Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Siedlcach
Transkrypt
Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Siedlcach
S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 Załącznik nr 2 /wzór/ Umowa SR-Siedlce „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” zawarta dnia ………………………………………………. 2011 roku w Siedlcach, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa posiadającym NIP: 821-10-21-463, REGON:000324949, I. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, reprezentowanym przez: Agnieszkę Piekart - Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Siedlcach zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… posiadającym NIP: ……………………….…………… REGON:………………………………… reprezentowanym przez: ………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… zwanym dalej „WYKONAWCĄ” W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZW/03/2011) o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć oznaczone w umowie usługi introligatorskie materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach. 2. Przedmiotem zamówienia jest oprawa introligatorska, po ewentualnej naprawie i konserwacji materiałów ewidencyjnych w ilości 244 sztuk woluminów, znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach: „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” 1 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 a) przy ul. B-pa Świrskiego 17 – 133 woluminów. format A3 – 113 vol. format A4 – 20 vol. b) przy ul. B-pa Świrskiego 26 – 55 woluminów format A3 – 11 vol. format A4 – 44 vol. c) przy ul. B. Joselewicza 3 – 3 woluminów format A3 – 1 vol. format A4 – 2 vol. d) w Łosicach, przy ul. Szpitalnej 2 (Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych)– 53 woluminów format A3 – 53 vol. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, oraz z wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa i zwyczajów. 4. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców). §2 1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie według ustalonego przez obie strony harmonogramu prac. Realizacja całego zamówienia nastąpi w terminie - od dnia zawarcia umowy nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 roku. §3 Przedmiot umowy obejmuje: a) naprawę i konserwację materiałów ewidencyjnych, która polegać będzie między innymi na wyrównaniu brzegów oprawionych egzemplarzy (bez obcinania tekstu) oraz podklejeniu uszkodzonych kartek. b) oprawę introligatorską: oprawa musi być wykonana z materiału grzbietem. barwionego - twardego z płóciennym oprawy będą wykonane w sposób jednolity pod względem jakości, techniki wykonania, kolorystyki oraz oprawy graficznej. okładka musi być połączona w sposób trwały z wkładem o gramaturze odpowiadającej poszczególnym formatom. łączenie kompletu kartek musi być wykonane techniką zszywania lub sklejania (w zależności od potrzeby). na okładce woluminu oraz na jego grzbiecie będzie wytłoczony napis koloru złotego według wzoru Zamawiającego. 1. Klasyfikacji materiałów ewidencyjnych przeznaczonych do realizacji w ramach umowy dokona Zamawiający i przekaże Wykonawcy na podstawie podpisanego przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy protokołu przekazania. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej umowy. „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” 2 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 2. Zamawiający określi rodzaj materiału ewidencyjnego wraz z podaniem nazwy, która ma się znaleźć na okładce, format, liczbę oraz lokalizację materiałów poddanych oprawie (naprawie lub konserwacji). Ponadto wskaże osobę upoważnioną do odbioru i podpisania protokołu odbioru danej partii. 3. Zamówienia częściowe realizowane będą przez Wykonawcę w okresach nie dłuższych niż 14 dni od dnia ich zlecenia przez zamawiającego. §4 1. Maksymalną wartością przedmiotu umowy stanowi cena ryczałtowa brutto w wysokości …………………………………… zł. (słownie: .......................………………………..…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..……………………………………zł.). 2. Za wykonanie poszczególnej partii zamówienia (zamówienie częściowe) Wykonawcy przysługuje zapłata według cen jednostkowych zgodnych z załącznikiem do umowy tj.– formularzem ofertowy oraz zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zleceniem. 3. Zapłata zostanie uiszczona przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania rzez Zamawiającego, po zrealizowaniu dostawy. 4. Podstawą do zapłacenia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, potwierdzający prawidłowość zrealizowanej usługi. §5 1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do przyjmowania Zleceń oraz do kontaktu w przedmiocie realizacji zamówienia jest: …………………………………………………………………………., tel/fax: ………………………………………………… 2. Wykonawca odbierać będzie materiały ewidencyjne przeznaczone do oprawy introligatorskiej z miejsca wskazanego w Zleceniu, oraz zapewni ich pakowanie i rozładunek. Wykonawca w pełni zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz z powrotem. 3. Ewentualna zmiana osoby wymienionej w pkt. 1 wymaga pod rygorem nieważności pisemnej notyfikacji Wykonawcy. §6 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości usług. §7 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały ewidencyjne przeznaczone do oprawy od momentu ich odbioru do momentu wydania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, po wykonaniu usługi. 2. W dniu dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów ewidencyjnych po wykonaniu usługi, nastąpi ich sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności ze Zleceniem, „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” 3 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 3. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 2 jakichkolwiek wad, niewłaściwości, niekompletności - odbiór materiałów nastąpi dopiero po usunięciu wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Do odbioru przedmiotu umowy w ramach danego Zlecenia, oraz do podpisania protokołu odbioru lub protokołu przekazania upoważnieni są: a) ze strony Zamawiającego – osoby każdorazowo wskazane w Zleceniu częściowym (dot. partii zamówienia) b) ze strony Wykonawcy - osoba wskazana w § 4 pkt. 1. 5. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za usługę nim objętą. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej umowy. §8 1. Wykonawca na materiały poddane oprawie (naprawie lub konserwacji) udziela 12 miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji na poszczególne woluminy liczony będzie od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wszelkie uprawnienia i obowiązki Stron z tytułu gwarancji wynikają z przepisów Kodeku cywilnego. 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w ofercie sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. Nie można w przedmiotowym postępowaniu wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 3. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie najpóźniej w terminie jednego miesiąca od momentu jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Wykonawcy. 4. Wady ujawnione w terminie rękojmi i gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu w ciągu którego wady zostaną usunięte przyjmuje się, iż termin ten wynosi 7 dni od momentu zgłoszenia wady. Z czynności odbioru materiałów których wady zostały naprawione przez Wykonawcę zostanie spisany protokół. Postanowienia § 6 dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku gdy wady usunąć się nie da, lub Wykonawca nie usunie wykrytej wady w terminie, o którym mowa w pkt. 4 albo wady będą usunięte niewłaściwie, Zamawiający może: a) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, lub b) odstąpić od umowy w danym zakresie. bez względu na charakter i rozmiar wady. §9 1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie ilości i rodzaju materiałów ewidencyjnych oraz w oparciu o stawki podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 2. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowieniami pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca ponosi w związku z należytą realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje koszt usługi, w tym koszt czynności wymienionych w § 3 pkt. 1, koszt użytych 4 „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 materiałów, koszt transportu z i do miejsca odbioru woluminów oraz koszt pakowania, załadunku i rozładunku. 3. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy. § 10 1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) b) c) w wysokości 1 % wartości brutto zamówienia cząstkowego, za każdy dzień zwłoki w dostawie. z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania usługi – w wysokości 5 % wartości Zlecenia (wyliczonej zgodnie z załączonym do oferty formularzem ofertowym), którego dotyczy wada. Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wartości umowy wynikającej z formularza ofertowego. 2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego. 4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. § 11 1. Przyczynami rozwiązania umowy leżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności są następujące sytuacje: a) Wykonawca nie podejmie się realizacji Zlecenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. b) Wykonawca notorycznie wykonuje swe obowiązki w sposób niewłaściwy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie. c) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości. 2. Strony mogą odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie którejkolwiek ze Stron, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę lub Zamawiającego postanowień zawartych w umowie, drugiej Stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem którejkolwiek z przesłanek wymienionych powyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” 5 S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H 08-110 Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 17, tel: (25) 644 77 02, fax: (25) 640 71 28 NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949 § 12 1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. / imię i nazwisko pracownika, tel. kontaktowy / 2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnił: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. / imię i nazwisko pracownika, tel. kontaktowy / § 13 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 14 Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami niniejszej Umowy w oparciu o jej treść będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 15 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca: Zamawiający: Wydatek ma pokrycie w planie finansowym Zamawiającego ………………………………………………………………………. (data i podpis Głównego Księgowego) „Wykonanie usług introligatorskich – oprawa materiałów ewidencyjnych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach” 6