Wzór umowy
Transkrypt
Wzór umowy
Załacznik nr 5 UMOWA NR P/1/2009 zawarta w dniu …...... 2009 roku pomiędzy: Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 mającą swą siedzibę w Sopocie ul. 3 Maja 41; zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCY”; NIP 585-101-14-37, reprezentowanym przez : 1. mgr Sylwia Łebkowska 2. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a – Dyrektor – .................................................... , …................................................................................................................................. …........................................... NIP:................... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: §1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty instalacyjno-montaŜowe pn.: „Modernizację rozdzielni głównej z układem pomiarowo -rozliczeniowym energii- elektrycznej, rozdzielni piętrowych oraz linii zasilających i WLZ- tów -I etap w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie przy ul 3 Maja 41”- zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik numer 1 do umowy. 2. Roboty stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych.. §2 1. Strony ustalają, iŜ w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy ustalą harmonogram rzeczowo finansowy, zgodnie z którym WYKONAWCA realizował będzie niniejszą umowę, opracowany w oparciu o szablon stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. W wypadku nie ustalenia przez strony harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w ust. 1 w terminie tam zakreślonym, niezaleŜnie od przyczyn takiego stanu rzeczy umowa realizowana będzie przez WYKONAWCĘ w oparciu o harmonogram jednostronnie ustalony przez ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczony WYKONAWCY za potwierdzeniem odbioru. §3 1. Poza innymi określonymi w niniejszej umowie obowiązkami WYKONAWCY naleŜy do nich: 1) przejęcie placu - na podstawie protokołu sporządzonego w oparciu o szablon stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy, 2) organizacja zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt oraz opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu BIOZ przed rozpoczęciem robót 3) odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 4) utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac i ich zapleczu. W trakcie prowadzonych robót WYKONAWCA zobowiązany jest do bieŜącego, codziennego usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po zuŜytych przez WYKONAWCĘ materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania WYKONAWCY w tym przedmiocie, czynności porządkowe zostaną wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY, 5) terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 6) wykonanie robót zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, dokumentacja techniczną, warunkami technicznymi prawa budowlanego i normami budowlanymi, wiedzą techniczną, sztuk budowlaną 7) odpowiedzialność za realizacje warunków BHP oraz p.poŜ. w zakresie wykonywanych robót, 8) zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU do sprawdzenia lub odbioru wykonanych prac ulegających zakryciu bądź zanikających, 9) zapewnienie dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru, 10) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieŜąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, 11) przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej prac stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru, 12) uczestniczenie w czynnościach odbioru, 13) organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 1 / 7 14) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji, ze szkoleniem pracowników ZAMAWIAJCEGO, 15) doprowadzenie do naleytego stanu i porzdku terenu po zakoczeniu realizacji przedmiotu umowy. 16) uzgadnianie frontu robót z Koordynatorem ds. Inwestycji ustanowionym przez ZAMAWIAJCEGO i stosowanie si do jego uwag i zalece. WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przej cia placu robót do chwili jego oddania, ponosi b dzie pełn odpowiedzialno na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie wobec ZAMAWIAJCEGO i osób trzecich. 2. WYKONAWCA owiadcza, e: 1) zapoznał si z miejscem prowadzenia robót , 2) warunki prowadzenia robót s mu znane, 3) przyjmuje do wiadomoci, i ponosi pełn odpowiedzialno z tytułu uszkodzenia mienia ZAMAWIAJCEGO i istniejcych instalacji wewn trznych i zewn trznych. 3. WYKONAWCA zapewnia, e wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie, uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególnoci przepisami BHP) a take, e zostan wyposaone w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narz dzia. 4. Strony zobowi zuj si powiadamia wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotycz cych, istotnych przy realizacji umowy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. §4 Powierzenie przez WYKONAWC podwykonawcom wykonania cz ci prac obj tych przedmiotem umowy wymaga zgody ZAMAWIAJCEGO. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJCEGO na zawarcie przez WYKONAWC umowy o roboty budowlane z podwykonawc, WYKONAWCA zobowizany jest do przedstawienia ZAMAWIAJCEMU wzoru umowy z podwykonawc wraz z zakresem i wartoci robót ni okrelonych. Jeeli ZAMAWIAJCY w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWC umowy z podwykonawc lub jej projektu nie zgłosi na pimie sprzeciwu lub zastrzee, uwaa si e wyraził zgod na zawarcie umowy. Powierzenie wykonania cz ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowiza WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJCEGO dotyczcych wykonania tej cz ci robót. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. WYKONAWCA zobowizuje si zawrze w umowach z podwykonawcami zapisy dotyczce: 1) terminu płatnoci faktur nie dłuszego ni 21 dni liczc od daty dor czenia WYKONAWCY faktury złoonej przez podwykonawc , 2) takiego okresu odpowiedzialnoci za wady cz ci przedmiotu umowy realizowanego przez podwykonawc , aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialnoci WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJCEGO, 3) zakazu zawierania umów z kolejnymi podwykonawcami. Umowa z podwykonawc musi by zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. WYKONAWCA zobowizany jest do składania ZAMAWIAJCEMU, na nie mniej ni 2 dni przed upływem terminu zapłaty kadej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawc , którego wierzytelno jest cz ci składow tej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 7 WYKONAWCA zobowizany dostarczy ZAMAWIAJCEMU wraz z załczonym zestawieniem kwot, które były nalene podwykonawcy. W przypadku faktury kocowej potwierdzenie winno by dołczone do protokołu kocowego odbioru robót. W wypadku niedostarczenia ZAMAWIAJCEMU w terminie okrelonym w ust. 7 potwierdzenia o którym tam mowa wraz z zestawieniem kwot o którym mowa w ust. 8, ZAMAWIAJCY zatrzyma z naleno ci WYKONAWCY kwot w wysokoci równej wynagrodzeniu podwykonawcy którego wypłata nie została udokumentowana - do czasu otrzymania potwierdzenia jego zapłaty wraz z zestawieniem kwot. §5 UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 2/7 1. WYKONAWCA zobowi zany jest zawrze na własny koszt umow ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy-kontraktu (zwanego polis) w pełnym zakresie oraz odpowiedzialnoci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokoci równej wartoci przedmiotu niniejszej umowy, przy czym ubezpieczonym b dzie WYKONAWCA oraz wszyscy podwykonawcy przy sumie gwarancyjnej nie niszej ni warto przedmiotu umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawarta musi by na cały okres realizacji niniejszej umowy. ZAMAWIAJCEMU polisy ubezpieczeniowej wraz 2. WYKONAWCA jest zobowizany do dostarczenia z dowodem opłacenia nalenych składek nie pó niej ni w dniu przekazania placu robót. 3. W wypadku niedopełnienia przez WYKONAWC obowizku ubezpieczenia, ZAMAWIAJCY dokona ubezpieczenia budowy i robót na koszt WYKONAWCY. W wypadku jeli WYKONAWCA wezwany do pokrycia wspomnianego kosztu nie uczyni tego, ZAMAWIAJCY dokona jego potrcenia z wynagrodzeniem nalenym WYKONAWCY za realizacj umowy, na co WYKONAWCA wyraa zgod . 4. Ubezpieczenie musi obowizywa przez cały okres realizacji umowy. §6 1. WYKONAWCA jest zobowizany wykona przedmiot umowy w terminie do 25.08. 2009 r. 2. Obowizki inspektora nadzoru nad wykonywaniem prac stanowicych przedmiot umowy pełni b dzie ze strony ZAMAWIAJACEGO – …........................ 3. Koordynatorem prac stanowicych przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJACEGO b dzie …............................... 4. Kierownikiem Budowy przy realizacji robót stanowicych przedmiot umowy b dzie …................................. 5. Kada ze Stron ma prawo w trakcie realizacji umowy jednostronnie zmieni osoby o których mowa w ust. 2-4, które z jej strony wykonuj prace zwizane z niniejsz umow. Strona dokonujca zmiany zobowizana jest zawiadomi o tym niezwłocznie drug stron w formie pisemnej. §7 Do obowizków ZAMAWIAJCEGO naley: 1) przekazanie placu budowy WYKONAWCY na podstawie protokołu sporzdzonego w oparciu o szablon stanowicy załcznik nr 5 do niniejszej umowy, 2) przystpienie do odbioru robót na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowoci do odbioru. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §8 Niedopuszczalne jest zgłoszenie etapu robót do odbioru przed zako czeniem prac składaj cych si na ten etap. Zgłoszenia gotowo ci do odbioru etapów robót oraz odbioru kocowego przedmiotu Umowy dokonywane b d przez WYKONAWC w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru przez ZAMAWIAJCEGO. Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 WYKONAWCA zobowi zany jest załczy wszystkie niezb dne dokumenty zwizane z odbiorem, w szczególnoci dotyczce wykorzystanych/wbudowanych materiałów certyfikaty, deklaracje zgodnoci, atesty i sprawdzenia, aprobaty techniczne, wiadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Termin odbioru wyznaczony zostanie przez ZAMAWIAJACEGO na dzie przypadajcy nie pó niej ni w cigu 5 dni roboczych – w przypadku odbioru etapu, i w cigu 7 dni roboczych – w przypadku odbioru kocowego, liczc od dnia zgłoszenia o którym mowa w ust. 2. Z czynno ci odbiorów etapów robót i odbioru kocowego sporzdza si protokoły podpisane przez ka d ze stron. W razie ustalenia, i zgłoszony przez WYKONAWC do odbioru etap robót (lub cało przedmiotu umowy) jest niezakoczony, wad lub braków wykonanych robót, czy te braku, niekompletnoci lub wad dostarczonych dokumentów odbiorowych o których mowa w ust. 3, ZAMAWIAJCY odmówi dokonania odbioru i wyznaczy WYKONAWCY dodatkowy termin na usuni cie stwierdzonych wad lub braków. Po usuni ciu wad lub braków WYKONAWCA zgłosi ponownie roboty do odbioru. Protokoły odbioru o których mowa powyej sporzdzane b d w oparciu o szablony które stanowi załcznik nr 3 (szablon protokołu odbioru etapu) oraz 4 (szablon protokołu odbioru ko cowego) do niniejszej umowy. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 3/7 §9 1. Wynagrodzenie nalene WYKONAWCY za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala si , na podstawie oferty Wykonawcy, na kwot netto: ……………… zł (słownie: ………………….. …………… złotych); podatek VAT 22%: …………………….. zł (słownie: ………………………………. Złotych), brutto: …………………… zł (słownie: …………………………………........…….. złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty WYKONAWCY, których poniesienie jest niezb dne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Wysoko wynagrodzenia brutto Wykonawcy moe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysokoci podatku VAT. 4. Płatno faktur cz ciowych za odebrane etapy robót i faktury kocowej nastpi w terminie 30 (słownie: trzydzieci) dni od daty dor czenia ZAMAWIAJCEMU prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeeniem ust. 5 i 6. 5. Podstaw do wystawiania faktur za kompletne i ukoczone etapy robót b d podpisane przez obie strony bezusterkowe protokoły ich odbioru, potwierdzajce równie przekazanie ZAMAWIAJCEMU materiałów o których mowa w § 8 ust. 3. 6. Podstaw do wystawienia faktury kocowej b dzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru kocowego, potwierdzajcy równie przekazanie ZAMAWIAJCEMU materiałów o których mowa w § 8 ust. 3. 7. Za termin zapłaty strony przyjmuj dat obcienia rachunku bankowego ZAMAWIAJCEGO. § 10 1. Strony ustalaj, i w wypadku niewykonania, nieterminowego lub nienale ytego wykonania umowy WYKONAWCA obciony zostanie karami umownymi. 2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJCEMU kar umown: 1) za opó nienie w prawidłowej realizacji któregokolwiek z etapów robót w stosunku do terminu wynikajcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokoci 0,25 %wartoci brutto tego lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym za kady dzie opó nienia, etapu okre 2) za opó nienie w usuwaniu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze etapu robót – w ci brutto tego etapu okrelonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym wysokoci 0,25% warto za kady dzie opó nienia w stosunku do terminu usuni cia wad lub braków ustalonego zgodnie z treci § 8 ust. 6, 3) za opó nienie w realizacji umowy w stosunku do terminu okrelonego w § 6 ust. 1 – w wysokoci za kady dzie opó nienia; w takim wypadku w 0,25% wartoci brutto wynagrodzenia umownego stosunku do etapów robót których opó nienie w realizacji skutkuje opó nieniem w realizacji umowy nie stosuje si kary umownej o której mowa w pkt 2), 4) za odstpienie od umowy przez ZAMAWIAJCEGO z przyczyn za które odpowiedzialno ponosi WYKONAWCA - w wysokoci 10% (słownie: dziesi procent) wartoci przedmiotu umowy brutto. 3. ZAMAWIAJCY zapłaci WYKONAWCY kar umown za odstpienie od umowy przez WYKONAWC z przyczyn, za które odpowiedzialno ponosi ZAMAWIAJCY w wysokoci 10% (słownie: dziesi procent) wartoci przedmiotu umowy brutto, za wyjtkiem wystpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Ustawy prawo zamówie publicznych. 4. WYKONAWCA nie moe odmówi usuni cia wad bez wzgl du na wysoko zwizanych z tym kosztów. ZAMAWIAJCY mo e usun, w zast pstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusuni te w wyznaczonym przez ZAMAWIAJCEGO terminie. § 11 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJCEMU gwarancji jakoci na roboty stanowice przedmiot umowy i wykorzystane przy nich materiały oraz r kojmi za wady. 2. Termin gwarancji wynosi 36 (słownie: trzydziesto sze) miesi cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia o którym mowa w ust. 3. 3. Za dzie przekazania całego przedmiotu zamówienia uwaa si dzie protokolarnego przej cia przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru kocowego o którym mowa w § 9 ust. 6. UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 4/7 4. WYKONAWCA o wiadcza, i jest jedynym zobowizanym do wykonania zobowiza z tytułu gwarancji i r kojmi, w tym równie za prace wykonane przez podwykonawców. 5. WYKONAWCA zobowizany jest z tytułu r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejce w czasie dokonywania czynnoci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwicych w wykonywanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 6. Wykonanie zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi nale y do przedmiotu umowy. § 12 1. ZAMAWIAJCEMU przysługuje prawo do odstpienia od umowy w nast pujcych wypadkach: 1) w razie wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, 2) zostanie zgłoszona upadło lub rozwizanie przedsi biorstwa WYKONAWCY, 3) WYKONAWCA nie rozpoczł robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO złoonego na pimie, 4) WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJCEGO przerwał realizacj robót i przerwa trwa dłuej ni jeden miesic. 2. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstpienia od umowy w nast pujcych wypadkach: 1) ZAMAWIAJCY nie wywizuje si z obowizku zapłaty faktur mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie trzech miesi cy od upływu terminu zapłaty za faktur , okrelonego w niniejszej umowie. 2) ZAMAWIAJCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 3. Odstpienie od umowy winno nastpi w formie pisemnej pod rygorem niewanoci i zawiera uzasadnienie. 4. W wypadku odstpienia od umowy WYKONAWC oraz ZAMAWIAJACEGO obciaj nast pujce obowizki: 1) w terminie 14 dni od odstpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJCEGO sporzdzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzie odstpienia, 2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty, 3) WYKONAWCA zgłosi do odbioru roboty przerwane, jeeli odstpienie nastpiło z przyczyn za ci. które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialno 4) WYKONAWCA niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 30 dni, usunie z placu budowy urzdzenia przez niego dostarczone. 5. ZAMAWIAJCY zobowizany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstpienia. § 13 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJCEMU gwarancji jakoci na roboty stanowice przedmiot umowy i wykorzystane przy nich materiały oraz r kojmi za wady. 2. Termin gwarancji wynosi 36 (słownie: trzydzieci sze) miesi cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia o którym mowa w ust. 3. 3. Za dzie przekazania całego przedmiotu zamówienia uwaa si dzie protokolarnego przej cia przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru kocowego o którym mowa w § 9 ust. 6. 4. WYKONAWCA o wiadcza, i jest jedynym zobowizanym do wykonania zobowiza z tytułu gwarancji i r kojmi, w tym równie za prace wykonane przez podwykonawców. 5. WYKONAWCA zobowizany jest z tytułu r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejce w czasie dokonywania czynnoci odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwicych w wykonywanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 6. Wykonanie zobowi za z tytułu gwarancji i r kojmi nale y do przedmiotu umowy. 7. W okresie gwarancji WYKONAWCA na pierwsze wezwanie ZAMAWIAJCEGO, skierowane na adres WYKONAWCY wskazany w komparycji umowy, zobowizany jest do usuni cia zgłoszonych mu wad niezwłocznie po otrzymaniu wezwania. 8. Usuni cie wady musi by pisemnie potwierdzone przez ZAMAWIAJCEGO. W wypadku nie usuni cia wady niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, ZAMAWIAJCY moe na koszt i ryzyko WYKONAWCY usun wad własnym staraniem lub zleci jej usuni cie wykonawcy zast pczemu. W takim wypadku roszczenie ZAMAWIAJCEGO o zwrot kosztów poniesionych przez ZAMAWIAJCEGO własnym staraniem lub kosztów wykonawstwa zast pczego UMOWA NR P/1/2009 numer strony: 5/7 zwizanych z usuni ciem wad podlega zaspokojeniu z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy o którym mowa w § 14. ZAMAWIAJCY dokonuje zaspokojenia przysługuj cej mu wierzytelno ci, składajc WYKONAWCY pisemne owiadczenie z przedstawieniem rozliczenia. Z chwil złoenia przez ZAMAWIAJCEGO owiadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wierzytelno WYKONAWCY o zwrot zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy po upływie okresu r kojmi i gwarancji, ulega umorzeniu w cz ci, w jakiej doszło do zaspokojenia ZAMAWIAJCEGO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. § 14 Na pokrycie roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy oraz gwarancji jako ci i r kojmi za wady ustala si zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, które mo e by wniesione w pieni dzu; por czeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdno ciowo-kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci w wysoko ci 5 % warto ci wynagrodzenia umownego, tj. ………….. zł (słownie: …………………………………złote). Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawc najpó niej z dat zawarcia niniejszej umowy, w postaci:……………………………………..: Zabezpieczenie wnoszone w pienidzu nale y przela na rachunek Zamawiaj cego w………………………………………., nr………………………….., z podaniem tytułu: „zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nr ………………………………..”. ZAMAWIAJ CY mo e, na pisemny wniosek WYKONAWCY, wyrazi zgod na zmian formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowuj cy ci gło zabezpieczenia i nie mo e powodowa zmniejszenia jego wysoko ci. WYKONAWCA zadba, aby zabezpieczenie mogło by wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. WYKONAWCA b dzie zobowi zany do przedłu enia wa no ci zabezpieczenia je eli data jego wyga ni cia przypadnie przed ko cem okresu gwarancji jako ci. Koszt przedłu enia wa no ci zabezpieczenia jest kosztem wykonawcy. ZAMAWIAJ CY zwróci WYKONAWCY 70% zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ko cowego o którym mowa w § 9 ust. 5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy zwrócone zostanie w terminie do 15 dnia po upływie okresu gwarancji, jeli rodki te nie zostana przez ZAMAWIAJ CEGO wykorzystane w okresie gwarancji na zaspokojenia z tej kwoty roszcze wynikaj cych z gwarancji. § 15 Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikajcych z realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególnoci przysługujcej WYKONAWCY wymaga uprzedniej zgody przeniesienie wierzytelnoci ZAMAWIAJCEGO wyraonej w formie pisemnej. § 16 1. Spory mogce wynikn z niniejszej umowy podlegaj rozstrzygni ciu sdów powszechnych właciwych ze wzgl du na siedzib ZAMAWIAJCEGO. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci, z zastrzeeniem § 6 ust. 5. § 17 1. Integraln cz niniejszej umowy stanowi: 1)załcznik numer 1 – dokumentacja techniczna stanowica opis przedmiotu zamówienia, 2) załcznik nr 2 – szablon harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3) załcznik nr 3 – szablon protokołu odbioru etapu, 4) załcznik nr 4 - szablon protokołu odbioru kocowego, 5) załcznik nr 5 – szablon protokołu przekazania placu budowy, 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczca przetargu nieograniczonego- znak: 7) oferta zło ona przez WYKONAWC w przetargu nieograniczonym - znak: P/1 /09. UMOWA NR P/1/2009 P/1 /09 numer strony: 6/7 2. Integraln cz ci niniejszej umowy stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy sporzdzony w realizacji § 2 niniejszej umowy. §18 Umowa została sporzdzona w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, dwóch egzemplarzach dla ZAMAWIAJCEGO i jednym egzemplarzu dla WYKONAWCY. WYKONAWCA UMOWA NR P/1/2009 ZAMAWIAJCY numer strony: 7/7 Załacznik nr 3 ........................., dnia ..................................... PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ELEMENTU 1. Budowa .................................................................................................................... 2. Obiekt ....................................................................................................................... 3. Wykonawca ……………………………………………………………………………….. 4. Element nr ................., ............................................................................................. /nazwa elementu/ .................................................................................................................................. 5. Wykonawca przekazał dokumenty odbiorowe, wyszczególnione w wykazie dokumentacji odbiorowej zał czonej do niniejszego protokołu. 6. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacj podstawow / zamienn lub zmianami uzgodnionymi z projektantem: ................................................................................. 7. Uwagi odbiorowe: .................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 8. Termin usuni cia wad i usterek : .............................................. 9. Integraln czci niniejszego protokołu jest wykaz dokumentacji odbiorowej 10. Na tym protokół zako czono i podpisano Podpisy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ................................... Wykonawca (Kierownik Budowy) – ……………………………............ Załacznik nr 4 PROTOKÓŁ ODBIORU KO COWEGO PRZEDMIOTU UMOWY spisany w dniu …………………......................... 1. Przedmiot Umowy: .......................................................................................................................... ....... ................................................................................................................................ ....... wykonany na podstawie Umowy o Roboty Budowlane nr ........................................... z dnia .................................. 2. Wykonawca: ……………………………………………………………………………… 3. Gotowo do odbioru została zgłoszona przez Wykonawc w dniu ............................ 4. Odbiór przeprowadziła Komisja w składzie: przedstawiciele Inwestora: 1) ............................................................................................................ 2) ............................................................................................................ 3) ............................................................................................................ przedstawiciele Wykonawcy: 1) ........................................................................................................... 2) ........................................................................................................... 5. Komisja dokonała / nie dokonała* odbioru przedmiotu Umowy .................................... ....................................................................................................................................... /je eli nie dokonała odbioru nale y poda przyczyn / 6. Wykonawca przedłoył, przy odbiorze ko cowych, dokumenty odbiorowe wyszczególnione w zał czniku nr 2 do niniejszego protokołu, które wraz z zał cznikami do protokołów odbioru technicznego elementów, stanowi komplet dokumentów odbiorowych dotycz cych przedmiotu umowy, o której mowa w pkt. 1. 7. Przedmiot Umowy posiada nastpuj ce wady trwałe nie daj ce si usun , lecz pozwalaj ce na eksploatacj budynku zgodnie z jego przeznaczeniem: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 8. Przedmiot Umowy posiada nastpuj ce wady /braki/ daj ce si usun , które nie uniemoliwiaj eksploatacji budynku: * niepotrzebne skreli 1 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Wykonawca usunie powysze wady/braki do dnia ..................................................... 9. Dodatkowe ustalenia Stron dotycz ce usuni cia wad: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... 10. Wykonawca udziela Gwarancji zgodnie z zapisami umowy nr …………………………. z dnia ……………………… Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia ……………………………..……. 11. Inne wnioski i zastrzeenia stron: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 12. Integralna a. cz ci niniejszego protokołu s : Zał cznik nr 1 – Wykaz dokumentacji odbiorowej b. ...................... - ............................................................................................ c. ...................... - ............................................................................................ 13. Na tym protokół zako czono i podpisano. Podpisy: Zamawiaj cy: 1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ………………………….. 2) ……………………………………………. Wykonawca: 1) …………………………………………. 2) ………………………………………… * niepotrzebne skreli 2 Załacznik nr 5 .........................., dnia ................... roku PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY W dniu ....................................................... roku komisja w składzie: /data, miesi c słownie/ w imieniu ………………………………………………………… – Zamawiajcego (Strona przekazujca) ……….…................................................................................ – Koordynator ds. Inwestycji /imi i nazwisko/ w imieniu .................................................................................– Wykonawcy (Strona przejmujca) /nazwa firmy/ ........................................................................... – Kierownik Budowy /imi i nazwisko/ dokonała protokolarnego przekazania placu budowy dla realizacji .................................. .................................................................................................................................................................. . /nazwa przedmiotu umowy o roboty budowlane/ ................................................................................................................................................................... w obiekcie………………............................................................................................................................ /nazwa obiektu, miejscowo , ulica/ A. Inwestor przekazuje ponadto Wykonawcy: - kserokopi pozwolenia na budow nr .......................................................................................... z dnia ……....................... roku. - zarejestrowany dziennik budowy nr ................................... wydany dnia ..................... roku. B. Inwestor wskazał Wykonawcy: - miejsce poboru energii elektrycznej - .......................................................................................... /opisa / - ...................................................................................................................................................... miejsce poboru wody - ................................................................................................................. /opisa / ...................................................................................................................................................... /opisa / ...................................................................................................................................................... C. Inwestor informuje, e obowizki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bdzie pełnił: ............................................................................................ /imi i nazwisko/ Inne uwagi Stron: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Na tym protokół zakoczono, odczytano i podpisano. Strona przekazuj ca * niepotrzebne skre li Strona przejmuj ca