Załącznik 7 - Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Transkrypt
Załącznik 7 - Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu .................. w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Sądem Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki NIP 531-10-27-400, reprezentowanym przez: Ewę Michalską – Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą ............................... w imieniu której działa/ją/ .................................................. zwaną dalej ,,Wykonawcą” zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy RZP/ZP/SR/07/13/PN §1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ , opisem przedmiotu zamówienia oraz przedstawioną ofertą. §2 1. Koszt za wykonanie przedmiotu za pełne 12 miesięcy realizacji zamówienia Strony ustalają na kwotę: - netto - ……………………………. zł. - łącznie z podatkiem VAT : …………………….. zł (słownie zł:……………………….. ………………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT: …………………… zł, zgodnie ze złożoną ofertą i formularzem cenowym – załącznik nr 1a do SIWZ 2. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne – za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy z dołu, za faktycznie wykonaną usługę, wymienioną w § 1, potwierdzoną przez Kierownika sekretariatu. 3. Ceny określone w załączniku nr 1a do SIWZ, będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy. 4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia faktury wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. W razie zwłoki w uiszczeniu należności Wykonawca, może naliczać odsetki ustawowe. 7. Realizację dalszych usług Wykonawca może uzależnić od uregulowania przez Zamawiającego zaległości płatniczych, o ile sięgnęły one co najmniej trzech miesięcy. §3 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia ........... do dnia ............ §4 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umową w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy. 2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego karę umowną, o której mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. §5 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku i terminie, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku braku środków finansowych przyznawanych corocznie w ramach budżetu przez dysponenta właściwego stopnia na realizację niniejszego zamówienia. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na zasadach określonych w ust. 1, 2 skutki określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nie mają zastosowania, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2 i 3. 5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie. §6 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. 2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. §7 Dokumenty zawierające istotne warunki zamówienia, formularz oferty wraz z informacjami i dokumentami, stanowią integralną część niniejszej umowy. §8 1. Zmiana niniejszej nieważności. umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. §9 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przede wszystkim w oparciu o Ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 10 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. §11 Integralną częścią umowy jest: oferta Wykonawcy oraz SIWZ. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA