Załacznik nr 3 - Wzór umowy
Transkrypt
Załacznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy UMOWA NR …./FZP/FG/2016 Zawarta w dniu ……………2016r. w Gdyni, po przeprowadzeniu postępowania nr 83/FZP/FG/2016, zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) pomiędzy: Morskim Instytutem Rybackim- Państwowym Instytutem Badawczym, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, NIP: 586-010-24-41, Regon 000144733, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131987 zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: DYREKTOR - DR EMIL KUZEBSKI a ……………………………………………………………..……………………..…………………………………… NIP:………….………………..…., KRS …….……………….., REGON: …..……………………………….. , zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………… § 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi: 1) konserwację stałą i naprawy bieżące dźwigu osobowego w Akwarium Gdyńskim, 2) pełnienie usług pogotowia dźwigowego, zwane dalej „usługami” lub „przedmiotem umowy”. 2. Usługi objęte umową dotyczą dźwigu zamontowanego i eksploatowanego w Akwarium Gdyńskim przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni: 1) dźwig osobowy elektryczny typu MRL, o udźwigu Q=800 kg, o numerze fabrycznym: - 1 szt., dalej zwany „dźwigiem”. EXPL93314TX § 2. Oświadczenia Wykonawcy. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. § 3. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego. 1. Wykonawca gwarantuje sprawne utrzymanie dźwigu w ruchu, a szczególnie niezawodność i bezpieczeństwo jego funkcjonowania. 2. Konserwacja i naprawy bieżące prowadzone będą przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem. 3. Do zadań Wykonawcy w ramach umowy należy: 1) bieżące wykonywanie konserwacji w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji dźwigu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in. przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów. Zestawienie podstawowych czynności konserwacyjnych zawiera załącznik nr 1 do umowy. 2) utrzymanie w ruchu wymienionego w § 1 ust. 2 dźwigu w okresie pomiędzy naprawami, 3) wykonywanie napraw bieżących wymienionych w załączniku nr 2 do umowy z zastrzeżeniem pkt 11 i 12, 4) podjęcie czynności naprawczych w ciągu 4 godz. od chwili zgłoszenia, 5) przygotowywanie dźwigu do badania okresowego przez Urząd Dozoru Technicznego, a także czynny udział w tym badaniu, 6) wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT, 7) prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT, 8) uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 45 minut od chwili zgłoszenia, 9) wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu, 10) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania remontów dźwigu i napraw nieobjętych niniejszą umową z podaniem zakresu niezbędnych robót oraz oferowanej ceny ich wykonania przez Wykonawcę, 11) przeprowadzanie na zlecenie Zamawiającego remontów innych niż wymienione w pkt 1 i 3 w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego przy czym zastosowana zostanie stawka robocizny R ……… zł/rg brutto, narzut kosztów pośrednich Kp …… %, zysk Z/od R, Kp, S/ …… %, 12) niniejszą umową nie są objęte prace, których wykonanie należy do Zamawiającego tj.: a) remonty kapitalne i modernizacje, b) konserwacja, naprawa lub wymiana pionu zasilającego, obwód siłowy i oświetleniowy dźwigu do rozdzielnicy dźwigowej w maszynowni oraz pionu oświetlenia szybu i maszynowni, c) prace murarskie i malarskie związane z konserwacją, naprawami szybu i maszynowni, 13) świadczenie usług pogotowia dźwigowego przez całą dobę we wszystkie dni w roku, przy czym w godzinach 6.00 - 18.00 usługi pogotowia będą ograniczone wyłącznie do uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu. 4. Zgłoszenia o awariach będzie następowało telefonicznie, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę tj. …………………………………………, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2 § 4. Sposób realizacji przedmiotu umowy. 1. Wszelkie prace konserwacyjne wymagające unieruchomienia dźwigu Wykonawca będzie wykonywał w godzinach 20.00 - 6.00. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia dźwigu z eksploatacji w innych godzinach, po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Strony wskazują następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej umowy: 1) z ramienia Zamawiającego - …………….., tel. …………………………………, fax nr ………………. e-mail: ……………………………… 2) z ramienia Wykonawcy – .........................................................., tel. …………………………., fax nr ………………., e-mail ………………………… § 5. Wynagrodzenie. 1. Za świadczenie usług określonych w § 3 ust. 3 pkt.1,2,3 i 6 Wykonawca będzie otrzymywał zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne brutto, określone w ofercie Wykonawcy z dnia .........................2016 r. w wysokości brutto.................... zł. 2. Należność łączna za 12 miesięcy wyniesie brutto …………………………………zł. 3. Naliczanie należności za wykonanie usługi następuje każdorazowo po upływie miesiąca lub kwartału. 4. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, wystawiona na podstawie podpisanego protokołu wykonania konserwacji ( załącznik nr 3 ). 5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do prowadzenia bieżącej konserwacji - w tym: smar, olej przekładniowy, żarówki do fotoimpulsatorów, żarówki sygnalizacyjne 24 V, gumy sprzęgła silnika, okładziny hamulcowe, dzwonki 8-12 V, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty. 7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie zawiera kosztów wymiany lub naprawy niesprawnych podzespołów i urządzeń, jakie Wykonawca naprawi lub wymieni w urządzeniach i instalacjach dźwigowych objętych niniejszą umową. Koszty te Wykonawca będzie fakturował odrębnie na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego określającego rodzaj podzespołów i urządzeń, ich koszt wraz z kosztem naprawy lub wymiany. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zlecenia na wykonanie ww. robót innemu podmiotowi za cenę niższą, niż cena oferowana przez Wykonawcę. W przypadku wymiany lub naprawy niesprawnych podzespołów i urządzeń o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł netto do faktury za te czynności Wykonawca dołączy kopię faktury nabycia lub naprawy urządzenia. 3 8. W rozliczeniach z Zamawiającym Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zamawiający informuje, że akceptuje także faktury w formie elektronicznej wystawione i przekazane zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 10. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę w formie elektronicznej jest spełnienie następujących wymagań: 1) faktura musi gwarantować autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści, 2) faktura musi być przekazana w pliku .pdf, 3) faktura musi być przekazana na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 11. Za moment otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego. 12. Zamawiający jest uprawniony do wycofania akceptacji przyjmowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną od dnia następnego po dniu, w którym został o tym fakcie powiadomiony. § 6. Kary umowne. 1. Strony zastrzegają możliwość naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Kary naliczane będą od wynagrodzenia w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za każdy postój dźwigu w godzinach od 6.00 do 18.00 dłuższy niż 4 godziny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to postojów dźwigu spowodowanych udowodnioną przez Wykonawcę dewastacją dźwigu przez użytkowników, a także postojów spowodowanych uchylaniem się Zamawiającego od wykonania niezbędnych napraw lub remontów dźwigu wskazanych uprzednio pisemnie przez Wykonawcę. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 5. O liczbie i terminach zgłoszonych usterek oraz postojów, jak i naliczonych w związku z tym karach Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę pisemnie. 4 § 7. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez okresu wypowiedzenia, przez cały okres jej obowiązywania w przypadku: 1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy, 2) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.1. 3. Jeżeli w okresie 30 następujących po sobie dni wystąpi dziesięć określonych w § 6 ust. 2 postojów dźwigu, a także w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym okresie dziesięciu usterek w dźwigu potwierdzonych przez umawiające się Strony – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. § 8. Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego . 3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2017 r. 4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia obowiązków lub cesji wierzytelności na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. Strony zobowiązuję się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie. Załączniki: Załącznik nr 1 - zakres konserwacji dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, Załącznik nr 2 – zakres czynności w naprawach bieżących, Załączniki nr 3 - protokoły wykonania konserwacji. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5