pokaż - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
Transkrypt
pokaż - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
Dobre Praktyki, które powinny być stosowane przy zawieraniu umów pomiędzy firmami elektroinstalacyjnymi i Zleceniodawcami Lp. Określenie praktyki 1 Zawieranie umów wyłącznie z wiarygodnymi finansowo partnerami 2 Precyzyjnie ustalenie zakresu przedmiotu umowy. Zmiany zakresu przedmiotu umowy - wyłącznie na zasadach uzgodnionych wcześniej między stronami. 3 Ustalenie realnych terminów realizacji umowy wraz z katalogiem przyczyn uprawniających Wykonawcę do zmiany terminu zakończenia realizacji umowy. 4 Uregulowanie procedury oraz terminów wszystkich rodzajów odbiorów występujących w trakcie realizacji umowy. 5 Jednoznaczne ustalenie rodzaju i wysokości wynagrodzenia za wykonanie konkretnego zakresu robót z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do zmiany wynagrodzenia nie tylko w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy, lecz również w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy. 6 Zagwarantowanie udzielenia Wykonawcy przez Zleceniodawcę gwarancji płatności wynagrodzenia , w każdym przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez Wykonawcę. 7 Ustanowienia jednego zabezpieczenia należytego wykonanie umowy w formie uzgodnionej przez Strony, w wysokości nie większej niż 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto oraz okresu jego obowiązywania. 8 Ustalenie w umowie zdarzeń, których zaistnienie pozwala Zleceniodawcy uruchomić środki z gwarancji dobrego wykonania umowy oraz procedury ich uruchomiania. 9 Zagwarantowanie w umowie prawa Wykonawcy do zamiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy przekazanego w gotówce na inną formę, np. na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 10 Ustalenie terminu płatności faktur jako 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury. 11 Ustalenie procedury rozliczania, to jest wskazanie kto, w jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów potwierdza wartość wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót/usług/dostaw. 12 Zastrzeżenie prawa własności dostarczanych w ramach umowy towarów, do czasu całkowitej zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę. 13 Zastrzeżenie prawa Wykonawcy do przerwania robót oraz odstąpienia od umowy w przypadku opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Zleceniodawcę. 14 Ustalenie zamkniętego katalogu kar umownych, którymi może zostać obciążana każda ze strony umowy w przypadku nie wykonania konkretnych, wskazanych w tej klauzuli postanowień umowy, oraz podstawy ich naliczenia. 15 Ustalenie limitu kar umownych, dla każdego zdarzenia z osobna, jak również łącznego limitu dla wszystkich ustalonych w umowie kar umownych, który nie powinien być wyższy niż 10 % wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. 16 Ustalenie podstaw odpowiedzialności stron, to jest wyraźne podkreślenie, że kara umowna może być naliczona wyłącznie w przypadku, gdy zdarzenie obarczone karą umowną nastąpiło z przyczyn zawinionych przez stronę zobowiązaną do zapłaty kary. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne www.elektroinstalacje.org.pl 1 17 Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do umownej wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 18 Ustalenie warunków, na jakich udzielana jest przez Wykonawcę gwarancja jakości i/lub rękojmia, to jest - okresu gwarancji i/lub rękojmi; - daty lub zdarzenia, od którego gwarancja i/lub rękojmia rozpoczyna swój bieg; - zakresu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji – tzw.: „karta gwarancyjna”; - odrębnych okresów gwarancji dla dostarczonych urządzeń i materiałów, które powinny być zgodne z gwarancjami udzielonymi przez producentów, oraz dla wykonanych robót. 19 Ustalenie – poza przypadkami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego i przepisów szczególnych – dodatkowego, wyczerpującego katalogu zdarzeń umownych, których zaistnienie jest podstawą do odstąpienia przez każdą ze stron od umowy oraz terminów i procedury podejmowania takich działań, jak również sposobu dokonania rozliczenia robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. 20 Precyzyjne ustalenie: - prawa, pod rządami którego będzie realizowana umowa oraz rozstrzygane ewentualne spory z nią związane; - sposobu rozstrzygania sporów, to jest dokonanie zapisu na sąd polubowny lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego - ustalenie właściwości miejscowej sądu 21 Ustalenie, że jakiekolwiek zamiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w formie pisemnej i mogą być wprowadzone poprzez podpisanie przez strony odpowiedniego aneksu do umowy. 22 W przypadku zawierania umowy o roboty budowlane, ustalenie, że dla danej umowy zostanie wyczerpany tryb postępowania przewidziany w art. 6471 Kodeksu Cywilnego oraz konsekwencji braku takiego działania. 23 Ustalenie listy wszystkich dokumentów, które są istotne dla realizacji przedmiotu umowy, oraz ich włączenie jako załączników do umowy. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne www.elektroinstalacje.org.pl 2 Złe praktyki które powinny być eliminowane przy zawieraniu umów pomiędzy firmami elektroinstalacyjnymi i Zleceniodawcami Lp. 1 Określenie praktyki Określenie zakresu rzeczowego umowy w sposób umożliwiający Zleceniodawcy żądanie realizacji kolejnych robót bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, na przykład przez zobowiązanie Wykonawcy do kompleksowego wykonania kompletnego systemu „X” przy jednoczesnej niezmienności wynagrodzenia określonego jako ryczałtowe. 2 Wymuszanie na Wykonawcy wykonania pewnej ilości robót dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji robót. 3 Brak możliwości zmiany terminów realizacji umowy, nawet w przypadku oczywistej winy Zleceniodawcy, takiej jak nie udostępnienie w umówionym terminie frontu robót lub nie przekazanie dokumentacji. 4 Uznanie za datę wykonania umowy daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Inwestora od Zleceniodawcy. 5 Brak terminów zakończenia procedury odbioru końcowego, powodujący, iż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na datę podpisania tego protokołu, która to data ma kluczowe znaczenie dla: - naliczenia ewentualnych kar umownych; - rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi; - wymagalności kaucji gwarancyjnej. 6 Brak gwarancji płatności wynagrodzenia Wykonawcy 7 Żądanie wygórowanych, często podwójnych zabezpieczeń należytego wykonanie umowy, jednocześnie w postaci kaucji gwarancyjnej tworzonej przez potrącenia z faktur w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy ( lub wyższej ), jak i gwarancji bankowej w tej samej wysokości. 8 Nie wyrażanie zgody na zamianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przekazanego w gotówce na inną formę np. na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 9 Niezmienność wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od rzeczywistego okresu realizacji umowy. 10 Narzucanie bardzo długich terminów płatności faktur, często powyżej 60 dni, wbrew obowiązującym przepisom prawa. 11 Nieterminowe płacenie wynagrodzenia Wykonawcy. 12 Wymóg wielostopniowych i bardzo sformalizowanych procedur akceptacji faktur, powodujące wydłużenie realnego terminu zapłaty za fakturę. 13 Brak zapisów umownych pozwalających wstrzymać roboty, lub odstąpić od ich realizacji, w przypadku opóźnienia lub braku zapłaty wynagrodzenia ze strony Zleceniodawcy. 14 Wygórowane kary umowne zastrzeżone bardzo często za nie dopełnienie niewiele znaczących obowiązków umownych, na przykład za nie dostarczenie w terminie schematu organizacyjnego budowy, lub próbki materiału, lub też za nie wykonanie „jakiegokolwiek” obowiązku wynikającego z treści umowy. 15 Kary umowne zapisywane za sam fakt przekroczenia terminu umownego, niezależnie od tego, czy przekroczenie nastąpiło z winy Wykonawcy, czy też z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. 16 Brak limitu kar umownych. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne www.elektroinstalacje.org.pl 3 17 Brak jakichkolwiek kar umownych, które mogą zostać nałożone na Zleceniodawcę, przy jednoczesnym obłożeniu Wykonawcy wieloma karami umownych. 18 Dodatkowe przerzucanie na Wykonawcę kar umownych w wysokości kar zapłaconych przez Zleceniodawcę Inwestorowi 19 Wymuszanie na Wykonawcy udzielania gwarancji i rękojmi na bardzo długie okresy zarówno na wykonane roboty, jak również na dostarczone materiały i urządzenia. Często Wykonawca zmuszany jest do udzielania dłuższej gwarancji i rękojmi na dostarczone materiały i urządzenia, niż gwarancja udzielana przez ich producenta. 20 Brak możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym bardzo rozbudowanym katalogu zdarzeń upoważniających Zleceniodawcę do odstąpienia od umowy i nałożenia kary na Wykonawcę z tego tytułu. 21 Próby wyłączenia w umowach solidarnej odpowiedzialności Inwestora i Generalnego Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, poprzez wpisywanie do umów klauzul uniemożliwiających zastosowanie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne www.elektroinstalacje.org.pl 4