Dostawa materiałów do wymiany pionu hydrantowego ZP / 194 / 09
Transkrypt
Dostawa materiałów do wymiany pionu hydrantowego ZP / 194 / 09
Załącznik nr 1b do SIWZ UMOWA DZ / 3323 / 176 / 16 Zad. 154 Zawarta w dniu …………………….. roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ziołowej 45/47 Nr KRS 0000064696 Nr NIP PL954-22-69-625 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………………………………………………………… po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.; nr 885, z poźn. zm.) dokonanej przez ……………………………………………………………………………………………………………………… a: .................................................................................................................................................................. (nazwa, adres Wykonawcy) .................................................................................................................................................................. (nazwa, adres Wykonawcy) KRS :………….…………… NIP: …………….……….… zwanym dalej „Wykonawcą ” reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści: § 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych (w ramach realizacji zamówienia dostawa leków): zad. nr 154 – Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi (wraz z użyczeniem 100 sztuk glukometrów) wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876). § 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z: a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; b) wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do: a) posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających, że wyroby medyczne są wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych b)dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego do wglądu powyższych dokumentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania dostaw cząstkowych, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego faksem na numer ……………………… lub drogą 1 elektroniczną na adres …...................................................................., w terminie do …………….. dni roboczych (tj. od pn.- pt. z wyłączeniem sobót i niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia cząstkowego. 3. Do każdej dostawy cząstkowej Wykonawca dołączy specyfikację dostawy /wykaz z podanym nr PKWiU oraz numerem serii każdego produktu. 4.Dostawy cząstkowe następować będą bezpośrednio do Magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00. § 3. 1. Za należyte zrealizowanie całej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera cenę za dostarczony towar oraz wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, a w szczególności koszty transportu, cło, podatek VAT i ubezpieczenie. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy nie może przekroczyć kwoty: brutto ................................................................... zł (słownie: ...........................................................................................................................................) w tym: netto ................................................................... zł (słownie: .......................................................................................................................................) VAT ……….... % co wynosi .................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................) 4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej fakturze numer niniejszej umowy oraz numer zadania. § 4. 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby medyczne są wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane w ramach niniejszej umowy wyroby medyczne są należycie zabezpieczone ( również w trakcie transportu do Zamawiającego) pod względem utrzymania standardu chłodniczego. 3. W przypadku konieczności zwrotu wyrobów medycznych, Zamawiający na żądanie Wykonawcy doręczy wydruk / informację o warunkach przechowywania wyrobów medycznych w Aptece Szpitalnej, od dnia dostawy do dnia ich zwrotu. § 5. 1. Jeżeli dostarczone wyroby medyczne stanowiące przedmiot dostawy mają wady Zamawiający może – według swego wyboru żądać wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy w całości lub w części albo żądać obniżenia ceny z zastrzeżeniem ust.5. 2 2. Strony ustalają, iż w wypadku ujawnienia wad fizycznych w przedmiocie dostawy Zamawiający w terminie do 7 dni od ujawnienia wad pisemnie zgłosi Wykonawcy istnienie wad z wyszczególnieniem ilości wadliwych produktów i opisu wad. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wad dostarczonych wyrobów medycznych, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia co do części umowy od której odstąpiono. 4. Obniżenie ceny, o którym mowa w ust.1, następuje w takim stosunku, w jakim wartość wyrobów medycznych wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. 5. Jeżeli dostarczone wyroby medyczne mają wady tego rodzaju, że ich użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. § 6. 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy dotyczącego danego Zadania w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 5, § 8 ust. 1 dotyczących danego Zadania albo z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. W przypadku niedostarczenia w terminie dostawy cząstkowej Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonych w terminie rzeczy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 3. W przypadku niedostarczenia w terminie wyznaczonym zgodnie z § 5 ust. 1 rzeczy wolnych od wad Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych rzeczy za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna naliczana będzie do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy lub do dnia dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z jakimikolwiek należnościami przypadającymi Wykonawcy 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. § 7. Umowa zawarta jest na czas określony 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania wartości umowy określonej w § 3 ust. 3 umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi jako pierwsza. § 8. 1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca: a) trzykrotnie opóźni się z realizacją dostawy cząstkowej lub b) trzykrotnie zrealizuje dostawę cząstkową niezgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym lub jakościowym. 2. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie. 3. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie 3 danego Zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na dostawy rzeczy objętych niniejszą umową Zamawiający ma prawo do niezłożenia zamówień w ilości przewidzianej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy. Zamawiający uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówień w zakresie danego Zadania na wyroby medyczne o wartości nie większej niż 80% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 3 pkt. 3 w zakresie danego Zadania. Niewykonanie umowy w takim zakresie nie wymaga podania przez Zamawiającego przyczyny. § 9. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany ustawowych stawek podatków lub należności administracyjno – prawnych (w szczególności: zmiany stawki podatku VAT, cła i innych), b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt a) do c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; d) a także w przypadku nadzwyczajnej zmiany warunków spełnienia postanowień umowy (w szczególności znaczącej zmiany kursów walut) co groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą. 2. zmiany przedmiotu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. a) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych , bądź lepszych parametrach w porównaniu z określonymi w SIWZ, w cenie nie wyższej od podanej w ofercie Wykonawcy. b) w przypadku zmiany na inny produkt tzn. o identycznych lub lepszych parametrach, lecz innej nazwie handlowej, w przypadku braku, zmiany ceny z korzyścią dla Zamawiającego (cena niższa). § 10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelać na osoby trzecie jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy. Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot wymaga również uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na każdej fakturze lub rachunku wystawionym na podstawie niniejszej umowy. § 11. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 12. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) § 13. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. Załączniki do Umowy : 1.Formularz cenowy 2. SIWZ 3. Umowa użyczenia ZAMAWIAJĄCY : ......................................... WYKONAWCA : .............................................. Osobą odpowiedzialną ze realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………….……………………………………………………………………………………………… 5 Załącznik nr 3 do Umowy UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w dniu …………..…..…… w Katowicach pomiędzy: .................................................................................................................................................................. (nazwa, adres Wykonawcy) .................................................................................................................................................................... (nazwa, adres Wykonawcy) KRS :……………………… REGON: …………………. NIP: ………………….…… reprezentowanym przez: …...………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Użyczającym” a: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice KRS: 0000064696 REGON: 001262860 NIP PL: 954-22-69-625 reprezentowanym przez: ………………..……………………………………………………………….…………………………………… po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) dokonanej przez ……………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej ”Biorącym do używania” §1 Przedmiotem umowy jest oddanie przez Użyczającego w bezpłatne używanie przez Biorącego do używania: glukometrów w ilości 100 sztuk umożliwiających prawidłowe stosowanie zaoferowanego wyrobu medycznego w ramach umowy nr DZ/3323/176/16 zad. 154 z dnia ……………………., dalej zwanych przedmiotami użyczenia. 6 1. 2. 3. 4. §2 Użyczający dostarczy przedmioty użyczenia do Magazynu Apteki Szpitalnej Biorącego do Używania (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400) wraz z pierwszą dostawą wyrobu medycznego. Dostarczenie przedmiotu użyczenia zostanie potwierdzone protokołem, który będzie zawierał numer umowy i numer zadania. Użyczający jest zobowiązany dołączyć do dostawy przedmiotów użyczenia odpowiednie atesty, certyfikaty, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania atestów, certyfikatów, a także instrukcję obsługi w języku polskim. Użyczający jest zobowiązany do wymiany na sprawny przedmiotu użyczenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad oraz w przypadku stwierdzenia ich zużycia w wyniku normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wymiana zużytych lub wadliwych przedmiotów użyczenia następować będzie w terminie 2 dni roboczych (tj. od pn.- pt. z wyłączeniem sobót i niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia powiadomienia Użyczającego o konieczności ich wymiany. Zwrot zużytych i wadliwych przedmiotów użyczenia dokonywany będzie poprzez ich udostępnienie Użyczającemu do odbioru w Magazynie Apteki Szpitalnej Biorącego do używania. W przypadku jakiejkolwiek, dopuszczonej w umowie na dostawę leków, zmiany parametrów, Użyczający zobowiązany jest do użyczenia Biorącemu do używania przedmiotu użyczenia we wskazanej w §1 ilości umożliwiającej stosowanie wyrobu medycznego o nowych parametrach. W takim przypadku przekazanie nowych przedmiotów użyczenia odbędzie się na takich samych zasadach jak dostarczenie pierwotnie używanych przedmiotów użyczenia. §3 1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotów użyczenia i że nie są one obciążone prawami osób trzecich. 2. Użyczający gwarantuje, że przedmioty użyczenia są wolne od wad fizycznych i prawnych i udziela na nie gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia rzeczy do Zamawiającego. §4 1. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotów użyczenia zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem. 2. Biorący do używania nie może oddać przedmiotów użyczenia osobie trzeciej bez zgody Użyczającego. 3. Po zakończeniu umowy Użyczający odbierze na własny koszt przedmioty użyczenia w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za ich zużycie będące następstwem prawidłowego używania. §5 Użyczający może żądać zwrotu przedmiotów użyczenia: 1) jeżeli Biorący do używania używa przedmiotów użyczenia w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub z przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z umową, 2) jeżeli Biorący do używania przekaże przedmioty użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody Użyczającego, 7 §6 1. Wszelkie koszty utrzymania przedmiotów użyczenia podczas trwania umowy ponosi Biorący do używania. 2. Koszty bieżącej konserwacji i napraw przedmiotu użyczenia, w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych ponosi Użyczający. §7 Niniejszą umowę Użyczenia zawiera się na czas obowiązywania umowy DZ / 3323 / 176 / 16 zad. 154 §8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. §9 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia mogą nastąpić tylko w postaci pisemnego aneksu do niniejszej umowy. § 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. § 11 Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku gdy takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Biorącego do używania. UŻYCZAJĄCY BIORĄCY DO UŻYWANIA ……………………………… …………………………………. ……………………………… ………………………………… 8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UŻYCZENIA Nazwa przedmiotu użyczenia: Glukometry w ilości 100 sztuk umożliwiające prawidłowe stosowanie zaoferowanego wyrobu medycznego Wartość brutto 1 sztuki :…….…..…...………. zł (słownie:……………………………………………………………………………………..………..………….) Wartość netto 1 sztuki :…….………..………. zł (słownie:……………………………………………………………………….…………………………………) Wartość brutto ogółem :…….…….....………. zł (słownie:………………………………………………………………..……..…………………………………) Wartość netto ogółem :…….……...…..……. zł (słownie:…………………………………………………………………..…..…………………………………) 9