umowa nr / 2012 - sp1.mzs5krosno.
Transkrypt
umowa nr / 2012 - sp1.mzs5krosno.
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu / 2012 2012 roku w Krośnie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie, z siedzibą przy ul. ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez: - Lucynę Paczkowską - Dyrektora - Jadwigę Pudłowską - Głównego Księgowego a zwanym dalej „Wykonawcą" w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz ofertowy) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania sprzętu. 2. Szczegółowy opis sprzętu objętego przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wymagane przez Zamawiającego oprogramowanie winno być zainstalowane na dostarczonym komputerze przenośnym. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, umieszczony w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. §2 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. §3 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy. 1 2. Za datę wykonania umowy rozumie się dostarczenie urządzeń do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Skargi 3 w Krośnie. §4 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości co daje zł netto, plus podatek V A T , stanowiący kwotę wartość zł, brutto zł (słownie brutto: złotych). 2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi objętej przedmiotem zamówienia, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tytułu kosztów, o których mowa wyżej. §5 1. Strony ustaliły następujące warunki płatności: 1) forma płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze V A T ; 2) termin płatności: 21 dni, po wykonaniu dostawy, montażu i przeprowadzeniu szkolenia oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego protokół odbioru. §6 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem umowy na warunkach i przez okres określony w ofercie. 2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołów odbioru. 3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie usterki i awarie uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki/awarii. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny przy podpisywaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 5. Karty gwarancyjne, o których mowa w ust. 4 będą wystawione dla każdego urządzenia oddzielnie. §7 Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim. 2 §8 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku gdy jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 50 % wartości brutto umowy; 2) w przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 potrącone będą z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. §9 1. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, polegających w szczególności na wyczerpaniu stanów magazynowych, powodujących, iż niemożliwa jest dostawa modeli urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę, dopuszcza się zmianę modelu komputera zadeklarowanego w ofercie na inny, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 2. Zmiana umowy w opisanym w ust. 1 zakresie nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. §10 Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. §11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. §12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Akceptuję postanowienia umowy (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 3