porozumienie-barski-bezpośredni-sąsiedzi
Transkrypt
porozumienie-barski-bezpośredni-sąsiedzi
POROZUMIENIE W dniu ……. lipca 2016 roku w gminie Jasienica, miejscowość Międzyrzecze Górne, pomiędzy: (1) Piotr Barski PESEL …........, legitymujący się dowodem osobistym … …..., zamieszkały w Bielsku-Białej, ul. Spokojna 10, zwany dalej Inwestorem a (2) ….... …....... PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (3) ….. ….. PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (4) ….. …..... PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (5) ……………………PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (6) ……………………PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (7) ……………………PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… (8) ……………………PESEL ……………….., legitymujący się dowodem osobistym …………, zamieszkały w ………………….., ul. …………, adres do korespondencji: ……………………………………… Zwanymi dalej łącznie Bezpośrednimi Sąsiadami zostało zawarte niniejsze Porozumienie na rzecz ugodowej realizacji inwestycji Inwestora z poszanowaniem interesów Inwestora i Bezpośrednich Sąsiadów, którzy oświadczają, iż są jedynymi właścicielami nieruchomości położonych w Międzyrzeczu Górnym, gmina Jasienica oraz w Bielsku-Białej, składającej się z działek: a) nr 591/3, położonej w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Strażackiej, której właścicielem jest …………….. na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/……………….. b) nr 591/2, położonej w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Strażackiej, której właścicielem jest ………………… na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/………………. c) nr 591/1, położonej w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Strażackiej, której właścicielem jest …………….. na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/………………. d) nr 1749/9, położonej w Bielsku Białej w rejonie ul. ……………….., której właścicielem jest ………………… na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/………………. e) nr 1749/8, położonej w Bielsku Białej w rejonie ul. ……………….., której właścicielem jest ………………… na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/………………. f) nr 1749/7, położonej w Bielsku Białej w rejonie ul. ……………….., której właścicielem jest ………………… na dowód czego przedkłada kopię wydruku księgi wieczystej nr BB1B/………………. §1. 1. Inwestor i Bezpośredni Sąsiedzi zapewniają się nawzajem, iż będą odtąd postępować względem siebie otwarcie, z poszanowaniem interesów faktycznych i prawnych drugiej strony oraz według zasad dobrej woli, współpracy i ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, bez wykorzystywania środków prawnych, a w szczególności środków zaskarżenia decyzji administracyjnych lub innych postanowień, uzgodnień, akceptacji, itp, które mogłyby przeciwdziałać lub zmierzać do opóźnienia realizacji Inwestycji polegającej na budowie Hali magazynowoprodukcyjno-logistycznej z zapleczem administracyjno-sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, budynkiem wartowni z wiatą przejazdową wraz z instalacjami wewnętrznymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym z placami i parkingami oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną, inwestycjami drogowymi, na nieruchomości położonej w Międzyrzeczu Górnym, gmina Jasienica, na działkach o numerach ewidencyjnych 590/4; 590/1; 589/2; 587/3; 587/6; 587/5; 590/3 (lub na działkach powstałych z podziału w.w.), zwanych dalej Nieruchomością, lub innej podobnej w miejscowości Międzyrzecze Górne, gmina Jasienica, w szczególności budową lub przebudową dróg w zakresie objętym wszelkimi pozwoleniami na budowę, o jakie zawnioskuje Inwestor w związku z realizowaniem wyżej ogólnie opisanej inwestycji. 2. Inwestor zobowiązuje się do: a) budowy wzdłuż zachodniej i południowej granicy Nieruchomości, ekranu akustycznego o wysokości 4 metrów. Długość i przebieg ekranów został pokazany na koncepcji zagospodarowania stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. b) wykonania nasadzeń drzew wzdłuż zachodniej granicy Nieruchomości, linia nasadzeń i jej przebieg zaznaczone kolorem zielonym na załączniku nr 1, c) wykonania osłony akustycznej dla wentylatorów które będą znajdować się na dachu Hali, która zostanie wybudowana w ramach planowanej przez Inwestora inwestycji. d) Inwestor poszerzy fragment ulicy Bieszczadzkiej tak, aby szerokość jezdni umożliwiała bezkolizyjne minięcie się samochodów ciężarowych typu TIR jadących w przeciwnych kierunkach, tj. szerokość jezdni w przebudowanym odcinku nie będzie mniejsza niż 6 metrów. Inwestor wybuduje wzdłuż przebudowanego odcinka ulicy chodnik dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. e) Prace wymienione w par. 1 pkt. 2 ppkt a) do d) Inwestor wykona w terminie nie później niż do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji opisanej w par. 1 pkt 1. f) Bezpośredni Sąsiedzi niniejszym oświadczają, że wykonanie prac i elementów, o których mowa par. 1 pkt. 2 ppkt a) do d) uwzględniają ich zastrzeżenia zgłaszane dotychczas w ramach postępowań administracyjnych dotyczących planowanej przez Inwestora Inwestycji, w związku z czym nie wnoszą oni dalszych zastrzeżeń co do tej Inwestycji. §2. 1. Warunkami wykonania prac, o których mowa w §1 pkt 2 ppkt a) do d) niniejszego Porozumienia, jest: a) uzyskanie przez Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji ostatecznej) dla całego zakresu realizowanej Inwestycji, określonej w §1 niniejszego Porozumienia, najpóźniej do dnia …………… r.; b) uzyskanie przez Inwestora lub Gminę Jasienica prawomocnej decyzji o pozwoleniu na przebudowę odcinka ul. Bieszczadzkiej lub innej prawomocnej decyzji (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zezwalającej na przebudowę tego odcinka drogi, zgodnie z opisem w par. 1 pkt 2 ust. d); c) niewniesienie – przez Bezpośrednich Sąsiadów lub jakąkolwiek inną stronę postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub innych decyzji administracyjnych) lub podmiot ubiegający się o dopuszczenie do postępowania - odwołania lub jakiegokolwiek innego środka zaskarżenia skierowanego przeciwko decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zakresu realizowanej Inwestycji określonej w §1 niniejszego Porozumienia, lub w jakimkolwiek zakresie przeciwko Inwestycji Inwestora, a także innych pism i zapytań, które mogłyby spowodować opóźnienie terminu otrzymania ostatecznej decyzji. 2. Bezpośredni Sąsiedzi zobowiązują się zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu nie podejmować działań szkodzących interesom faktycznym i majątkowym Inwestora, w szczególności: a) nie wnosić odwołania lub jakiegokolwiek innego środka zaskarżenia skierowanego przeciwko decyzji o pozwoleniu na budowę (oraz innych decyzji administracyjnych) dla całego zakresu realizowanej Inwestycji, określonej w §1 niniejszego Porozumienia, lub w jakimkolwiek zakresie przeciwko Inwestycji Inwestora, a także innych pism i zapytań, które mogłyby spowodować opóźnienie terminu otrzymania ostatecznej decyzji; b) nie wnosić żadnych zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych (m.in. wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności), zarówno przed organami administracji publicznej jak i przed sądami administracyjnymi, które będą dotyczyć decyzji lub uzgodnień, na podstawie których Inwestor realizuje Inwestycję opisaną w §1. niniejszego Porozumienia, a także które będą dotyczyć obowiązującego dla terenu inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. §3. 1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu postanowień niniejszego Porozumienia, w szczególności rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie użytkowania Inwestycji – w drodze polubownej. 2. Naruszenie warunków niniejszego Porozumienia przez Strony skutkować będzie zapłatą kary umownej w kwocie………………………… ). 3. Inwestor ma prawo przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Porozumienia na osobę trzecią, na co Bezpośredni Sąsiedzi wyrażają zgodę. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Sprawy sporne mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzyga sąd właściwy w Bielsku-Białej. 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załączniki: - koncepcja zagospodarowania terenu Inwestor: ……………………….. Bezpośredni Sąsiedzi: ……….………………………