opis przedmiotu zamówienia - Wrocławskie Inwestycje sp. z oo
Transkrypt
opis przedmiotu zamówienia - Wrocławskie Inwestycje sp. z oo
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904 E [email protected] www.wi.wroc.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem umowy jest bieżący nadzór geodezyjny w ramach zadań realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. od dnia podpisania umowy do 31.08.2013 W ramach umowy na bieżący nadzór geodezyjny należy przewidzieć wykonanie następujących prac: 1. Wyniesieniu punktów głównych trasy oraz reperów roboczych na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, który będzie znajdował się w posiadaniu Zamawiającego. Protokolarne przekazanie wytyczenia punktów głównych Wykonawcy robót budowlanych w obecności Zamawiającego. 2. Założeniu geodezyjnej siatki pomiarowej na ulicach objętych zadaniem dla jednej jezdni po 3 pkt. pomiarowe na całej szerokości jedni. Przewiduje się wykonanie przekrojów pomiarowych w odstępie co ok. 100 mb na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy 3. Wykonaniu wysokościowych pomiarów kontrolnych dla poszczególnych następujących w kolejności wykonania warstw konstrukcji drogi: powierzchnia koryta, warstw konstrukcyjnych: podbudowy z kruszywa i bitumicznej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej 4. Kontrola wyniesienia w teren przez Wykonawcę punktów górnych wierzchołków łuków poziomych i pionowych 5. Wykonaniu pomiarów kontrolnych wysokości krawężników i ścieków, szerokości jezdni (z porównaniem do współrzędnych projektowych) 6. Wykonaniu pomiarów kontrolnych wszystkich sieci uzbrojenia i przyłączy lub innych elementów uzbrojenia podziemnego wskazanych przez Zamawiającego 7. Wykonaniu pomiaru kontrolnego długości krawężników, szyn 8. Wykonaniu pomiaru kontrolnego powierzchni jezdni 9. Wykonaniu pomiaru kontrolnego powierzchni chodników i ścieżek rowerowych 10. Wykonaniu pomiaru kontrolnego rzędnych wykonanej konstrukcji 11. Wykonaniu pomiaru kontrolnego usytuowania wykonanej konstrukcji w planie (w odniesieniu do projektu) 12. Kontroli punktów wysokościowych (reperów roboczych), kontrola osnowy 13. Tyczeniu punktów głównych osi obiektu budowlanego. Protokolarne przekazanie wytyczenia punktów głównych Wykonawcy robót budowlanych w obecności Zamawiającego 14. Wykonaniu pomiarów kontrolnych wykopu fundamentów, ścian nośnych obiektu, pionowości konstrukcji żelbetowej i stalowej, rzędnych posadzek poszczególnych kondygnacji parkingu, wykonanej konstrukcji 15. Badaniu przemieszczeń, odkształceń i osiadań obiektu 16. Badaniu terenu przyległego, w szczególności warstwy gruntu stanowiące podłoże budowlane oraz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, które podczas budowy są zagrożone Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wykonanie i przekazanie zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej wykonywanych czynności takiej jak: szkice tyczenia, szkice Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 dokumentacyjne, szkice powykonawcze (inwentaryzacyjne) poszczególnych branż do częściowych odbiorów, mapy powykonawcze zakończonego etapu, szkice wyniesienia osnowy realizacyjnej, reperów roboczych, opisy topograficzne punktów osnowy, czy reperów, szkice poglądowe, sprawozdania techniczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym [dotyczy wszystkich nadzorowanych projektów] Wszystkie wymienione pomiary geodezyjne mają stanowić dla Zamawiającego podstawę do: 1) Stwierdzenia zgodności lub niezgodności i stopnia niezgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i wykonawczym dla wszystkich branż robót budowlanych oraz określeniem wielkości odchyłki i stwierdzeniem czy odchyłka jest dopuszczalna. 2) Zweryfikowania przez Zamawiającego przedmiarów wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych dotyczących długości lub powierzchni wykonanych robót. 3) Wykonanie pomiarów geodezyjnych innych wskazanych przez Zamawiającego punktów a) sieci uzbrojenia podziemnego b) słupów oświetleniowych c) kolizji uzbrojenia podziemnego d) innych wskazanych punktów Zlecenie Wykonawcy poszczególnych prac geodezyjnych przez Zamawiającego każdorazowo wymaga formy pisemnej. Zlecenie będzie wskazywać rodzaj pracy, miejsce i termin jej wykonania. Termin realizacji zleconych do wykonania prac każdorazowo Zamawiający uzgodni z Wykonawcą. Wykonawca wykona powierzone prace przy użyciu własnych narzędzi i transportu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 wzoru umowy. Zamawiający w momencie realizacji inwestycji udostępni Wykonawcy dokumentację projektową będącą w jego posiadaniu, a niezbędną do wykonania przedmiotu umowy (projekt wykonawczy, projekt budowlany, specyfikacje techniczne). Pozostałą niezbędną do wykonania przedmiotu umowy dokumentację oraz informacje uzyska Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac objętych zakresem Umowy. Zamawiający uprawniony jest do stałego nadzorowania postępu prac. W przypadku stwierdzenia wad lub zastrzeżeń do wykonanej pracy bądź wniesienia uwag do sporządzonej dokumentacji, zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych poprawek i udzieli niezbędnych wyjaśnień w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego. Poprawki Wykonawca wykona na własny koszt. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonej dokumentacji oraz wykonanych prac w terminie nieprzekraczającym 3 dni, licząc od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji. W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub nie dostarczenia zmian lub poprawek w dokumentacji, a także gdy poprawki nie zostaną właściwie wykonane Zamawiający ma prawo do wykonania tej usługi zatrudnić inną Firmę na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczy kary umowne wskazane w § 8 ust 1 pkt 2 wzoru umowy, w odniesieniu do pierwotnego terminu, w którym prace powinny być dokonane, a dokumentacja przygotowana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 Opis zadań 1. Zadanie 01030 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 W ramach opracowania branży drogowej projekt obejmuje: Budowę placu o nawierzchni gruntowej i z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem powierzchniowym Budowę wjazdu od strony mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą Budowę chodników i ścieżek rowerowych Budowę ciągów pieszo-rowerowych Budowę odcinka ul. Drzymały W ramach opracowania branży torowej projekt obejmuje: Przebudowę dwutorowej linii tramwajowej przebiegającej wzdłuż ul. Lotniczej na odcinku długości 450,0 m licząc od mostu nad rzeką Ślęzą w kierunku stacji końcowej Leśnica Podstawowe roboty: Ilość torów do rozbiórki - 0,893,1 km Ilość torów do układki - 0,886,3 km Ilość drenaży i drenokolektorów - 450,0 m Ilość kolektorów - 30,0 m Ilość studni - 26 szt. Ilość rowów otworów umocnionych - 435,0 m Ilość odwodnienia liniowego - 310,0 m W ramach opracowania branży elektroenergetycznej projekt obejmuje: Oświetlenie peronów tramwajowych Zejścia z platformy dla ruchu pieszego i rowerowego Schody peronowe Oświetlenie placu wraz z ciągami pieszymi, ścieżek rowerowych Sieć zasilającą i rozdzielczą n/n do obiektów: zaplecze sanitarne Przebudowa linii kablowych SN 20 kV Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego W ramach opracowania branży wod. - kan. projekt obejmuje: Zaprojektowanie przykanalików sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu przystanku deszczowej Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej DN 500 w rejonie skrzyżowania z magistralą kolejową Przyłącza sieci wodociągowej do zespołu sanitarnego Plan orientacyjny stanowi załącznik nr 1 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie robót budowlanych planowane na IV kw. 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 2. Zadanie 02063 Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów oraz budowę stacji zasilania Milenijna i Dworska W zakresie opracowania drogowego projektuje się: Budowę przejazdu tramwajowego przez ul. Dworską Budowę zjazdu z ul. Pilczyckiej na torowisko tramwajowe (dla pojazdów MPK) Budowę drogi rowerowej w śladzie ul. Nadrzecznej 9z przejściem tunelowym pod torowiskiem) do skrzyżowania z ul. Sielską Przebudowę skrzyżowania ul. Pilczyckiej z ul. Gwarecką Przebudowę dróg wewnętrznych SM Energetyk Przebudowę zjazdu do osiedla Kozanów (na wysokości ul. Hutniczej) Budowę przejazdu tramwajowego przez wlot ul. Kozanowskiej (łącznik do Dokerskiej) przy skrzyżowaniu z ul. Pilczycka Budowę zjazdu i wyjazdu na ul. Pilczycka w starym śladzie Przebudowę zjazdu z ul. Modrej na ul. Pilczycka Budowę drugiej jezdni ul. Pilczyckiej opraz przebudowę jezdni istniejącej od skrzyżowania z ul. Koznawską do skrzyżowania z ul. Milenijną Likwidacja skrzyżowania ul. Pałuckiej z ul. Pilczycką (budowa placu do zawracania), Przebudowa skrzyżowania ul. Pilczyckiej z ul. Milenijną, Przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Na Ostatnim Groszu, Pudowa zjazdu z ul. Gwareckiej do posesji przy ul. Pilczyckiej 30, Budowa ul. Sielskiej (połączenie ul. Gwareckiej z ul. Nadrzeczną), Budowa przejazdu tramwajowego przez wlot ul. Ignuta (przy skrzyżowaniu z ul. Dokerską), Przebudowa zjazdu z ul. Dokerskiej do drogi wewnętrznej SM, Przebudowa skrzyżowania ul. Kozanowskiej z ul. Dokerską, Budowa i przebudowa chodników i dróg rowerowych związana ze zmianami w układzie komunikacyjnym i koniecznością zachowania funkcjonalności połączeń komunikacyjnych Wycinka drzew kolidujących z projektowana inwestycją Pokrycie terenów nie przeznaczonych pod komunikacje zielenią Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia przystanków komunikacji zbiorowej Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej Budowa i przebudowa gazociągu niskiego i średniego ciśnienia Budowa sieci trakcyjnej Przebudowa kabli elektroenergetycznych Budowa kabli zasilających sygnalizację świetlną, przystanki tramwajowe, sieć trakcyjną Przebudowa istniejących kanalizacji teletechnicznych Budowa miejskiej teletechnicznej kanalizacji kablowej MTKK Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 Wielkości charakterystyczne: Powierzchnia chodników Powierzchnia jezdni Powierzchnia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych Powierzchnia zatok autobusowych Powierzchnia zjazdów na posesje Powierzchnia zieleni Powierzchnia nawierzchni z płytek typu „STOP” Powierzchnia zabruku Powierzchnia z płyt typu „Meba” Powierzchnia peronów tramwajowych Powierzchnia chodników o wzmocnionej nawierzchni Powierzchnia ścieżek rowerowych o wzmocnionej nawierzchni Nawierzchnia ziemna Odbudowa jezdni Powierzchnia torowiska zielonego Powierzchnia torowiska zabudowanego Powierzchnia torowiska niezabudowanego z tłucznia Powierzchnia torowiska na moście Długość przebudowywanego ogrodzenia Długość barierek tramwajowych Długość barierek chodnikowych Długość murów oporowych Długość barierek rowerowych 9 026,5 m2 21 393,5 m2 9 840,0 m2 684,5 m2 86,5 m2 30444,5 m2 853,0 m2 471,0 m2 449,5 m2 2802,0 m2 256,0 m2 340,5 m2 323,0 m2 344,0 m2 2 23533,0 m2 2 7779,0 m2 2 252,0 m2 891,0 m2 82,0 m 832,0 m 401,5 m 189,0 m 103,0 m Plan orientacyjny stanowi załącznik nr 2 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie robót budowlanych planowane na I kw. 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 3. Zadanie 03242 Budowa łącznika Żmigrodzkiego Zadanie polega na przebudowie istniejącej drogi krajowej nr 5 - ul. Żmigrodzkiej, na odcinku od projektowanego skrzyżowania ulicy z Obwodnicą Śródmiejską do węzła Widawa - Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz łącznic S-5. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu, przebudowę infrastruktury podziemnej, budowę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i gazociągu średniego ciśnienia oraz likwidację gazociągu wysokiego ciśnienia. Przebudowywaną ul. Żmigrodzką zaprojektowano jako drogę dwujezdniową 2x2. o szerokości 7,0 m każda. Jezdnia wschodnia 515,79 m Jezdnia zachodnia 689,23 m Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano obustronne wydzielone chodniki i ścieżki rowerowe lub wspólne ciągi pieszo rowerowe. Dla potrzeb komunikacji zbiorowej zaprojektowano obustronne zatoki autobusowe. Wraz z podniesieniem parametrów technicznych ulicy Żmigrodzkiej przebudowano fragment ul. Lekarskiej na długości 100,52 m Drogę dojazdową do firmy Hasco-Lek zaprojektowano o szerokości 6,0 m na długości 155,48m Zestawienie powierzchni nawierzchni: Jezdnia bitumiczna: 12 850,00 m2 Zatoki autobusowe: 231,50 m2 Nawierzchnia parkingu: 678,50 m2 Chodnik: 1 008,50 m2 Opaska jezdni: 1 010,00 m2 Ścieżka rowerowa: 374,00 m2 Ciąg pieszo-rowerowy: 2 421,00 m2 Nawierzchnia tłuczniowa: 985, 00 m2 Zieleń: 8 917,00 m2 W związku z kolizjami do przebudowy i budowy kwalifikują się: Sieci elektroenergetyczne Urządzenia teletechniczne - Sieci MTKK - Sieci teletechniczne Obiekty inżynierskie - Przepust drogowy Urządzenia wod-kan gaz - Kanalizacja deszczowa - Sieć wodociągowa - Kanalizacja sanitarna - Sieć gazowa Sygnalizacja świetlna Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 Elementy do rozbiórki - rozbiórka gazociągu 150 - rozbiórka stacji Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu - urządzenia elektro-energetyczne stacji - obiekty kubaturowe stacji Urządzenia technologiczno-instalacyjne stacji Plan orientacyjny stanowi załącznik nr 3 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie robót budowlanych planowane na II kw. 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 4. Zadanie nr 03330 Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu Zaprojektowano budowę budynku garażu podziemnego wraz z przebudową nawierzchni placu, przebudową sieci c.o., wod.-kan. i oświetlenia drogowego oraz budową przyłączy do budynku: wod.-kan. i zasilania rezerwowego, przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu, Projekt budowlany obejmuje działki (części działek) nr 22/7, 22/4, 22/6, 5/4, 21/7, 25/4 AM-27 obręb Stare Miasto. Zakres robót : 1. Budowę budynku parkingu podziemnego; 2. Przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie placu; 3. Przebudowę nawierzchni placu; 4. Przebudowę sieci: Sieci wodociągowej; Sieci kanalizacyjnej (kanalizacji ogólnospławnej); Sieci ciepłowniczej; Sieci oświetlenia drogowego i oświetlenia placu; 5. Budowę przyłączy do budynku: Wody; Kanalizacji; Zasilania rezerwowego; Telekomunikacji; Charakterystyczne parametry (w obszarze opracowania) powierzchnia działek w obszarze opracowania powierzchnia zabudowy 13 003,70 m2 178,98 m2 powierzchnia utwardzona placów i chodników 10 756,71 m2 powierzchnia utwardzona – rampy i schody 340,75 m2 powierzchnia utwardzona – bitumiczna 742,29 m2 Powierzchnia utwardzona ogółem 12 239,69 m2 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 powierzchnia zieleni na terenie 585,03 m2 powierzchnia biologicznie czynna 542,71 m2 Charakterystyczne parametry Kubatura brutto 35 403,70 m3 Powierzchnia zabudowy: 178,98 m2 Powierzchnia całkowita: 10 622,19 m2 Całkowita powierzchnia użytkowa: 9 894,98 m2 Powierzchnia garażu podziemnego 9 238,85 m2 Powierzchnia pomieszczeń technicznych i komunikacji 499,94 m2 Powierzchnia użytkowa usługowa 303,49 m2 Ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/4 Wysokość: 4,50 m Grupa wysokości budynku niski Ilość miejsc postojowych: 334 m.p. Zestawienie pomieszczeń Kondygnacja 0 NR_POMIESZCZ: NAZWA: POWIERZCHNIA: L 0.01 KLATKA SCHODOWA 16,58 m2 L 0.02 PRZEDSIONEK 14,38 m2 L 0.03 KLATKA SCHODOWA 16,30 m2 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 L 0.04 PRZEDSIONEK 14,38 m2 SUMA 61,64 m2 Kondygnacja -1 NR_POMIESZCZ: NAZWA: POWIERZCHNIA: L 1.01 KLATKA SCHODOWA L 1.02 PRZEDSIONEK 8,13 m2 L 1.03 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,27 m2 L 1.04 PRZEDSIONEK L 1.05 WC DAMSKI 8,50 m2 L 1.06 WC MĘSKI 8,50 m2 L 1.07 POM. ROZDZIELNI SN CZĘSĆ ENERGIA RPO L 1.08 PARKING L 1.09 KORYTARZ 7,94 m2 L 1.10 POM. PIERWSZEJ POMOCY 8,27 m2 L 1.11 WC 4,21 m2 L 1.12 POM. SOCJALNE 6,64 m2 L 1.13 OBSŁUGA PARKINGU 9,75 m2 L 1.14 KOMORA TRANSFORMATORA 6,25 m2 L 1.15 POM. ROZDZIELNI SN CZĘŚĆ ODBIORCY 30,15 m2 L 1.16 WENTYLATORNIA 34,71 m2 L 1.17 POM. PORZĄDKOWE 21,52 m2 10,34 m2 10,26 m2 3036,54 m2 6,00 m2 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 L 1.18 PRZEDSIONEK 5,66 m2 L 1.19 PRZEDSIONEK 8,13 m2 L 1.20 KLATKA SCHODOWA 21,52 m2 SUMA 3258,29 m2 Kondygnacja -2 NR_POMIESZCZ: NAZWA: POWIERZCHNIA: L 2.01 KLATKA SCHODOWA L 2.02 PRZEDSIONEK L 2.03 WC DAMSKI 10,45 m2 L 2.04 WC MĘSKI 7,92 m2 L 2.05 PARKING L 2.06 POM. NISKICH PRĄDÓW 50,39 m2 L 2.07 PRZYŁĄCZE WODY 38,96 m2 L 2.08 POM. PORZĄDKOWE 5,96 m2 L 2.09 PRZEDSIONEK 5,66 m2 L 2.10 PRZEDSIONEK 8,13 m2 L 2.11 KLATKA SCHODOWA 21,52 m2 8,24 m2 3096,51 m2 21,52 m2 SUMA 3275,26 m2 Kondygnacja -3 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 NR_POMIESZCZ: NAZWA: POWIERZCHNIA: L 3.01 KLATKA SCHODOWA L 3.02 PRZEDSIONEK L 3.03 WC DAMSKI 10,45 m2 L 3.04 WC MĘSKI 7,92 m2 L 3.05 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW L 3.06 PARKING L 3.07 POM. GOSPODARCZE 50,39 m2 L 3.08 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 38,93 m2 L 3.09 POM. PORZĄDKOWE 5,96 m2 L 3.10 PRZEDSIONEK 5,66 m2 L 3.11 PRZEDSIONEK 8,13 m2 L 3.12 KLATKA SCHODOWA 21,52 m2 8,24 m2 15,27 m2 3105,80 m2 21,52 m2 SUMA 3299,79 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 9894,98 m2 Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 4 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Zadanie jest w trakcie realizacji zakończenie robót budowlanych planowane na I kw. 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 5. Zadanie nr 03440 Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników Zadanie polega na przebudowie torowiska tramwajowego oraz remoncie istniejącej jezdni ul. Pułaskiego. W ramach przebudowy planuje się przełożenie torowiska z jezdni na zachodnią stronę ulicy, tworząc niezabudowane, wydzielone torowisko tramwajowe. Z względu na zmianę geometrii torowiska korekcie ulegnie geometria skrzyżowania ul. Pułaskiego i ul. Traugutta z jednoczesnym dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu. Istniejąca ulica zostanie wyremontowana w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz wymiany nawierzchni w tym chodników. Remont przeprowadzony zostanie bez zmiany geometrii jezdni. W ramach remontu miejscowej renowacji poddane zostaną sieci kanalizacyjne. W ramach zadania po zachodniej stronie wybudowane zostaną również ogólnodostępne parkingi dla pojazdów osobowych. W wyniku zmiany lokalizacji torowiska tramwajowego, konieczna jest przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej. Prace prowadzone będą w zakresie remontu jezdni i chodników na zgłoszenie robót budowlanych, w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego oraz budowy dodatkowego pasa ruchu jak i parkingów na podstawie pozwolenia na budowę. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA PRAC DROGOWYCH (WYKOPY DO GŁ. 0,8m) Lp Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Głębokość wykopów Wykopów [m2] [m] [m3] 1. Nawierzchnia drogowa 3094 0,3 928,2 2. Nawierzchnia drogowa 2679 0,6 1607,4 3. Warstwa Ścieralna 1799 0,2 359,8 4. Perony tramwajowe 406 0,6 243,6 5. Podlew ciągły 1225 0,8 980 6. Drogi manewrowe 2000 0,5 1000 7. Nawierzchnia drogowa wloty 1343 0,6 805,8 8. Chodniki 6240 0,5 3120 SUMA 18786 9044,8 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 ZESTAWIENIE ILOŚCI INSTALACYJNYCH Lp. ROBÓT ZIEMNYCH DLA PRAC Długość wykopu Szerokość Głębokość wykopu Wykopów [m] [m] [m] [m3] Branża 1. Sieć Trakcyjna (fundamenty słupów) 0,4 0,4 4,5 0,72 2. Kable energetyczne 1800 0,4 0,8 576 3. Kable oświetleniowe 350 0,25 0,8 70 4. Kanalizacja teletechniczna 440 0,5 0,8 176 5. Zabezpieczenie nad C.O. 6 4 2 48 6. Przebudowa gazociągu 130 1 1,6 208 7. Budowa i zabezpieczenie Kanalizacji 1500 0,6 2 1800 8. Sygnalizacje świetlne (kanalizacja teletechniczna) 994 0,3 0,8 238,56 13,3 3117,28 SUMA 5220,4 . Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 5 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych na zadaniu, to III kwartał 2011 r., zakończenie 30.04.2012r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247 6. Zadanie 03500 Remont ul. Avicenny Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Avicenny we Wrocławiu na odcinku od ulicy Wiejskiej do torów kolejowych, a w szczególności: 1. 2. 3. 4. 5. Przebudowa układu drogowego Budową odwodnienia nawierzchni na odcinku przekroju drogowego Przesunięcia kabli energetycznych kolidujących z nowym układem drogowym Przebudową oświetlenia drogowego Wykonanie zaplecza placu budowy włącznie z wykonaniem zasilania w energię elektryczną W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni oraz pozostałych elementów drogi, Przebudowa układu drogowego Przebudowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej, Budowę i przebudowę odwodnienia nawierzchni, Przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych (przesunięcie kabli), Przebudowę oświetlenia drogowego, Wycinkę części drzew i krzewów, Wykonanie trawników, Parametry techniczne: Długość jezdni – 1331,06 m, Powierzchnia jezdni – 9 231,90 m2, Powierzchnia chodników – 698,00 m2, Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej– 112,00 m2, Powierzchnia zjazdów bitumicznych – 338,00 m2, Powierzchnia – pobocza i chodniki ziemne ulepszone – 1 645,20 m2, Przepusty (7 szt)– 72 m, Ulica klasy Z Kategoria drogi – powiatowa Odcinek o przekroju ulicznym – od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z dojazdem do sortowni Poczty Polskiej oraz od stacji gazowej do skrzyżowania z ulicą Wiejską Odcinek o przekroju drogowym – od skrzyżowania z dojazdem do sortowni Poczty Polskiej do zjazdu do stacji gazowej (km 1 + 193) Obciążenie ruchem – KR4 Jezdnia szerokości 2 x 3,5 m, chodniki szerokości 2.0 m, pobocza szerokości 1,0 m Plan orientacyjny stanowi załącznik nr 6 do OPZ, natomiast formularz oferty stanowi załącznik nr 1a do IDW Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych na zadaniu, to II kwartał 2011 r., zakończenie I kw. 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr konta 39 1090 2398 0000 0001 0736 9247