Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Kraków, dnia 14.07.2014r.
DZP. 271- 211/2014
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę w zakresie jednorazowego przeglądu technicznego aparatury medycznej zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy –
211/ZP/2014
I.
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy 211/ZP/2014 odpowiada na zapytania uczestników postępowania o
następującej treści:
Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust.1:
„Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności których zakres określają zalecenia
producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,
przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, walidacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części
zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego oraz
wystawieniem protokołu serwisowego. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Usługodawcę”
zapisem:
„Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności których zakres określają zalecenia
producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,
konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności,
wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego. Rozpoczęcie usługi
przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
Usługodawcę”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2 : Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu:
"Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia wykonania czynności serwisowych
w przypadku braku możliwości dostępu do sprzętu z winy Zamawiającego"
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie nr 3 : Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu § 6 ust. 1:
„Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Usługodawca
może żądać od Usługobiorcy kar umownych według następujących zasad:
tel. sekr. (012) 64 68 502, fax (012) 64 68 930, e-mail: [email protected].
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 250 553 000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Usługobiorca.”
zapisem:
„Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Usługodawca
może żądać od Usługobiorcy kar umownych według następujących zasad:
w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Usługobiorca.”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4.: Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu § 6 ust. 3:
„Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z
wystawionej przez Usługobiorcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Usługobiorca
zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej.”
zapisem:
„Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na
podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Usługodawcę.”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5.: Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu § 6 ust. 4:
„Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych
niniejsza umową.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe
Pytanie nr 6.: Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.1:
„Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy”
zapisem:
„Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy pomimo wcześniejszego 3-krotnego pisemnego
wezwania Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7.: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, Grupa IX.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu pkt.2 dla pakietu IX:
„Przegląd obejmuje: oględziny, testy funkcjonalności, kalibrację wag, pomiary elektryczne wg norm PNEN 60601-1, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (DZ.U. nr.107.poz.679)”
tel. sekr. (012) 64 68 502, fax (012) 64 68 930, e-mail: [email protected].
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 250 553 000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
zapisem:
„Przegląd obejmuje: oględziny, testy funkcjonalności, pomiary elektryczne wg norm PN-EN 60601-1,
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (DZ.U. nr.107.poz.679)”
Ponieważ kalibracja wag nie wchodzi w zakres procedury przeglądowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8.: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, Grupa IX.
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu pkt.3 dla pakietu IX:
„Wykonawca powinien przedłożyć świadectwa kalibracji wag w łóżkach”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9.: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu pkt.2:
„Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności których zakres określają zalecenia
producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,
przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, walidacji , konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części
zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego oraz
wystawieniem protokołu serwisowego”
zapisem:
„Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności których zakres określają zalecenia
producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,
przeprowadzeniu konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie
wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu
serwisowego”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 10 : Dotyczy SIWZ, Grupa IX.
Wykonawca wnioskuje o podanie typu, producenta oraz numerów seryjnych sprzętu z Grupy IX.
Odpowiedź:
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001335183
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001335763
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001370918
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480290
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480296
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480312
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480316
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480320
Firmy Hill-Rom
MODEL AVANTGUARD 1600 ABILITY LI 160A2 sca
SN HRP001480929
Firmy Hill-Rom
Model Total Care
SN L116AM8183
Firmy Hill-Rom
Model Total Care
SN L116AM8190
Firmy Hill-Rom
Model Total Care
SN 117AM8216
Firmy Hill-Rom
tel. sekr. (012) 64 68 502, fax (012) 64 68 930, e-mail: [email protected].
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 250 553 000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Pytanie nr 11:
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12 dot. grupy VIII
Czy zamawiający dopuści aby: test bezpieczeństwa elektrycznego był wykonany w siedzibie Wykonawcy
mimo iż Zamawiający sugeruje, aby wszystkie czynności były wykonane na miejscu.
Dodatkowo, w odniesieniu do powyższego pytania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorzystanie z
aparatu zastępczego (takiego samego modelu lub zbliżonego) na okres usługi serwisu? Wszystkie koszty
pokrywa Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu technicznego poza siedzibą Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza skorzystanie z aparatu zastępczego (takiego samego modelu lub zbliżonego)
na okres usługi serwisu. Wszystkie koszty pokrywa Wykonawca.
II. W związku z udzielonymi odpowiedziami treść ogłoszenia nie ulega zmianie.
III. Przedstawione wyjaśnienia stają się obowiązujące i zostają przekazane wszystkim uczestnikom,
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalrydygier.pl
IV. Pozostałe warunki postępowania zostają bez zmian.
tel. sekr. (012) 64 68 502, fax (012) 64 68 930, e-mail: [email protected].
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 250 553 000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694