sądu konkursowego,
6. Rodzaj i wysokość nagród,
7. Rozstrzygnięcia konkursu,
8. Zobowiązania po rozstrzygnięciu konkursu,
9. Ogłoszenie wyników konkursu, zwrot prac konkursowych,
10. Autorskie prawa majątkowe,
11. Zapytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.
Rozdział IV
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu,
2. Inne istotne postanowienia,
3. Podstawa prawna konkursu .
Wykaz załączników:
Załącznik Nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie , Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz warunku
określonego w art.22 ust. 1 pkt 1-4
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie osoby fizycznej, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 upzu
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają
wymagane uprawnienia
Załącznik Nr 7 – Pisemne zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 8 – Wykaz podwykonawców
Załącznik Nr 9 – Wykaz zrealizowanych zamówień
3
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące praw majątkowych
Załącznik Nr 11 – Karta Identyfikacyjna uczestnika
Załącznik Nr 12 – Informacja o kosztach
Załącznik Nr 13 – Pokwitowanie złoŜenia pracy konkursowej
Załącznik Nr 14 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 15 – Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Załącznik Nr 16 – Wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla
poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
Załącznik nr 17 – Uchwała nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki NoŜnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla
lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę noŜną.
Załączniki nr 1-17 oraz załączniki graficzne stanowią integralną część Regulaminu Konkursu
Uwaga!!!
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 składa na etapie składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie zaś załącznik nr 11, 12 składa się na etapie
składania pracy konkursowej.
4
ROZDZIAŁ I
1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest Gmina śukowo ul. Gdańska 52 83-330 śukowo, zwana dalej
Zamawiającym. Kierownikiem Zamawiającego jest: Burmistrz Gminy śukowo
– mgr inŜ. Albin Bychowski.
Strona internetowa: www. bip.zukowo.pl
Adres e-mail: [email protected].
1.2 Osobami upowaŜnionymi do kontaktów z Uczestnikami Konkursu są:
1) Irena Majkowska – sprawy merytoryczne – 058 685 83 38
2) Iwona Jakóbczak-Kostuch – w sprawach organizacyjnych związanych z konkursem –
058 685 83 38
1.3 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem naleŜy kierować pisemnie na
adres: Gmina śukowo ul. Gdańska 52 83-330 śukowo, z oznaczeniem Konkurs –
„Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie”.
ZADANIE KONKURSOWE - Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 71220000-6, 71244000-0
2. FORMA I RODZAJ KONKURSU
2.1 Niniejszy konkurs zgodnie z art. 117, ust.1 i art. 120, ust. 1 ustawy Pzp jest konkursem:
otwartym, jednoetapowym na opracowanie wielobranŜowej koncepcji architektonicznejurbanistycznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo –
kosztorysowej o wartości do 193.000 euro. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie, a zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do
składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki udziału w konkursie.
2.2 Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania przez Zamawiającego nagrody
w zamian za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy Pracy
Konkursowej na rzecz Zamawiającego.
2.3 Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
autora najlepszej pracy konkursowej na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej,
zgodnie z art. 111 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, co jednakŜe nie
stanowi gwarancji zawarcia Umowy z autorem najlepszej pracy konkursowej.
2.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów na przygotowanie pracy
konkursowej.
2.5 Zamawiający zastrzega, iŜ Prace Konkursowe muszą spełniać warunki zawarte
w Regulaminie Konkursu.
2.6 W przypadku stwierdzenia przez Sąd Konkursowy niezadowalającego poziomu prac
konkursowych, Zamawiający moŜe odstąpić od wyboru najlepszej pracy.
2.7 Sąd Konkursowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zaleceń do pracy
konkursowej, a autor (zespół autorski) pracy nagrodzonej zobowiązuje się do
wprowadzenia zmian do pracy konkursowej zaleconych przez Sąd Konkursowy lub
Zamawiającego.
5
2.8 Zamawiający moŜe uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania prac
konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim uczestnikom konkursu, którym
przekazano Regulamin Konkursu, zmiany zamieści równieŜ na stronie internetowej
www.bip.zukowo.pl, a w przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po
zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Konkursie, wszystkim Uczestnikom, którzy
zostali zakwalifikowani.
2.9 Dokonane przez organizatora modyfikacje i zmiany terminów są wiąŜące dla
Uczestników.
2.10 Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2.11.Konkurs jest prowadzony
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2.12. Wprowadzenie zmian i uzupełnień w pracy konkursowej moŜliwe jest wyłącznie przed
upływem terminu do składania prac konkursowych.
3. CEL, PRZEDMIOT I ZADANIE KONKURSU
3.1 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym,
ekonomicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej
projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich
w śukowie”. Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny powinien odpowiadać
współczesnym tendencjom w zakresie sportu i rekreacji, stwarzając zawodnikom jak
równieŜ kibicom, trenerom, a takŜe mieszkańcom przyjazne warunki wypoczynku i
rekreacji, zapewnić wysoką jakość rozwiązań przestrzennych i materiałowych, przy
zachowaniu optymalnych wskaźników ekonomicznych.
3.2 Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej,
funkcjonalnej budowy kompleksu sportowego składającego się z boisk sportowych,
trybun, amfiteatru, budynku wielofunkcyjnego GOKSiR, budynku gospodarczego itd., a
takŜe sporządzenie na mapie sytuacyjno-wysokościowej, projektu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu objętego inwestycją w zakresie niezbędnym dla przedstawienia
ogólnej idei projektu.
3.3 Zadaniem Konkursu jest wybór najbardziej korzystnej koncepcji architektonicznej pod
względem architektoniczno-urbanistycznym, funkcjonalnym i kosztowym (koszt robót
budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz wskazanie Autora
zwycięskiego projektu, lub autorskiego zespołu projektowego). Autor najlepszej
koncepcji, zgodnie z art. 111, ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp, zostanie zaproszony do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, tj. projektu
budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi do uzyskania
pozwolenia na budowę, opracowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych,
branŜowych obiektu wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami z gestorami sieci,
ZUDP w Kartuzach na całe zadanie inwestycyjne, kosztorysów inwestorskich
i przedmiarów robót oraz innych opracowań wymaganych przepisami szczegółowymi.
3.4 Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza moŜliwość
składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, oświadczeń, zawiadomień i innych dokumentów wymaganych niniejszym
Regulaminem w innym języku niŜ polski pod warunkiem, Ŝe dokumenty te będą złoŜone
wraz z tłumaczeniem ich na język polski.
6
3.5 Wykonawca na wykonany projekt udzieli gwarancji co najmniej 36 m-cy (licząc od dnia
wydania przez Starostwo Powiatowe Kartuzy decyzji pozwolenia na budowę),
3.6 Zamawiający wymaga uwzględnienia moŜliwości etapowania realizacji inwestycji:
I etap – budowa trzech płyt boisk, budynek gospodarczy,
II etap – budowa obiektów kubaturowych GOKSiR wraz z zaagospodarowaniem terenu,
III etap – budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu parku działki nr 277/11,
IV etap – budowa części noclegowej i gastronomicznej.
3.7. Zamawiający wymaga, aby przy opracowaniu koncepcji uwzględnić uwarunkowania
określone w Załączniku nr 14
4.
PLANOWANY KOSZT
KONKURSOWEJ
REALIZACJI
PRAC
NA
PODSTAWIE
PRACY
4.1 Zamawiający ustala maksymalny łączny koszt realizacji inwestycji na kwotę 20 mln. zł
brutto.
4.2 PowyŜszy koszt obejmuje: koszt robót budowlanych dotyczy obiektów budowlanych,
zagospodarowania terenu i budowy obiektów gospodarczych, koszty wyposaŜenia.
5. UCZESTNICY KONKURSU
5.1 Uczestnikiem konkursu moŜe być kaŜdy, kto spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1
i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i zapewni realizację niniejszego zamówienia.
5.2 Uczestnikiem konkursu moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie,
o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp i niniejszym Regulaminie.
5.3 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (s.c., konsorcja) ustanawiają
pełnomocnika do ich reprezentowania oraz do podpisywania i złoŜenia wniosku,
dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.
5.4 Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące warunki udziału w niniejszym
postępowaniu dotyczące:
•
posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
opracowali naleŜycie:
- co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu zagospodarowania
terenów rekreacyjnych, sportowych, parków, skwerów, itp. o powierzchni
całkowitej min. 2 ha – Załącznik nr 9
i
- co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub modernizacji
obiektu uŜyteczności publicznej o kubaturze min. 5.000,00 m3
•
dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – tj. posiadają zespół
projektowy składający się co najmniej z:
a) główny projektant, który winien posiadać uprawnienia w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wykazać się co najmniej
3 letnim doświadczeniem w projektowaniu;
b) projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem
w projektowaniu;
7
c) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej, wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w projektowaniu;
d) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w projektowaniu;
e) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
i instalacji sanitarnej, wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem
w projektowaniu;
f) architekt krajobrazu wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem
w projektowaniu;
5.5. Ponadto uczestnik zapewnia zespół weryfikujący (sprawdzający) dla wszystkich branŜ.
Projektanci zespołu weryfikującego winni posiadać stosowne uprawnienia i być
zrzeszeni we właściwych branŜowo izbach samorządów zawodowych.
5.6 W konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy:
1) nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w niniejszym regulaminie,
2) są członkami Sądu Konkursowego,
3) pozostają w relacjach zaleŜności zawodowej lub rodzinnej z organizatorem konkursu
lub Członkami Sądu Konkursowego,
4) złoŜyli do Konkursu więcej niŜ jedną pracę, pracę częściową lub wariantową,
5) naruszyli zasadę anonimowości.
5.7 Uczestnik Konkursu pobierze Regulamin Konkursu wraz z załącznikami w sposób
określony w Ogłoszeniu o Konkursie, co zostanie zarejestrowane przez Sekretarza
organizacyjnego Konkursu, lub zapozna się z materiałami dostępnymi na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.zukowo.pl
5.8 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu Konkursu bez zastrzeŜeń, w tym obowiązku zachowania anonimowości
i niezaleŜności w stosunku do Zamawiającego i Sądu Konkursowego do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu.
5.9 Udział w Konkursie zobowiązuje Uczestnika, w razie uznania jego pracy konkursowej za
najlepszą, do przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5.10 Prace Konkursowe mogą złoŜyć jedynie uczestnicy zaproszeni przez organizatora do
złoŜenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia iŜ praca konkursowa została
złoŜona przez uczestnika niezaproszonego do złoŜenia pracy, zostanie ona uznana za
niewaŜną.
5.11.Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (w tym równieŜ spółki
cywilne, konsorcja) musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia lub dokumenty
składane przez uczestników występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik
upowaŜniony do składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich uczestników konkursu
składających wspólną pracę konkursowa.
5.12 Wartości cenowe musza być podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia odbywać
się będą w złotych polskich.
8
6 GWARANCJA ANONIMOWOŚCI
6.1 Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie nie obowiązuje
zasada anonimowości. Ten etap ma na celu wyłonienie grupy uczestników, która spełnia
określone przez zamawiającego wymogi i dopuszczenie ich do dalszego etapu konkursu.
Zasada anonimowości obowiązuje od chwili złoŜenia prac konkursowych i od tego
momentu członkowie Sądu nie znają kto złoŜył jakie prace konkursowe i operują tylko
numerami identyfikacyjnymi. W momencie wyboru najkorzystniejszej pracy Sąd
Konkursowy dokonuje wyboru pracy określonej numerem identyfikacyjnym, a następnie
dokonuje publicznej identyfikacji otwierając kopertę z kartą identyfikacyjną. Na etapie
składania wniosków konieczne jest podanie danych uczestnika i złoŜenie wymaganych
dokumentów. Wskazanie we wniosków uczestnika jest konieczne gdyŜ członkowie sądu
po zapoznaniu się kto ubiega się o udział w konkursie składają oświadczenie w myśl art.
17 ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto na tym etapie uczestnik musi na
podstawie złoŜonych dokumentów udowodnić, Ŝe spełnia postawione przez
Zamawiającego wymagania. Na tym etapie nie ma moŜliwości składania wniosku
w sposób zachowujący anonimowość to znaczy w sposób nie ujawniający danych
uczestnika.
6.2 Dla zachowania pełnej anonimowości uczestników od momentu złoŜenia pracy
konkursowej aŜ do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązuje zasada anonimowości
i tak:
• osoba wskazana na opakowaniu pracy konkursowej i na zwrotnych potwierdzeniach
odbioru – nie moŜe być uczestnikiem konkursu, lecz wyłącznie pośrednikiem
uczestnika konkursu.
• zapytania kierowane do Zamawiającego muszą odbywać się w sposób wykluczający
identyfikację uczestnika.
• kontakt uczestnika z Zamawiającym lub Sądem Konkursowym następuje za
pośrednictwem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu, w sposób wykluczający
identyfikację uczestnika.
7. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
7.1 Organizator konkursu informuje, Ŝe zgodnie z art.96 ust.3 Ustawy Prawo zamówień
publicznych wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie są jawne od dnia
poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.2 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Uczestnik konkursu w złoŜonym
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępniane.
7.3 W przypadku zastrzeŜenia informacji Uczestnik konkursu ma obowiązek wydzielić
z dokumentów dołączonych do wniosku informacje stanowiące tajemnice jego
przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
9
7.4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
i nie mogą być one udostępnione innym Uczestnikom konkursu.
7.5 W sytuacji, gdy Uczestnik konkursu zastrzeŜe we wniosku informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty.
7.6. Prace konkursowe, karty identyfikacyjne zawierające znak rozpoznawczy uczestnika
konkursu są jawne po zakończeniu obrad Sądu konkursowego i podaniu do publicznej
wiadomości rozstrzygnięcia konkursu.
10
ROZDZIAŁ II
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ POTWIERDZAJĄCE BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale I pkt. 5.4
niniejszego regulaminu uczestnik konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w konkursie składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu),
2) oświadczenie uczestnika, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych – ZAŁĄCZNIK NR 2,
3) oświadczenie uczestnika, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy – prawo zamówień publicznych – ZAŁĄCZNIK NR 3,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy – ZAŁĄCZNIK NR 4,
5)WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 6 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, Ŝe
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia,
6) Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swój potencjał techniczny i/lub
osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował jeśli
w załączniku nr 6 wykonawca wykazał takie osoby – ZOBOWIĄZANIE –
ZAŁĄCZNIK NR 9 ( jeśli nie dotyczy wykonawca wpisuje w druku „nie dotyczy”),
7) informację o częściach zamówienia, które będą realizowane przez podwykonawców –
WYKAZ
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
REALIZOWANYCH
PRZEZ
PODWYKONAWCÓW – ZAŁĄCZNIK NR 8 (wykonawca, który będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców nie składa wykazu),
8) wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o podobnym charakterze
i złoŜoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia oraz
odpowiadających przedmiotowi zamówienia – WYKAZ ZREALIZOWANYCH
ZAMÓWIEŃ – ZAŁĄCZNIK NR 9 wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte
wykonanie tychŜe zamówień.
9) Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące praw majątkowych – ZAŁĄCZNIK
Nr 10.
Zgodnie z dyspozycją
art. 26 ust 2b ustawy uczestnik konkursu w celu
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 i ustawy moŜe
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W tym
celu składa odpowiednie pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyŜej.
11
Uwaga
W przypadku kiedy uczestnik konkursu posługuje się doświadczeniem i wiedzą
innych podmiotów podmiot udostępniający winien uczestniczyć w realizacji
zamówienia jako podwykonawca, konsorcjant w części w jakiej udostępnienia swoją
wiedzę i doświadczenie.
8) Wykaz podwykonawców - ZAŁĄCZNIK NR 8
Uczestnik konkursu wykazuje części zamówienia, których realizację zamierza
powierzyć podwykonawcom.
2. JeŜeli uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
3. W przypadku uczestników ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oferta powinna zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania uczestników w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
2) kaŜdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
obrotu prawnego.
4. JeŜeli oferta uczestników tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
uczestników.
5. W przypadku spółki cywilnej do oferty naleŜy dołączyć umowę spółki cywilnej, jeŜeli
inaczej uregulowano zasady współpracy reprezentacji przedsiębiorców spółki. JeŜeli
oferta spółki cywilnej zostanie wybrana, zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy spółki cywilnej.
Ocena spełnienia warunków udziału w konkursie będzie dokonana na podstawie
złoŜonych przez uczestników konkursu następujących dokumentów i oświadczeń na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI
KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
2.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Uczestnicy konkursu
przekazują pisemnie lub faksem z dopiskiem: KONKURS – „Projekt koncepcyjny
kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie”.
2.2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych faksem.
2.3. Zamawiający, na Ŝądanie Uczestnika konkursu, niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania od Uczestnika oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
2.4. Osobą upowaŜnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w sprawach
organizacyjnych jest Sekretarz Sądu Konkursowego.
12
ROZDZIAŁ III
1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez dostarczenie lub nadesłanie na adres:
Urząd Gminy śukowo
ul. Gdańska 52
83-330 śukowo
zamkniętej koperty napisem: „Konkurs – Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego
przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie” zawierającej Wniosek o dopuszczenie do
udziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Rozdziale II pkt 1
w terminie do dnia 09.07.2010 r. do godz. 11:00. Formularz wniosku stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.2 W Konkursie obowiązuje ZASADA ANONIMOWOŚCI ZGŁOSZONYCH PRAC.
W celu zapewnienia zachowania danych uczestników Konkursu w tajemnicy, w dacie
składania prac Konkursowych, Uczestnik Konkursu wraz z pracą składa zapakowaną
w kopercie Kartę Identyfikacyjną formularz Karty Identyfikacyjnej stanowi Załącznik nr
11 do Regulaminu.
1.3 Praca konkursowa ani Ŝaden z jej elementów nie moŜe być podpisany, ani nie moŜe być
opatrzony nazwą uczestnika składającego pracę ani innymi informacjami
umoŜliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez
Sąd Konkursowy.
2 ZAKRES
RZECZOWY,
FORMA
OPRACOWANIA
ORAZ
SPOSÓB
PREZENTACJI KONCEPCJI
2.1. Zakres rzeczowy:
- CZĘŚĆ opisowa:
a. opis koncepcji zagospodarowania terenu i powiązań z terenami sąsiadującymi wraz
z bilansem powierzchni terenu, rozwiązań architektonicznych,
b. opis rozwiązań krajobrazowo-przestrzennych,
c. program terenów zielonych,
d. opis obiektów kubaturowych (układ funkcjonalno-uŜytkowy, parametry techniczne,
wykaz pomieszczeń, opis elementów budowlanych i wykończeniowych, rozwiązania
konstrukcyjne i instalacyjne, opis konstrukcyjny, materiałowy, zagadnienia ppoŜ.),
f. informacja określająca przewidywany koszt realizacji (budowy) wg. projektu
konkursowego z podziałem na etapy (Załącznik Nr 12 do Regulaminu),
g. określenie zryczałtowanej ceny brutto za opracowanie pełnej dokumentacji w rozbiciu
na etapy realizacji:
I etap – budowa trzech płyt boisk, budynek gospodarczy,
II etap – budowa obiektów kubaturowych GOKSiR wraz z zaagospodarowaniem
terenu,
III etap – budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu parku działki nr 277/11,
IV etap – budowa części noclegowej i gastronomicznej.
biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z załączonych postanowień umowy
(Załącznik Nr 5 do Regulaminu).
13
- Część rysunkowa
a) Koncepcję zagospodarowania całego terenu w skali 1:1000 uwzględniającą:
• obrys projektowanych obiektów z oznaczeniem wszystkich wejść, wjazdów oraz
ciągów komunikacyjnych,
• układ drogowy z uwzględnieniem rozwiązania ciągów pieszych, podjazdów, dróg
dojazdowych, miejsc parkowania samochodów,
• koncepcja zieleni,
• rzędne wysokościowe charakterystycznych poziomów w nawiązaniu do
ukształtowania istniejącego terenu,
• dwa charakterystyczne profile terenu (przekrój przez teren) w skali 1:1000 lub innej
b) Koncepcja obiektów kubaturowych obejmująca:
• rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200. NaleŜy podać zasadnicze wymiary
w osiach konstrukcji,
• co najmniej dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:200,
• wszystkie elewacje, w skali 1:200,
• perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem
miejsca wykonania ujęcia (co najmniej 4);
Plansze w/w trzeba przedstawić w postaci odbitek formatu B1 o wym. 100x70 oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF).
2.2 Uczestnicy Konkursu przedstawiają prace zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
2.3 Uczestnicy Konkursu pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
prac.
2.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów opracowania prac konkursowych.
2.5 Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku polskim,
pod rygorem odrzucenia. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych
naleŜy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
2.6 Zainteresowani uczestnictwem w konkursie powinni dokonać wizji lokalnej terenu
przeznaczonego do opracowania pracy konkursowej.
UWAGA:
Na terenach objętych opracowaniem
w załączeniu wypis i wyrys z planu.
jest plan zagospodarowania przestrzennego
3. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
3.1 Prace konkursowe składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty – za zwrotnym
pokwitowaniem odbioru (decyduje data otrzymania pracy przez Zamawiającego),
w terminie określonym w harmonogramie Konkursu – tj. do dnia 30.09.2010r. do godz.
11:00.
3.2. Prace konkursowe opatrzone napisem: „Konkurs – projekt koncepcyjny budowy
kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie” naleŜy składać
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy śukowo
ul. Gdańska 52
83-330 śukowo
(kancelaria pok. nr 3)
14
Nie otwierać przed dniem 30.09.2010r. do godz. 11.00.
3.3 Wraz z pracą konkursową naleŜy złoŜyć Kartę Identyfikacyjną wypełnioną wg wzoru
(Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu). Wraz z kartą identyfikacyjną uczestnik
składa informacje zawierające dane uczestnika konkursu oraz dowolną sześciocyfrową
liczbę rozpoznawczą, która będzie identyczna z liczbą umieszczoną na własnej pracy
konkursowej i karcie pokwitowania złoŜenia prac konkursowych – Załącznik nr 13.
Wszystkie koperty zawierające karty identyfikacyjne zostaną złoŜone przez sekretarza
konkursu w sejfie organizatora konkursu do przechowania w stanie nienaruszonym aŜ do
rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników.
Kartę Identyfikacyjna naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu /gruba, nieprzejrzysta
koperta/ uniemoŜliwiającym zapoznanie się z zawartością przed dokonaniem
identyfikacji prac. Na opakowaniu powinien znajdować się jedynie ZNAK
ROZPOZNAWCZY, taki sam jak na składanej pracy konkursowej. ZNAK
ROZPOZNAWCZY naleŜy umieścić na wszystkich elementach pracy konkursowej tj.
opisie, planszach, informacji cenowej i załącznikach. Składający prace otrzymają
pokwitowanie odbioru złoŜonej pracy z zaznaczonym ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM
Uczestnika. ZALECA się ostemplować kopertę, stemplem nienaruszającym zasady
anonimowości.
3.4 Prace doręczone po terminie regulaminowym nie podlegają ocenie. Prace doręczone po
tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
3.5 Prace konkursowe oraz dołączone do nich załączniki powinny być opakowane w sposób
uniemoŜliwiający zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem oceny prac.
3.6 Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim.
3.7 Prace konkursowe złoŜone przez Uczestnika mogą być wycofane wyłącznie przed
upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie prac moŜe nastąpić po
przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy konkursowej.
3.8 Wprowadzenie zmian i uzupełnień moŜliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do
składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień w pracy
konkursowej musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy
konkursowej z zastrzeŜeniem, Ŝe koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA”/ ”UZUPEŁNIENIE”.
3.9 Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wykonania prac konkursowych.
4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
4.1. Ocena prac będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową
pracy konkursowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów i ich wag:
a) rozwiązania architektoniczno-przestrzenne i wartości estetyczne 40%,
Ocenie podlegać będzie:
- wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, zagospodarowanie terenu, spadki,
skarpy, jeziorko itd .
- rozwiązania architektoniczne (bryła, elewacje, wnętrza oraz dostosowanie do
otaczającej zabudowy),
b) walory funkcjonalno-uŜytkowe 40%,
Ocenie podlegać będzie:
- zaproponowane rozwiązania programowe zagospodarowania terenu, róŜnorodność
form kierowane do róŜnorodnych odbiorców,
c) cena opracowania dokumentacji projektowej 20%.
15
Oferta o najniŜszej cenie uzyska max ilość punktów = 100. Ilość punktów dla pozostałych
ofert zostanie ustalona proporcjonalnie wg wzoru C= Cmin/Cbad x 100
gdzie Cmin- cena najniŜsza spośród badanych ofert; Cbad- cena badanej oferty
W kaŜdym kryterium Zamawiający przydzieli od 0 do 100 pkt.
Łączna ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru:
XN = Σ AN x 40% + Σ BN x 40%+ Σ CN x 20%
gdzie:
N – numer kolejny oferty,
X – łączna ilość punktów,
A – ilość punktów, jaką uzyska oferta za pierwsze kryterium,
B – ilość punktów, jaką uzyska oferta za drugie kryterium,
C- ilość punktów, jaką uzyska oferta za trzecie kryterium
40%, 40% , 20%, waga danego kryterium.
4.2 Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań Regulaminu Konkursu będą
zakwalifikowane przez Sąd Konkursowy do grupy „N” bez dokonywania ich oceny.
4.3 Prace konkursowe spełniające wymagania regulaminu będą zakwalifikowane przez Sad
Konkursowy do grupy „O” i zostaną przeanalizowane oraz ocenione zgodnie z kryteriami
regulaminu, ze wskazaniem prac przewidzianych do przyznania nagród.
4.4 Po dokonaniu wyboru najlepszych prac są otwierane Karty identyfikacyjne w obecności
uczestników konkursu. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie kart
indentyfikacyjnych nastąpi w dniu 30.10.2010r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Urzędu
Gminy śukowo.
Na podstawie danych zawartych w Karcie następuje identyfikacja Autora (autorów)
wybranych prac konkursowych. Organizator do publicznej wiadomości poda dane personalne
i adresowe podmiotów, które prace zostały wybrane. W przypadku nie wybrania Ŝadnej z prac
Organizator konkursu jedynie zawiadomi
uczestników konkursu podając wyłącznie
informacje o nieprzyznaniu Ŝadnej nagrody lub o uniewaŜnieniu konkursu.
5. SKŁAD I ZADANIA SĄDU KONKURSOWEGO
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zostali powołani:
Przewodniczący – Anna Rogowska
Zastępca Przewodniczącego - Sędzia Referent – Ewa Brach
Członkowie: Wiesław Miszk
Irena Majkowska.
Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności
konkursu z przepisami ustawy Pzp i niniejszym Regulaminem w charakterze
obserwatorów sprawuje: Iwona Jakóbczak-Kostuch.
W/w osoba będzie równieŜ pełnić obowiązki Sekretarzy Sądu Konkursowego.
Sekretarz Sądu Konkursowego pełni jedynie czynności administracyjno-organizacyjne
związane z obsługą postępowania oraz prac Sądu Konkursowego (organizacja
posiedzeń, protokołowanie, przyjmowanie wniosków i prac konkursowych, art.) – nie
posiada uprawnień.
W przypadku odwołania członka Sądu Konkursowego z jego składu w związku
z przyczynami określonymi w art. 17 ustawy Pzp lub z innych powodów
uniemoŜliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu. Zamawiający powoła w ich
miejsce inne osoby.
16
5.6 Do zadań Sądu Konkursowego naleŜy w szczególności: − ocena spełnienia przez
Uczestników wymagań określonych w Regulaminie,
- ocena prac konkursowych,
- opracowanie opinii o pracach konkursowych,
- wybór najlepszych prac konkursowych (nagrodzonych, wyróŜnionych),
- wnioskowanie o uniewaŜnienie konkursu,
- przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
- opracowanie zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyŜej,
- poprowadzenie dyskusji pokonkursowej.
5.7
Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.
5.8
Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w ppkt. 5.6 Regulaminu
konkursu jest niezaleŜny.
5.9
Zamawiający sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności
konkursu z treścią ustawy Pzp i Regulaminu konkursu. W szczególności zatwierdza
rozstrzygnięcie konkursu.
5.10 Po rozstrzygnięciu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac
przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom w oparciu o numer
umieszczony na karcie identyfikacyjnej.
6. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
6.1 Zamawiający przyzna nagrodę za zajęcie I miejsca Uczestnikowi konkursu, który uzyska
najwyŜszą ocenę pracy konkursowych w świetle kryteriów oceny prac konkursowych
określonym w Regulaminie.
6.2 Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
otrzyma jako nagrodę zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem
będzie szczegółowe opracowanie projektu konkursowego polegające na sporządzeniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
6.3 Zamawiający nie przewiduje nagród pienięŜnych w przedmiotowym konkursie.
6.4 Organizator konkursu w terminie nie krótszym niŜ 15 dni od dnia ustalenia wyników
konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie
opracowanie dokumentacji projektowej.
6.5 Wynagrodzenie za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i wykonawczej wraz z uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót zostanie określone jako wartość ryczałtowa.
7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
7.1 Wybór Najlepszej Pracy odbędzie się na posiedzeniu Sądu Konkursowego w siedzibie
Zamawiającego w dniach 30.09.2010r.-30.10.2010r Sąd Konkursowy rozstrzyga
Konkurs, wybierając spośród prac zakwalifikowanych do oceny Najlepszą Pracę
Konkursową.
7.2 Po wyborze zwycięskich prac Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac w oparciu
o znak rozpoznawczy, jakim oznaczona została praca konkursowa. Następuje otwarcie
kopert z Kartami Identyfikacyjnymi składanymi w dacie składania prac konkursowych,
oraz przyporządkowanie numeru rozpoznawczego właściwemu Uczestnikowi Konkursu.
17
7.3 Identyfikacja prac oraz ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem konkursu – obecność Uczestników nie jest
obowiązkowa. Wyniki zostaną ogłoszone ustnie, oraz poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a Uczestnicy Konkursu zostaną o nim
niezwłocznie powiadomieni faksem i pisemnie. Wyniki zostaną równieŜ zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zukowo.pl.
7.4. Zamawiający uniewaŜnia Konkurs, jeŜeli:
- nie został złoŜony w terminie przewidzianym harmonogramem konkursu, co najmniej
1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- nie wpłynęła, co najmniej 1 praca konkursowa spełniająca wymogi regulaminu
konkursu,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe przeprowadzenie konkursu lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
wcześniej przewidzieć,
- konkurs jest obarczony wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy,
- nie rozstrzygnięto konkursu,
O uniewaŜnieniu konkursu Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Uczestników faksem lub pisemnie.
7.5 Zamawiający przechowuje dokumentację Konkursu przez okres 4 lat od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Prace konkursowe
nie podlegają zwrotowi.
7.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas
wystawy pokonkursowej.
7.7 Wszyscy uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie za Zamawiającego , z chwila
ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac
w zakresie:
- publikacji pracy
- rozpowszechniania przez prezentację.
8. ZOBOWIĄZANIA PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
8.1 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie wskazanym w zaproszeniu do
przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki, w celu zawarcia Umowy
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres projektu musi pozwalać
na realizację inwestycji.
8.2 Przez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie autor upowaŜnia Zamawiającego do
opublikowania w celach informacji i promocji przeprowadzonego konkursu prac
projektowych w okresie 4 lat od ogłoszenia wyników konkursu, bez wynagrodzenia
z tego tytułu autorów prac. Uczestnicy konkursu mogą zastrzec sobie prawo do tego by
nie ujawnić ich nazwisk w publikacji, w przypadku publikowania prac ich autorstwa lub
ich fragmentów, gdy prace te nie uzyskały nagród.
8.3 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykorzystania prac, które nie zostały
nagrodzone w innym niŜ konkurs celu i obszarze eksploatacji wymaga zawarcia Umowy
po Konkursie. Do Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych mają
zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
kodeks cywilny.
18
8.4 Zamawiający oczekuje, iŜ opracowanie dokumentacji projektowej dla pracy konkursowej,
zostanie wykonane - licząc od daty zawarcia umowy - w terminie 8 miesięcy,
Zamawiający wymaga równieŜ przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy
harmonogramu prac projektowych.
9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ZWROT PRAC KONKURSOWYCH
9.1 O terminie i miejscu ogłoszenia wyników oraz dyskusji po konkursowej Uczestnicy
konkursu, którzy złoŜyli prace konkursowe zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie
wyników zostanie równieŜ podane do publicznej wiadomości i opublikowane na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.zukowo.pl Zamawiający moŜe odstąpić od
organizowania zebrania autorów złoŜonych prac w celu publicznego ogłoszenia wyników
konkursu.
9.2 Prace konkursowe, nie podlegają zwrotowi.
10. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
10.1 Wszyscy uczestnicy konkursu zachowują prawa autorskie do wykonanych prac
konkursowych
w zgodności z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
10.2 Zamawiający staje się właścicielem pracy nagrodzonej (I miejsce).
10.3 Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu pn. „Projekt koncepcyjny kompleksu
sportowego przy ul. Ks. Pomorskich w śukowie”:
a) wszyscy Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na Zamawiającego, autorskie
prawa majątkowe do sporządzonych prac, wyłącznie w zakresie:
- publikacji pracy w całości lub we fragmentach w katalogu po konkursowym,
- rozpowszechniania poprzez prezentację pracy na wystawie po konkursowej.
b) Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę przenosi nieodpłatnie na
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac w zakresie:
- rozpowszechniania poprzez prezentację pracy w całości lub we fragmentach,
- publikacji pracy w całości lub we fragmentach w wydawnictwach promujących
inwestycję lub Zamawiającego,
- publikacji pracy w całości lub we fragmentach w prasie lub mediach
elektronicznych.
10.4 W przypadku wykonania pracy konkursowej przez Uczestnika Konkursu z udziałem
innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich
części, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:
- nabyć od autorów opracowań majątkowych praw autorskich celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiającego z prawem dalszego przeniesienia na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie,
- uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego, na warunkach
określonych w Regulaminie.
10.5 Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich za
naruszenie ich praw autorskich przez Zamawiającego, w szczególności wynikających
z braku zgody twórców opracowań na przeniesienie majątkowych praw autorskich.
10.6 W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu, w związku
z naruszeniem praw osób trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się wziąć udział
w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.
10.7 Uczestnik konkursu wraz z pracą konkursową składa oświadczenie dot. praw autorskich
wg załącznika nr 10.
19
10.8 Uczestnik Konkursu, który otrzymał I nagrodę w postaci zaproszenia do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie
pracy konkursowej zobowiązany jest do:
a) przystąpienia do postępowania (w trybie zamówienia z wolnej ręki) w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do zawarcia umowy na warunkach
określonych w „Istotnych postanowieniach umowy (w załącznika nr 5) oraz
uzgodnionych w trakcie negocjacji.
b) przeniesienie nieodpłatnie Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (funkcjonalnej) oraz zezwolenia na
nieodpłatne jej przez Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 w/w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
prawa do opracowania utworu polegającego na:
- sporządzaniu utworów zaleŜnych, w szczególności projektów architektonicznych,
budowlanych i wykonawczych,
- jego przeróbce lub adaptacji, z zastrzeŜeniem, Ŝe powierzenie opracowania pracy
konkursowej stanowiącej nagrodę w niniejszym konkursie innej osobie niŜ autor
nagrodzonej pracy moŜe mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy o
zamówienie publiczne, do której nie dojdzie z przyczyn zaleŜnych od Projektanta.
10.9 Zamawiający moŜe, nie zawrzeć umowy o prace projektowo-kosztorysowe z autorem
pracy nagrodzonej, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe
realizacja inwestycji nie będzie leŜała w interesie publicznym, jeŜeli nie moŜna było tego
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
10.10 Nie zawarcie przez Zamawiającego z Projektantem (zespołem autorskim) umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy
konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa
autorskiego.
11. ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
11.1 Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia do Zamawiającego Konkursu zapytania
o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu oraz zapytania dotyczącego zadania
konkursowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe
wniosek uczestnika wpłynie nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego termin składania wniosków tj. do dnia 04.07.2010r.
11.2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
11.3 Zapytania naleŜy kierować na piśmie na adres Zamawiającego lub faksem na numer:
(058) 685-30-00.
11.4 PrzedłuŜenie terminu składania wniosków nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie regulaminu konkursu.
11.5 PrzedłuŜenie terminu składania jest dopuszczalne tylko przed upływem terminu.
11.6 Odpowiedzi na wszystkie zapytania zgłoszone w terminie zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zukowo.pl (bez podania autora zapytania)
niezwłocznie po otrzymaniu zapytania oraz wysłane do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali materiały konkursowe osobiście lub zostały im przesłane pocztą.
20
11.7 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania wniosków,
zamawiający moŜe zmienić treść regulaminu konkursu. KaŜda zmiana przez
zamawiającego stanie się częścią regulaminu konkursu i stanie się wiąŜąca przy
składaniu wniosków.
11.8 Dokonaną zmianę regulaminu konkursu zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim
uczestnikom, którym przekazano regulamin konkursu i zamieści na stronie internetowej
zamawiającego www.bip.zukowo.pl.
11.9 JeŜeli zmiana treści regulaminu konkursu będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o konkursie to zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
11.10 JeŜeli w wyniku zmiany regulaminu konkursu nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o konkursie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian we
wnioskach to zamawiający przedłuŜy termin składania wniosków i poinformuje o tym
uczestników, którym przekazano regulamin konkursu i zamieści informację na stronie
internetowej zamawiającego www.bip.zukowo.pl. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
zakresie dotyczącym terminu składania ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
10.11 Zamawiający nie przewiduje spotkania z uczestnikami w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści regulaminu konkursu.
10.12 Zgodnie z treścią art. 27 Prawa Zamówień Publicznych oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie
pisemnie, zaś przekazane za pomocą, telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
10.13 Zamawiający nie przewiduje moŜliwości porozumiewania się z uczestnikami za
pomocą poczty elektronicznej.
10.14 Wszelka korespondencja, w tym takŜe za pośrednictwem faksu, dotycząca konkursu
powinna zostać opatrzona następującym dopiskiem:
„Konkurs - Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich
w śukowie”.
21
ROZDZIAŁ IV
1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
UCZESTNIKOM KONKURSU
1.1.Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655
z późń. zm.);
1.2. Niniejszy konkurs jest o wartości poniŜej równowartości kwoty 193 000 EURO
w związku z powyŜszym uczestnikom przysługuje odwołanie wobec czynności
zamawiającego jedynie w sytuacjach określonych w art. 180 ust 2 ustawy tj.
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę,
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
c) wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu,
d) odrzucenia oferty odwołującego.
1.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
1.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określenie Ŝądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
1.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
1.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przez upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania winno nastąpić faksem przed upływem
terminu do jego wniesienia.
1.7 W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
1.8 Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechania czynności do której był zobowiązany na podstawie ustawy i na które nie
przysługuje odwołanie zgodnie z punktem 1.2.
1.9 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym uczestników w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
1.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŜeli zostały przesłane faksem
albo w terminie 10 dni jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.
1.11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień regulaminu konkursu wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub regulaminie konkursu na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.zukowo.pl.
22
1.12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym uczestnikom konkursu, a jeŜeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień regulaminu konkursu, zamieszcza
kopię odwołania na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniony regulamin konkursu, wzywając uczestników do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.13 Uczestnik moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby. Kopię zgłoszenia przystąpienia przesyła się
zamawiającemu oraz uczestnikowi wnoszącemu odwołanie.
1.14. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
uczestnika nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŜeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe uczestnik nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
1.15. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą jeŜeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
1.16.Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.17. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych
przypadkach Izba wydaje postanowienie.
1.18. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
2.1 Zamawiający, po rozstrzygnięciu Konkursu, zaprasza autora (zespół autorski) wybranej
przez Sąd Konkursowy najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki, co nie stanowi jednak gwarancji zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym
a autorem najlepszej pracy konkursowej.
2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na część opracowania.
2.3Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca winien przedstawić umowę
ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej działalności. Wykonawca winien okazać dowody opłacenia składek.
2.4 Autor (zespół autorski) pracy, która została nagrodzona jest zobowiązany do przystąpienia
do negocjacji treści Umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2.5 Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.
2.6 Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu:
- kserokopie uprawnień budowlanych dla zespołu projektowego i weryfikacyjnego,
- kserokopie zaświadczeń z właściwej izby zawodowej,
- umowy z podwykonawcami jeśli korzysta,
-odpowiednie dokumenty dla projektantów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami RP – akredytacje uprawnień, zaświadczenie o tymczasowej
przynaleŜności do izby.
23
3. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU
3.1 Niniejszy Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym na podstawie
przepisów określonych w Dziale III, Rozdział 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej
„ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
3.2 W sprawach nieregulowanych przepisami ustawy Pzp maja zastosowanie:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, ze
zm.),
b) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631 tekst jednolity),
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129,
poz. 902, ze zm.),
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 ze zm.),
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.),
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
i) Inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu tj.
w szczególności obiektów sportowych.
24
Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W OTWARTYM JEDNOETAPOWYM KONKURSIE
na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Projekt koncepcyjny
kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie”
Nazwa uczestnika :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon stacjonarny:……………………………………………………………………………
Telefon komórkowy:…………………………………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam (-y), Ŝe do wniosku załączam (-y) następujące dokumenty
wymagane w Regulaminie Konkursu:
1. ……………….....……
2. ………………….……
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..
6. ………………………..
7. ………………………..
8. ……………………….
9. ……………………….
10. ……………………….
……………………..
……………….…………………………
miejscowość, data
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu uczestnika Konkursu
*JeŜeli uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie naleŜy podać powyŜsze dane w odniesieniu
do kaŜdego uczestnika
25
Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU*
Nazwa Uczestnika .............................................................................................................
Adres Uczestnika ..............................................................................................................
Niniejszym oświadczam, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu, którego
przedmiotem jest „Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt
Pomorskich w śukowie”, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszym
Regulaminie oraz Ŝe nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Podpis:
................................................................................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika Konkursu
Data: ............................................................
Miejscowość: ............................................
* Podpisuje kaŜdy uczestnik składający wniosek.
* W przypadku uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyŜszy dokument składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu
swojej firmy.
26
Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Jako osoba uprawniona do reprezentowania niŜej wymienionego/ych* uczestnika/ów*
Nazwa Uczestnika ..............................................................................................................
Adres Uczestnika ...............................................................................................................
w konkursie, którego przedmiotem jest „Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego przy
ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie”
oświadczam, Ŝe uczestnik/cy, którego/ych reprezentuję, spełniaj/ją* warunki udziału
w postępowaniu oraz wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
który stanowi, iŜ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie,
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Podpisano
..........................................
(data)
....................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu uczestnika Konkursu
*podpisuje kaŜdy uczestnik składający ofertę
*w przypadku uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
* niepotrzebne skreślić
27
Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ UCZESTNIKIEM KONKURSU
którego przedmiotem jest - „Projekt
ul. Ks. Pomorskich w śukowie”.
koncepcyjny
kompleksu
sportowego
przy
Jako osoba uprawniona do reprezentowania niŜej wymienionego/ych* uczestnika/ów*
Nazwa Uczestnika ..............................................................................................................
Adres Uczestnika ...............................................................................................................
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Podpisano
..........................................
(data)
....................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu uczestnika konkursu
Składają wyłącznie osoby fizyczne
*) niepotrzebne skreślić
28
Załącznik nr 5
PROJEKT
UMOWA NR
Zawarta w dniu …………….. roku w śukowie pomiędzy:
Gminą
śukowo,
mającą
siedzibę
w
śukowie,
ul.
Gdańska
52
zwaną
dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
……………………………………………,
a
………………………………………. z siedzibą w ………………………, zarejestrowaną
pod
numerem
………………………………………..
…………………………………………….,
zwanym
dalej
prowadzonej
WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
…………………………………..
§1
1. Zgodnie z negocjacjami w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki z dnia
……………………, prowadzonymi na podstawie art. 67 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 roku, Nr
223, poz. 1655 z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do
wykonania zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pn.: „Budowy
kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie.
2. Zakres rzeczowy i forma dokumentacji projektowej zostały uszczegółowione w załączniku
nr 15 Regulaminu konkursu.
3. Strony ustalają, iŜ wartość kosztorysowa inwestycji, o której mowa w ust. 1 nie przekroczy
…………………… PLN (słownie; ……………………………….. i 00/100) według cen
ustalonych na dzień sporządzenia kosztorysów.
§2
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji w zakresie i w ilości
określonej w załączniku nr 15
oraz
dostarczenie dokumentacji
do siedziby
Zamawiającego.
29
2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, Ŝe jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
oraz normami i została wykonana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma słuŜyć).
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 stanowią
integralną część przedmiotu odbioru.
4. ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw, oświadczeń
i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, jak równieŜ zapewnienie dostępu na teren
opracowania projektu koncepcyjnego.
5. ZAMAWIAJĄCY będzie współpracował z WYKONAWCĄ w zakresie związanym
z realizacją przedmiotu umowy poprzez Koordynatora (§ 13 ust. 2 umowy). Koordynator
pośrednictwa w konkursie pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikiem ze strony
Zamawiającego pełni jedynie funkcję doradczą. Wszelkie formalności związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie uzgodnień, opinii, warunków
technicznych, składanie
wniosków i odbiór decyzji, uzyskanie zgód właścicieli itp.
wykonuje Wykonawca własnym staraniem, na swój koszt, w imieniu Zamawiającego,
działając na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego.
§3
1. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy w umówionym terminie.
2. Dokumentacja zostanie wykonana w następujących etapach:
a) Etap I – prace przygotowawcze, w tym wykonanie ostatecznej wersji koncepcji
uwzględniającej wskazówki ZAMAWIAJĄCEGO– 1 miesiąc licząc od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia …………………;
b) Etap II – wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami istotnych decyzji
wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę
- 8 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia …………………….. roku;
c) Etap III – wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 10 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ……………...
3. Ustala się, Ŝe miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.
30
4. Przy odbiorze dokumentacji ZAMAWIAJĄCY nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia
jakości wykonanej dokumentacji. O zauwaŜonych wadach dokumentacji zawiadomi
WYKONAWCĘ w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
5. WYKONAWCA ma prawo Ŝądania przedłuŜenia terminów określonych w ust. 2 bez
ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie z następujących powodów:
a) działania siły wyŜszej,
b) przyczyn niezaleŜnych od WYKONAWCY w szczególności:
zwłoki instytucji uzgadniających i opiniujących ponad łączny czas przypisanych im
czynności, konieczności dokonania zmian projektowych w zatwierdzonej wcześniej
koncepcji, przedłuŜającej się procedury zmiany planu miejscowego,
c) konieczność wykonania dodatkowych opracowań nie objętych zamówieniem
podstawowym.
§4
1. Strony ustaliły wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu w wysokości:
……………………… PLN (słownie: ……………………………………..) łącznie z ………
% podatkiem VAT.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, ZAMAWIAJĄCY nabywa od
WYKONAWCY nieograniczone w zakresie czasowym i terytorialnym autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy
utworu,
w
tym
techniką
drukarską,
reprograficzną,
zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, uŜyczenie lub najem egzemplarzy,
c) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takŜe
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zastosowanie do realizacji inwestycji
budowlanej, udostępniania go jako elementu składającego się na komplet
dokumentacji przetargowej zadań realizowanych przez Zamawiającego.
d) Zamawiający zobowiązuje się przy wykorzystaniu praw autorskich do przestrzegania
zapisów ustawy „Prawo autorskie” oraz do podawania imienia i nazwiska twórcy
(nazwa
pracowni
oraz
nazwisko
i
imię
głównych
projektantów
tj.
………………………………………………………).
3. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
31
4. ZAMAWIAJĄCY nie wyraŜa zgody na cesję wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w 4 (cztery) ratach w następujący sposób:
a) pierwsza rata po wykonaniu prac przygotowawczych, w tym po wykonaniu ostatecznej
wersji koncepcji uwzględniającej wskazówki ZAMAWIAJĄCEGO – płatna w 2011
z zastrzeŜeniem
ust. 3 w wysokości ………………. PLN brutto (słownie:
.............................................) jednakŜe nie więcej niŜ 10% wartości umowy.
b) druga rata po wykonaniu projektu budowlanego i przekazaniu go ZAMAWIAJĄCEMU
– płatna w 2011 z zastrzeŜeniem ust 3 w wysokości ……………………….. PLN
brutto (słownie: ………………………………………..) jednakŜe nie więcej niŜ 30%
wartości umowy;
c) trzecia rata płatna po otrzymaniu pozwolenia na budowę – płatna
w 2011 roku
w wysokości …………………….. PLN brutto (słownie: ……………………………….)
jednakŜe nie więcej niŜ 20% wartości umowy
d) czwarta rata po wykonaniu projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – płatna w 2011 roku w wysokości
…………………. PLN brutto (słownie: ……………………) - jednakŜe nie więcej niŜ
40% wartości umowy, z zastrzeŜeniem pkt 3.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następować w ratach opisanych w ust.
1 w formie przelewu w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez
ZAMAWIAJĄCEGO za kolejne etapy inwestycji na konto bankowe nr …………..
…………………... Podstawą wystawienia faktury jest faktyczne wystąpienie wyŜej
opisanych zdarzeń oraz – w odpowiednich przypadkach - podpisanie przez
ZAMAWIAJĄCEGO protokołu zdawczo - odbiorczego prac wchodzących w zakres
poszczególnych etapów.
3. Zapłata wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi w określonych ust. 1 ratach przy
załoŜeniu, iŜ faktura za prace określone w pkt 1a zostanie złoŜona w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej do dnia 15.12.2010 roku. Po tym terminie wszelkie
zobowiązania finansowe za prace wykonane w roku 2010 przejdą na rok 2011 z terminem
płatności do końca pierwszego kwartału 2011 roku z koniecznością dokonania stosownych
zmian w umowie.
4. W przypadku przekroczenia terminu płatności wynagrodzenia, ZAMAWIAJĄCY zapłaci
WYKONAWCY odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.
32
§6
1.
WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań przyjętych w dokumentacji
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi oraz polskimi normami, jak równieŜ zasadami wiedzy technicznej.
§7
1. WYKONAWCA uzgodni dokumentację w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
2. Koszty niezbędnych uzgodnień pokrywa WYKONAWCA.
§8
1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy.
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wady
przedmiotu umowy istniejące w chwili jego odbioru oraz wady ujawnione po dokonaniu
odbioru, zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel oznaczony
w umowie albo wynikające z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności
odpowiada za rozwiązania przyjęte w projekcie niezgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym prawem.
3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i będzie liczony od dnia
wydania decyzji
pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego( kopię decyzji Zamawiający prześle
Wykonawcy pocztą).
4. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji za wady projektu, zachowując
prawo do naliczenia kar umownych określonych w par.10 ust.3 b, jest uprawniony wg
swego wyboru do Ŝądania :
a) usunięcia przez Wykonawcę i na jego koszt wad projektu w wyznaczonym terminie,
lub
b) dostarczenia przez Wykonawcę, zamiast wadliwego projektu -
wolnego od wad
w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego.
5. JeŜeli wad usunąć się nie da lub Wykonawca nie usunął ich w terminie ani nie dostarczył
projektu wolnego od wad lub teŜ z okoliczności wynika, iŜ nie zdoła wad usunąć
w odpowiednim czasie, Zamawiający jest uprawniony:
a) jeŜeli wady są istotne, do odstąpienia od umowy oraz Ŝądania w zamian za zwrot
wadliwego projektu, zwrotu wynagrodzenia, wraz z ustawowymi odsetkami za okres
od dnia zapłaty przez Zamawiającego do dnia jego zwrotu przez Wykonawcę,
33
b) jeŜeli wady są nieistotne, do obniŜenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do
obniŜonej wartości projektu oraz do Ŝądania zwrotu części wynagrodzenia wraz
z odsetkami ustawowymi za okres od dnia zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia do dnia zwrotu jego odpowiedniej części przez Wykonawcę.
§9
W przypadku otrzymania wadliwego przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY z tytułu
gwarancji moŜe Ŝądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, przy
uwzględnieniu realnych moŜliwości jego dotrzymania, bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony są zobowiązane do
zapłaty kary umownej.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:
a) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu dokumentacji z przyczyn zaleŜnych od
ZAMAWIAJĄCEGO - 0,2% wynagrodzenia za kaŜdy dzień przerwy;
b) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ wskutek okoliczności, za które
odpowiada ZAMAWIAJĄCY, z wyłączeniem okoliczności wynikających z § 16 ust. 3
umowy - 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - 0,2% wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wyznaczonym terminie - 0,2% wynagrodzenia
za kaŜdy dzień zwłoki;
c) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wskutek okoliczności, za które
odpowiada WYKONAWCA - 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
WYKONAWCY.
6. Zapłata kary umownej za odstąpienie od umowy nie zwalnia WYKONAWCY od
obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
34
§ 11
1. W razie wystąpienia w trakcie opracowywania dokumentacji konieczności wykonania prac
dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50% szacunkowej wartości zamówienia,
WYKONAWCA wykona je na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym
zakres prac dodatkowych zostanie potwierdzony w formie pisemnej.
2. Za prace dodatkowe, wykonane bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie ma
prawa Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia.
§ 12
Wszelkie zmiany dokumentacji w trakcie realizowanych na jej podstawie robót wymagają
zgody WYKONAWCY i będą wykonywane w ramach osobnego zlecenia.
§ 13
1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY
wyznacza się ………………….
2. Jako
koordynatora
w
zakresie
realizacji
przedmiotu
umowy
ze
strony
ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się …………………….
3. Strony dodatkowo przewidują kontakt za pomocą poczty elektronicznej oraz faxu na niŜej
podane adresy:
ZAMAWIAJĄCY: e.mail: ……………….
- fax:
……………….
WYKONAWCA: e.mail: ……………………………
- fax:
………………..
§ 14
1. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU w terminie
3 tygodni od dnia podpisania umowy, polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania na sumę gwarancyjną nie
niŜszą niŜ wartość przedmiotu umowy. WYKONAWCA dostarczy przedmiotową polisę
wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie
warunków.
35
2. W przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia WYKONAWCA
zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego
w nie zmniejszonym zakresie oraz przedstawienia potwierdzeń kontynuacji polisy wraz
z dowodem opłaty składki do czasu zakończenia prac projektowych związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Niezrealizowanie przez WYKONAWCĘ obowiązku wynikającego z ust. 1 i 2 uprawnia
ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od niniejszej umowy. W takim wypadku
ZAMAWIAJĄCY uprawiony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust.3c.
§ 15
Integralną częścią umowy jest Regulamin konkursu i praca konkursowa WYKONAWCY
oraz protokół negocjacji z dnia ………………. roku.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej
w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
§ 17
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy
będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze
otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i jeden egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
36
Załącznik Nr 6
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
Nazwa uczestnika konkursu:
.............................................................................................................................
Adres uczestnika konkursu:
...............................................................................................................................
1. Jako głównego projektanta wskazujemy osobę :
………………………………………………………………………………………….
posiadającą uprawnienia w specjalności …………………………………………………
o numerze ……………………..
doświadczenie w projektowaniu ………………………………lat
2. Skład zespołu projektowego
Imię i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe- Nr
uprawnień
i specjalność
Doświadczenie
w
projektowaniu
Zakres
wykonywanych
czynności w ramach
zamówienia
Podstawa do
dysponowania
osobami*
*) w kolumnie „Podstawa do dysponowania osobami” Uczestnik winien określić, czy na
dzień składania wniosków dysponuje odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia.
JeŜeli wskazana osoba jest pracownikiem uczestnika (umowa o pracę) wówczas uczestnik
wpisuje „PRACOWNIK”. JeŜeli wskazana osoba nie jest pracownikiem uczestnika
i zostanie udostępniona przez inny podmiot to uczestnik wpisuje „Udostępnienie przez
inny podmiot” i musi do Wykazu Kadry dołączyć pisemne ZOBOWIĄZANIA innych
podmiotów, które udostępnią mu osoby zdolne do wykonania zamówienia.
3. Niniejszym oświadczam (my), Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, którego przedmiotem jest
„Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt Pomorskich
w śukowie”.
Podpisano
......................................, dn. .....................
...........................................................................
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela uczestnika konkursu)
37
Załącznik nr 7
Do Regulaminu Konkursu
Nazwa podmiotu udostępniającego osobę /osoby ………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………….
Adres podmiotu ………………………………………….……………………………………..
Pisemne zobowiązanie podmiotu
Niniejszym zobowiązuję się do udostępnienia uczestnikowi konkursu przy wykonywaniu
zamówienia następujących zasobów:*
a) wiedzy i doświadczenia

b) osób zdolnych do wykonania zamówienia

Podpis:
……………………………………………………….…………………………………
(osoba lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udostępniającego do wykonania zamówienia)
Miejscowość ………………………………………………
Data: …………………………………………………..
* zaznaczyć właściwe
38
Załącznik nr 8
Do Regulaminu Konkursu
Nazwa …………………………………………..…..
Adres ………………………………………….…..
WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Lp.
Nazwa części zamówienia
Zakres (opis) części zamówienia
realizowanej przez podwykonawcę
…………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu
39
WZÓR
ZAŁĄCZNIK NR 9
Nazwa Uczestnika ...............................................................................................................
Adres Uczestnika ..................................................................................................................
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
Oświadczam, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonaliśmy następujące usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia:
Lp.
Nazwa przedmiotu
zamówienia i opis z
wyszczególnieniem
zakresu rzeczowego
Nazwa i adres
uczestnika, dla który
wykonywał daną usługę
projektową
Wartość zamówienia
(prac projektowych)
za którą był
odpowiedzialny
Uczestnik
w PLN brutto
Termin realizacji
(prac projektowych)
Data
rozpoczęcia
Dokumenty potwierdzające
naleŜyte wykonanie
zamówienia
Data
zakończenia
Dołączyć dokumenty potwierdzające, iŜ w/w usługi zostały wykonane naleŜycie
Podpisano
......................................, dn. ...........................
......................................................................................
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela uczestnika konkursu)
40
Załącznik nr 10
do Regulaminu Konkursu
Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące praw majątkowych
1. Jako uczestnik konkursu na twórcze prace projektowe zezwalamy Zamawiającemu na
nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ
w następującym zakresie:
a) publicznej prezentacji na wystawie,
b) prezentacji w środkach masowego przekazu,
c) publikacji pracy w całości lub we fragmentach w katalogu po konkursowym,
materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.
2. W przypadku przyznania naszej pracy konkursowej
nagrody, przenosimy na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac w zakresie:
a) rozpowszechniania poprzez prezentację pracy w całości lub we fragmentach,
b) publikacji pracy w całości lub we fragmentach w wydawnictwach promujących
inwestycję lub Zamawiającego,
c) publikacji pracy w całości lub we fragmentach w prasie lub mediach elektronicznych.
3. W przypadku otrzymania zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, przenosimy na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do koncepcji architektonicznej oraz
zezwalamy na nieodpłatne jej wykorzystanie przez Zamawiającego na wszelkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz prawa do opracowania utworu polegającego na:
a) sporządzaniu utworów zaleŜnych, w szczególności projektów architektonicznych,
budowlanych i wykonawczych,
b) jego przeróbce lub adaptacji, z zastrzeŜeniem, Ŝe powierzenie opracowania pracy
konkursowej stanowiącej nagrodę w prowadzonym konkursie innej osobie moŜe mieć
miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, do
której nie dojdzie z przyczyn od nas zaleŜnych.
………………………………..…………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu uczestnika konkursu
41
Załącznik nr 11
do Regulaminu Konkursu
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA
Konkursu – „Projekt koncepcyjny budowy kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt
Pomorskich w śukowie”
Uczestnik Konkursu składający pracę konkursową:
Nazwa uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
Telefon stacjonarny:……………………………………………………………………………
Telefon komórkowy:…………………………………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..
Praca konkursowa została oznaczona znakiem rozpoznawczym:
UWAGA!!!
Karta identyfikacyjna uczestnika składana jest na etapie składania pracy konkursowej i winna
być zabezpieczona. Kartę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu (gruba nieprzejrzysta
koperta) uniemoŜliwiająca zapoznanie się z zawartością przed dokonaniem identyfikacji kart.
42
Załącznik nr 12
INFORMACJA O KOSZTACH
1. Informacja na temat zryczałtowanej ceny brutto za opracowanie pełnej dokumentacji
projektowej:
Razem koszt dokumentacji projektowej brutto: ………………………………………
2. Informacja określająca przewidywany koszt realizacji (budowy) wg projektu
koncepcyjnego z podziałem na etapy
Planowany koszt całkowity brutto: ……………………..
Średni koszt 1m2 powierzchni w granicach opracowania brutto:
…………………….
Numer Rozpoznawczy pracy konkursowej :
Data: ………………………………………..
………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu uczestnika konkursu
UWAGA!!!
Informację o kosztach naleŜy załączyć na etapie składania pracy konkursowej i ma charakter
jawny niezbędny do oceny pracy konkursowej.
43
Załącznik nr 13
POKWITOWANIE ZŁOśENIA PRACY KONKURSOWEJ W KONKURSIE
na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy kompleksu sportowego przy ul. KsiąŜąt
Pomorskich w śukowie
Numer identyfikacyjny
w dniu
Pracę przyjęto
o godzinie
Podpis/pieczęć organizatora konkursu
44
Załącznik nr 14
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Lokalizację inwestycji przewidziano na działkach o nr ew. 280/72, 280/69, 277/11
w śukowie.
ZałoŜenia:
- na działkach nr 280/72, 280/69 w śukowie - zaplanować budynek wielofunkcyjny
GOKSiR i budynek gospodarczy, boiska, zagospodarowanie terenu,
- na działkach nr 277/11 w śukowie – amfiteatr (scena wraz z widownią), zagospodarowanie
terenu.
I. ZałoŜenia projektowe:
Niniejsze zadanie winno obejmować zaprojektowanie następujących obiektów:
1. budynek wielofunkcyjny GOKSiR dostosowany do uŜytkowania przez osoby
niepełnosprawne, składający się z:
a) część biurowo-kulturalna
• biura dla 10 pracowników: plus 1 sekretarka plus 2 osoby zarządzające (pokoje
dwu lub trzy osobowe).
• 3 pomieszczenia na prowadzenie zajęć: plastyka, muzyka (wraz z zapleczem),
fotografia z ciemnią i zapleczem,
• 1 pomieszczenie z lustrami do zajęć tanecznych, fitness itp. (dla ok.20 osób)
• 1 pomieszczenie wyciszone do prób muzycznych,
• sala wielofunkcyjna na ok. 90 osób o powierzchni min. 120m2 z częścią
magazynową, pełniąca równocześnie funkcje prelekcyjne, salki teatralnej bez
stałej widowni, z zapewnioną akustyką, sceną składaną, składany ekran,
garderoba, maty, krzesła, stoły, sprzęt, aparatura nagłaśniająca.
• toalety dla części biurowej i dla uczestników zajęć,
b) cześć sportowa
• siłownia – min. 15 osób (ok. 10 urządzeń)
• pokój dla sędziów – 4 osobowy
• pokój dla trenerów z węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic),
• pokój dla delegatów, który zapewniać będzie dostęp do środków komunikacji,
takich jak telefon i telefaks, znajdujących się w pobliŜu, a takŜe zapewniać łatwy
dostęp do szatni zawodników i sędziów oraz internet,
• gabinet zabiegowy – słuŜący do udzielenia pierwszej pomocy i opieki medycznej
zawodnikom i innym uczestnikom, widzom.,
• pokój kontroli antydopingowej musi znajdować się blisko szatni dla zawodników
i musi być niedostępny dla publiczności i mediów. Powierzchnia pokoju winna
wynosić minimum 20 m2 i składać się z poczekalni, pomieszczenia kontroli
i toalety, a wszystkie te pomieszczenia powinny do siebie przylegać,
• loŜa komentatorów,
• pokój dla Vipów (loŜa dla vipów),
45
•
•
•
•
szatnie dla kaŜdego zespołu o zalecanej ogólnej powierzchni co najmniej 100 m2
z nie mniej niŜ 5 prysznicami, 3 oddzielnymi toaletami z sedesami,
pomieszczeniem, w którym moŜe usiąść 25 osób, jednym stołem do masaŜu
i jedną tablicą do rozwiązań taktycznych,
szatnia sędziów z minimum jednym prysznicem, jedna toaleta z sedesem,
pięcioma siedzeniami i stołem,
stadion musi gwarantować bezpośrednie, prywatne i zabezpieczone wyjście
z szatni na boisko dla obu zespołów i sędziów, a takŜe musi gwarantować
bezpieczny dojazd do stadionu i bezpieczne jego opuszczenie,
stadion powinien posiadać toalety ogólnodostępne dla obu płci z osobnym
wejściem, oddzielone od pozostałej części budynku. W toaletach winny znaleźć
się sedesy i pisuary, których liczebność uzaleŜniona jest od pojemności stadionu:
jeden sedes na 200 widzów i jeden pisuar na 125 osób:
• Sedesy
• Pisuary
• Umywalki
• Prysznice
oraz 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych.
c) część noclegowa z cz. gastronomiczną
• pokoje z moŜliwością noclegu (pokoje dwuosobowe z moŜliwością dostawki) w ilości
20 pokoi z węzłem sanitarnym kaŜdy pokój,
• recepcja jednoosobowa - wydawanie kart magnetycznych,
• magazyn pościeli,
• pomieszczenie porządkowe,
• pomieszczenie magazynowe,
• stołówka z częścią kuchenną z moŜliwością cateringu, podgrzania potraw
(wyposaŜona w kuchenkę, lodówkę, zlewozmywak, zmywarkę, mikrofalę itp.),
• kawiarenka,
• naleŜy wydzielić część noclegową
jako odrębną kubaturę
do realizacji
w późniejszym etapie.
WyposaŜenie budynku na etapie projektu budowlano-wykonawczego w meble, sprzęt
kuchenny, wyposaŜenie szatni i sanitariatów.
2. Budynek gospodarczy dla potrzeb uŜytkowników 2 boisk treningowych oraz
pozostałych obiektów, usytuowany w bliskim sąsiedztwie boisk:
• wyposaŜony w 4 szatnie (21-22 osób kaŜda) wraz z węzłem sanitarnym,
2 toalety ogólnodostępne dla kibiców, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
pomieszczenie dla dozorcy, magazyn sprzętu sportowego.
3. Zagospodarowanie terenu działki 280/72 i 280/69
a) trzy boiska do piłki noŜnej:
- jedno boisko pełnowymiarowe o wym. 105x68, (boisko główne, nawierzchnia
trawiasta)
- jedno boisko treningowe o wym. 105x68 (nawierzchnia trawiasta),
- jedno boisko treningowe o wym. 105x68 (nawierzchnia sztuczna trawa),
- poŜądane boisko piaszczyste do siatkówki plaŜowej,
46
- kort tenisowy (nawierzchnia syntetyczna).
Wytyczne w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych głównej
płyty boiska:
a)
ogrodzenie zewnętrzne musi otaczać cały teren stadionu. Powinno mieć
wysokość minimum 2,5 m, i 8 m za bramką , a jego konstrukcja winna
uniemoŜliwiać niekontrolowane wejście,
b) ogrodzenie powinno być widoczne na całej długości, a znajdujące się w pobliŜu
krzewy, drzewa itp. nie mogą ułatwiać jego przekroczenia,
c) boisko powinno być ograniczone od widowni ogrodzeniem o wysokości
przynajmniej 2,20 m z wmontowanymi bramami bezpieczeństwa (które mogą
być wykonane z niezapalnego szkła organicznego),
d) bramy bezpieczeństwa muszą otwierać się w kierunku boiska. Powinny być
jednoskrzydłowe o szerokości minimum 2m, otwierane ręcznie lub
automatycznie i wyróŜniać się kolorem oraz odpowiednio oznakowane (cyfra,
napis). Zamki w bramach bezpieczeństwa powinny być swobodnie otwierane od
strony boiska,
e) drogi ewakuacyjne (moŜliwie jak najkrótsze) prowadzące do nich i poza nimi
nie mogą być zastawiane lub blokowane jakimikolwiek przedmiotami
i urządzeniami,
f) boisko musi być gładkie i płaskie, wyposaŜone w system drenaŜu,
g) 2 boiska trawiaste nawadniane z wykorzystaniem wody z jeziorka
znajdujące się na działce nr 277/11 wraz z odwodnieniem boiska, boiska
winny spełniać wymogi ewakuacyjne,
h) stadion musi być wyposaŜony w dwie zakryte ławki rezerwowych na
poziomie boiska, z których kaŜda będzie mogła pomieścić minimum 13
osób, ustawione w odległości co najmniej pięć metrów od linii bocznej
w sposób nie zasłaniający widoczności,
i) pole rozgrzewki dla zawodników rezerwowych musi być udostępnione
wzdłuŜ linii bocznych lub za tablicami reklamowymi za bramkami,
j) słupki oraz poprzeczka muszą być wykonane z aluminium lub podobnego
materiału i muszą mieć kształt okrągły lub eliptyczny. Ponadto, muszą być
zgodne z przepisami gry ogłoszonymi przez (IFAB), co oznacza
w szczególności, Ŝe:
• odległość między słupkami musi wynosić 7.32m,
• odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do ziemi musi wynosić 2,44m,
• słupki bramek i poprzeczka musza być koloru białego,
• nie mogą stwarzać Ŝadnego zagroŜenia dla zawodników,
k) bramka zapasowa, którą będzie moŜna łatwo zainstalować w razie zaistnienia
takiej konieczności, musi być dostępna na terenie stadionu,
l) widownia:
minimalne wymiary powierzchni dla widzów:
miejsca stojące 0,50x0,40 m (szerokość x głębokość)
miejsca siedzące 0,45x0,75 m (zaleca się 0,50x0,80-0,85 m)
m) miejsca siedzące
długość rzędu nie powinna przekraczać 40 siedzeń (wyjątkowo 50
siedzeń). Droga dojścia do przejść z kaŜdej strony rzędu nie powinna być
dłuŜsza niŜ połowa długości rzędu. Szerokość wolnego przejścia w rzędzie
(dojścia do siedzeń) jest waŜna dla bezpieczeństwa widzów i powinna
wynosić co najmniej 45 cm,
47
widownię naleŜy podzielić stałymi elementami budowlanymi na
sektory z reguły o pojemności max. 2.500 widzów. Między miejscami
siedzącymi a stojącymi oraz na granicach sektorów (łuki, prosta równa
i przeciwna), muszą być umieszczone ogrodzenia oddzielające lub
ogrodzenia z klejonego szkła bezpiecznego, stabilne, niemoŜliwe do
przebycia i tak ustawione, aby uniemoŜliwiały przechodzenie do innego
sektora.
n) wymagania techniczne dla czasz osobnych siedzeń:
szerokość siedzenia: min. 45 cm,
głębokość siedzenia: 35-45 cm, zaleŜnie od powierzchni uformowane
z punktu widzenia ergonomii,
wysokość oparcia: 30-35 cm (wymóg FIFA),
wysokość siedzenia: 45 cm (wysokość podkolanowa),
materiał: plastik (np. polamid) – niedopuszczalne są miękkie plastiki,
metal (mniej wygodny z uwagi na wysoką przewodność cieplną).
o) właściwości materiału:
niepalny lub trudno zapalny,
nie moŜe wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia,
powinien nadawać się do utylizacji,
odporny na udary i uderzenia,
odporny na pękanie,
odporny na temperatury w zakresie od ok. –30ºC do +80ºC,
odporny na warunki atmosferyczne,
zabarwiony w całej masie,
p) siedziska dla widzów muszą być indywidualne, mocowane na stałe (na
przykład do podłoŜa), oddzielone od siebie, wyprofilowane, ponumerowane,
wykonane z materiału niepalnego i niełamliwego. Siedzenia musza mieć
oparcie o wysokości minimum 30 cm licząc od jego poziomej części,
uŜycie siedzeń tymczasowych jest zabronione,
q) stadion musi być wyposaŜony w system sztucznego oświetlenia
zapewniający minimalne i/lub maksymalne średnie wartości oświetlenia:
- Ev (lx) w kierunku kamer: 800-1400
- Ev (lx) w kierunku kamer ruchomych: 500-1000
r) boisko główne wyposaŜone w tablice wyników, nagłośnienie z widownią,
widownią częściowo zadaszona (moŜe być podzielona) na ok.1000 miejsc
siedzących i około 200 stojących, z loŜą dla spikerów,
s) miejsca dla VIP-ów musza być usytuowane na trybunie głównej i jak
najbliŜej linii środkowej, pomiędzy dwoma polami karny. Minimum 50
miejsc dla vipów i 20 miejsc dla vipów druŜyny gości przyjezdnej,
t) dla przedstawicieli mediów musi być zapewnione przynajmniej jedno
pomieszczenie wyposaŜone w stoły i dostęp do systemów
telekomunikacyjnych o wymiarach 50m2,
u) stadion musi mieć specjalny podjazd i siedzenia dla widzów
niepełnosprawnych i ich opiekunów,
v) stadion musi być wyposaŜony w strefę dla pracy dla przedstawicieli mediów,
która spełnia następujące wymagania:
• minimalna ilość miejsc zadaszonych – 20
• minimalna liczba miejsc zadaszonych wyposaŜonych w pulpity – 5,
w) stadion musi być wyposaŜony w minimalna liczbę krytych stanowisk
komentatorów telewizyjnych i radiowych: min.2,
48
x) stadion musi być wyposaŜony w studia telewizyjne: min.1,
y) stadion musi posiadać strefę wozów transmisyjnych co najmniej 100m2,
z) stadion musi być wyposaŜony w co najmniej pięć masztów flagowych lub
innych elementów, na których będzie moŜna zawiesić flagi na stadionie,
aa) bramki wejściowe i/lub kołowrotki muszą być zaprojektowane w taki
sposób, aby nie powodowały zatorów i zapewniały płynny przepływ duŜej
ilości osób,
bb) wszystkie przejścia i klatki schodowe w obszarach przeznaczonych dla
widowni muszą być pomalowane na jasny kolor. Dotyczy to równieŜ
wszystkich bram prowadzących z obszarów widowni na boisko oraz
wszystkich drzwi i bram wyjścia ze stadionu,
cc) wszystkie wyjściowe drzwi i bramy znajdujące się na stadionie oraz
wszystkie bramy prowadzące z obszarów widowni na boisko muszą:
• być wyposaŜone w urządzenie zamykające, które moŜna w sposób
łatwy i szybki obsługiwać od środka (w przypadku drzwi i bram
wyjściowych) oraz z obu stron (w przypadku bram prowadzących na
boisko) lub być tak zaprojektowane, aby były zamknięte w czasie, gdy
na stadionie znajdują się widzowie,
dd) drogi dojścia do stadionu muszą być odpowiednio oznakowane (na przykład
w formie piktogramów), tak aby w sposób czytelny doprowadziły widzów
do odpowiednich sektorów. Wszystkie kołowrotki, drzwi i bramy
wejściowe i wyjściowe muszą być sprawne i oznakowane w sposób, który
powszechnie uznawany jest za zrozumiały,
ee) stadion musi być wyposaŜony w system nagłaśniana,
ff) system nagłaśniana stadionu nie moŜe być uzaleŜniony wyłącznie od
głównego źródła zasilania,
gg) stadion musi być wyposaŜony w umieszczone w naroŜnej części obiektu
pomieszczenie kontrolne/dowodzenia zapewniające ogólny przegląd
wnętrza stadionu i posiadające systemu komunikacji,
hh) jedno główne stanowisko kamer musi być zapewnione na trybunie głównej.
Musi ono być usytuowane centralnie w sposób nie zasłaniający widoczności
oraz na takiej wysokości nad płytą boiska, która zapewni optymalną jakość
obrazu,
ii) główne stanowisko kamer musi znajdować się idealnie w linii z linią
połowy boiska, na wysokości tworzącej kąt 15 - 20° od płaszczyzny
poziomej do punktu środkowego,
jj) stanowisko kamery głównej musi mieć wymiary minimalne 4rn2,
kk) stadion musi zapewnić parking dla minimum dwóch autobusów
i dziesięciu samochodów dla obu zespołów i osób oficjalnych,
ll) minimalna ilość miejsc parkingowych dla VIP-ów i obszarze strzeŜonym –
20,
mm) parkingi – rozplanować miejsca parkingowe : parking przy budynku
GOKSiR tzw. parking główny na min 100 pojazdów oraz pozostałe
miejsca parkingowe wzdłuŜ projektowanej drogi gminnej,
Wymagania dodatkowe:
a) plac zabaw,
b) droga gminna - zgodnie z planem miejscowym wzdłuŜ wschodniej granicy
działki o szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem,
c) chodniki, place wewnętrzne,
49
d) miejsce do lądowania helikopterów w ramach ratownictwa medycznego
(uzgodnić na etapie projektu lokalizację w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku),
e) skatepark - tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych typu
rolki, deskorolka.
4. Amfiteatr letni – na działce 277/11- scena stała zadaszona wraz z węzłem socjalnym:
2 garderoby, sanitariaty, droga dojazdowa z miejscami postojowymi przy amfiteatrze.
5. Zagospodarowanie działki 277/11
a) alejki, ścieŜki rekreacyjne wraz z oświetleniem,
b) mała architektura typu ławeczki, kosze na śmieci,
c) widownia na min. 800 miejsc wkomponowana w naturalny układ terenu ,
d) plac zabaw tzw. małpi gaj wraz z wyposaŜeniem,
e) modernizacja istniejących ścieŜek biegowych.
6. Infrastruktura techniczna
- kanalizacja sanitarna – naleŜy zaprojektować rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie zapewniającej odbiór ścieków sanitarnych
z projektowanych obiektów,
- kanalizacja deszczowa – istniejąca w ul. KsiąŜąt Pomorskich w śukowie, naleŜy
przewidzieć odwodnienie boisk terenów utwardzonych,
- sieć wodociągowa – wg warunków ZUK Glincz, zaprojektować rozbudowę sieci
wodociągowej w ul. KsiąŜąt Pomorskich dla potrzeb niniejszego zadania,
- sieć energetyczna –wg warunków technicznych od gestora sieci ewentualnie z moŜliwością
zaprojektowania stacji transformatorowej,
- sieć gazowa – istniejąca w ul. KsiąŜąt Pomorskich – zgodnie z warunkami technicznymi
POZG w Gdańsku.
II. Inne Zalecenia :
• maksymalne wykorzystanie terenu,
• zastosowanie rozwiązań i materiałów proekologicznych,
• zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na wandalizm i działanie czynników
atmosferycznych,
• wydzielenie i ogrodzenie części z budynku GOKSiR wraz z boiskiem głównym,
wydzielenie z moŜliwością etapowania robót budowlanych:
I etap – budowa trzech płyt boisk, budynek gospodarczy z wymaganą infrastrukturą
techniczną,
II etap – budowa obiektów kubaturowych GOKSiR wraz z zaagospodarowaniem terenu,
III etap – budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu parku działki nr 277/11,
IV etap – budowa części noclegowej z częścią gastronomiczną,
• zastosowane ogrzewanie budynków kubaturowych na gaz sieciowy lub inne
ekologiczne źródła ciepła uzgodnione z Zamawiającym,
• obecnie Gmina śukowo dokonuje zmian w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego (mpzp)w zakresie odlesienia gruntów działki 277/11, Wykonawca
winien uwzględnić to w projekcie koncepcyjnym, który będzie wnioskiem Gminy
śukowo do uwzględnienia w mpzp,
• zastosowane materiały winny się charakteryzować wysoką odpornością na wandalizm
i działanie czynników atmosferycznych,
50
•
Boisko główne naleŜy zaprojektować zgodnie z wytycznymi PZPN w sprawie wymogów
techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
stanowiący załącznik nr 16 oraz uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 r.
Zarządu Polskiego Związku Piłki noŜnej w sprawie niektórych wymagań technicznych
dla lokalizacji i budowy nowych stadionów dla gry w piłkę noŜną dla kategorii stadionu
nr 1 stanowiący załącznik nr 17.
III. Stan istniejący
1. Obecnie znajdują się 2 boiska:
1) boisko trawiaste o wym. 95x66,5m,
2) boisko piaszczyste o wym. 100x70m wraz z oświetleniem (6 lamp).
51
Załącznik nr 15
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
Podstawy prawne sporządzenia dokumentacji:
a) w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 1 lipca 1994r – Prawo budowlane
(j.t.Dz.U.06.156.1118 z późn.zm.)
c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 Nr 120 poz
1133)
d) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
e) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075)
f) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z późń.
zm.)
g) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym. (Dz. U. z 2004r Nr
130, poz. 1389).
Niniejsza dokumentacja musi obejmować co najmniej następujące opracowania:
1) map do celów projektowych, materiałów wyjściowych, w tym dla zakresu
wykraczającego poza
dostarczoną przez Zamawiającego mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych dla działek nr 280/72, 280/69, 277/11.
2) badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych,
3) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w razie wymagalności
–dotyczy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
4) raport oddziaływania na środowisko w razie wymagalności, wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji pozwolenie wodno-prawne,
5) projekt budowlany,
6) projekt wykonawczy,
7) przedmiar robót,
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
9) operat wodno-prawny wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne
(Dz. U z 2001r nr 115 poz. 1229 z późn. zm., tekst jednolity Dz .U z 2005r nr 239,
poz.2019) w razie wymagalności,
10) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – informacja powinna być
wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz .U z 2003r nr 120, poz.1126),
a) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389).
52
Szczegółowe wymagania dla poszczególnych elementów dokumentacji:
I. Projekt Budowlany wraz z opiniami, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci,
uzgodnieniami i pozwoleniami powinien być wykonany przez projektanta posiadającego
stosowne uprawnienia budowlane i legitymującego się przynaleŜnością do właściwej izby
samorządu zawodowego (aktualne zaświadczenie). Projekt wykonać w sposób zgodny
z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Uzyskać
wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, potwierdzające prawidłowość i zgodność
rozwiązań zawartych w projekcie z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany winien się składać m.in. z:
• projektu zagospodarowania działki lub terenu,
• projektu
architektoniczno-budowlanego
obiektu
obejmującego:
projekt
architektoniczny, konstrukcyjny, projekty rozbudowy sieci, projekty wewnętrznych
instalacji występujących w obiekcie z udokumentowaniem spełnienia wymagań
przepisów i norm oraz racjonalnego rozwiązania zagadnień energetycznych
i ekologicznych,
- badania geotechniczne gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – (Dz. U nr 126 poz.
839 z 8.10.1998r.),
- informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126),
- części opisowej (zawierającej opis ogólny przedsięwzięcia budowlanego objętego
projektem, sumującej podstawowe informacje z wszystkich pozostałych projektów
celem ułatwienia odbioru i oceny całości dokumentacji),
- projektu technologicznego,
- projektów branŜowych związanych z zagospodarowaniem terenu jak:
• projekt sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej wraz z projektami
przyłączy oraz przyłącza gazowego,
• projekt makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi,
• projekt dróg i innej komunikacji,
• projekt zieleni wraz z wykazem drzew do usunięcia wraz z operatem niezbędnym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew,
• projekty przełoŜeń w przypadku ewentualnych kolizji projektowanej zabudowy
z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.
• projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu w czasie
wykonywania przyłączy,
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli jest wymagane) zbioru
uzyskanych opinii uzgodnień i dokumentów technicznych w razie wymagalności,
• projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
• projekt zabezpieczenia p.poŜ.
II. Projekt wykonawczy – zawierający szczegóły niezbędne wykonawcy do zbudowania
obiektu powinien być wykonany w oparciu warunki zawarte w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach.
53
Komplet projektów wykonawczych winien zawierać wszystkie niezbędne branŜe, tj.
zagospodarowania terenu, konstrukcyjną, architektury, wystroju wnętrz, drogową,
zieleni, przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji wewnętrznych.
Projekt winien zawierać:
• projekt wykonawczy architektury (wraz z detalami architektonicznymi),
• projekt wykonawczy konstrukcji,
• projekt wykonawczy technologiczny,
• projekt wykonawczy instalacji w obiekcie,
• projekty wykonawcze sieci ujętych projektem zagospodarowania,
• projekt wykonawczy drogowy (place, chodniki, parkingi drogi wew. drogi ppoŜ.),
• instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,
- projekt kolorystyki budynku (wraz z projektem kolorystyki wnętrz),
- projekt wyposaŜenia technologicznego, wyposaŜenie pomieszczeń, projekt ogrodzeń
i urządzeń małej architektury,
- operat ochrony środowiska, w tym zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - dla
modernizowanej kotłowni (jeśli jest wymagany),
- pomiary uciąŜliwości hałasu (w razie potrzeby),
- warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących
sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych,
drogowych,
- pozwolenie wodno-prawne (jeśli zajdzie potrzeba),
- wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych opracowany zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska łącznie z ustawą z dnia
18 maja 2005r o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw. Integralna częścią wniosku jest informacja o planowanym przedsięwzięciu
opracowana zgodnie z art. 49 ust 3 powyŜszej ustawy oraz o ewentualne decyzje
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• zasilanie obiektu i rozdział energii,
• projekt instalacji,
• sieci komputerowej, telefonicznej, teletechnicznej, multimedialnej,
• instalacji dzwonkowej, alarmowej,
• instalacja siły i sterowania,
• instalacja oświetleniowa,
• instalacja gniazd wtykowych,
• instalacja ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym,
• oświetlenia awaryjnego, monitoringu obiektu, alarmowej, przeciwpoŜarowej,
systemu nagłośnienia obiektu, oświetlenia, technicznego wyposaŜenia,
• instalacji nagłośnienia i akustyki,
• instalacja odgromowa,
• instalacji ppoŜ, instalacji hydrantów ppoŜ., operat ochrony ppoŜ.,
inst. wentylacji mechanicznej ewentualnie klimatyzacyjnej i jej sterowanie
w sali sportowej,
instalacja wody zimnej,
instalacja ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja c.o.,
• zestawienie wyposaŜenia,
54
• projekt wyposaŜenia technologicznego,
• projekt zewnętrznej sieci telefonicznej,
• projekt odwodnienia terenu i odprowadzenia wód deszczowych jak i system
nawadniania boisk,
• projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką elewacji,
projekt gospodarki wodnej wodami na działce – odwodnienie działki (przebudowa
i budowa kanalizacji deszczowej).
W projektowanych rozwiązaniach materiałowych, sprzętowych i urządzeń wykonawca
projektu musi stosować się do dyspozycji art. 29 ust 2 i 3 oraz art. 30 ustawy prawo
zamówień publicznych.
III. Przedmiar robót wraz z zestawieniem montowanych urządzeń, maszyn i wyposaŜenia.
Przedmiar robót w tzw. układzie specyfikacyjnym winien być wykonany dla wszystkich
branŜ i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z § 6, 7, 8, 9 i 10
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U z 2004r nr 202, poz. 2072). Inwentaryzacja
zagospodarowania terenu, zieleni. Inwentaryzacja
oraz plan wyrębu ma być
załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, który
powinien być opracowany zgodnie z ustawa dnia 16 października 1991r o ochronie
przyrody (Dz. U z 2001 roku nr 99, poz.1079 z późn. zm.).
IV. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U Nr 18 poz. 1389) z podziałem na poszczególne obiekty
pozwalające późniejsze etapowanie robót. Kosztorys inwestorski naleŜy sporządzić
z podziałem na branŜe i poszczególne obiekty, które mają być realizowane etapami.
Kosztorys powinien być wykonany w jednym z dostępnych na rynku programów do
kosztorysowania np. NORMA, ZUZIA lub innym.
V. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót sporządzoną zgodnie z art. 31 pkt 1
ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych (SST) powinny być wykonane dla danej dokumentacji
projektowej i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych. SST powinny
zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawców w zakresie sprzętu, materiałów,
transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania
robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót
wykonanych, podstawy płatności za roboty itd. SST powinny uwzględniać warunki
techniczno-budowlane i obowiązujące normy.
VI. Projektant wykona niezbędne uzgodnienia oraz uzyska warunki techniczne od gestorów
sieci w imieniu zamawiającego, które są niezbędne do kompleksowego wykonania
całości zadania.
Forma dokumentacji Projektowej:
6 egz. projektu budowlanego i wykonawczego w formie papierowej (z tego 5 egz.
spiętych w sposób trwały a jeden egzemplarz „luzem” dla potrzeb kserowania)
plus wersja elektroniczna – format do uzgodnienia w trakcie negocjacji warunków
o umowy.
55
przedmiary i kosztorys inwestorski, - 1 egzemplarz w wersji papierowej plus
wersja elektroniczna – format do uzgodnienia w trakcie negocjacji warunków
umowy.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze.
inne niezbędne opracowania – 6 egz. W wersji papierowej plus wersja
elektroniczna – format do uzgodnienia w trakcie negocjacji warunków umowy.
56
57
58
59