Standardowe warunki współpracy
Transkrypt
Standardowe warunki współpracy
Standardowe warunki współpracy dla podwykonawców z dnia 04.01.2010r. Symbole: PW- Podwykonawca; ZD- Zleceniodawca 1. CZĘŚCI UMOWY Umowa zawierana z Podwykonawcą (PW) składa się z następujących części wymienionych według ich waŜności: - Umowa Podwykonawstwa, - Protokół Negocjacji Warunków Zlecenia / Umowy Podwykonawczej, - Niniejsze Standardowe Warunki dla Podwykonawców, - Dokumentacja projektowa (rysunki, obliczenia i informacje techniczne) związana z umową z podwykonawcą (PW), - Harmonogram prac, - Propozycja cenowa Podwykonawcy (PW), wyłącznie dla robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych. - Inne załączniki do umowy. 2. ZAKRES PRAC 2.1. PW zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w Umowie, wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 2.2 ZD ma prawo do zmiany zakresu Prac, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, o czym ZD poinformuje PW na piśmie. Roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZD. 2.3. ZD zastrzega sobie prawo weryfikacji wyceny Prac Dodatkowych, Zamiennych i Zaniechanych w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieŜności przynaleŜna PW kwota wynagrodzenia będzie iloczynem zaakceptowanych cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego. 2.4. W sytuacji, gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania zmian zakresu Prac. ZD będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy, a PW będzie zobowiązany podporządkować się działaniom koordynującym ZD. 2.5 W przypadku konieczności podjęcia jakichkolwiek prac zapobiegających awarii lub usunięcia jej skutków, które nie były przewidziane w projekcie, PW przystąpi do tego bezzwłocznie, 3. OGÓLNE ZOBOWIAZANIA ORAZ OŚWIADCZENIA PW 3.1. PW niniejszym oświadcza, Ŝe: 3.1.1 Otrzymana od ZD dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę wykonania prac, jest kompletnym i wystarczającym zestawem dokumentów, pozwalającym na wykonanie Prac zgodnie z umową, 3.1.2 Dokumentacja doprecyzowana przez projektowa, Projektanta o której w mowa ramach powyŜej, pełnionego moŜe nadzoru być w trakcje autorskiego. realizacji Prac Uszczegółowienie dokumentacji, niezmieniające zakresu rzeczowego Prac, wprowadzone w celu zrealizowania załoŜonego programu, planu realizacji Inwestycji, określanej jej funkcji, wymagań, Ŝądań Inwestora, obowiązujących przepisów nie stanowią zmiany zakresu umowy, 3.1.3 Wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla PW i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów, zobowiązań związanych z wykonaniem Prac, w ramach umowy, 3.1.4 Przed podpisaniem umowy PW zapoznał się z dostępną dokumentacją geodezyjną/geotechniczną dotyczącą terenu, na którym realizowane będą Prace, był obecny na terenie i terenach przyległych i otrzymał wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, 3.1.5 Posiada uprawnienia i spełnia wszystkie wymogi niezbędne do wykonania Prac zgodnie z umową. 3.1.6 PW zobowiązuje się wykonać wszelkie Prace terminowo, profesjonalnie, z najwyŜszą starannością i najlepszą wiedzą, zgodnie z umową oraz przy uŜyciu materiałów, sprzętu i siły roboczej spełniających standardy i wymagania określone w umowie i wynikające z właściwych norm i przepisów prawnych. 3.1.7 PW ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na placu budowy wyroby, urządzenia, wyposaŜenie, sprzęt oraz stosowane technologie, były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz właściwymi normami. 3.1.8 PW ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, jak równieŜ z tytułu wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez ZD Umowy Głównej (Umowy z Inwestorem), o ile takie negatywne konsekwencje wynikać będą z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez PW. 3.1.9 Koszt wykonania badań i prób ponoszony jest przez PW o ile takie badania lub próby są niezbędne lub wymagane sztuką budowlaną. 4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 4.1. Podstawą rozpoczęcia i prowadzenia Prac moŜe być wyłącznie dokumentacja projektowa przekazana protokolarnie PW przez ZD. 4.2. W przypadku stwierdzenia wykonania Prac na podstawie dokumentacji innej niŜ wymienionej w tym punkcie, PW moŜe zostać wezwany do ich rozebrania na własny koszt i ryzyko. 4.3. PW nie jest uprawniony do powielania projektu bez zgody ZD i Inwestora, ani uŜywania przekazanej mu dokumentacji projektowej w zakresie szerszym niŜ wymaga tego realizacja umowy. 4.4. W przypadku opracowania przez PW dokumentacji wykonawczej, warsztatowej lub korekty dokumentacji przekazanej przez ZD, PW z odpowiednim wyprzedzeniem przekaŜe ją ZD do akceptacji. 4.5. W przypadku wątpliwości, co do zakresu i sposobu prowadzenia Prac powstałych w wyniku rozbieŜności miedzy dokumentami (rysunkami, opisami, notatkami itp.) poszczególnych branŜ, PW zobowiązany jest kaŜdorazowo powiadomić ZD o tych wątpliwościach na piśmie. Decyzję ostateczną zawsze podejmuje ZD. 5. PLAC BUDOWY, MEDIA, PERSONEL, MATERIAŁY I URZĄDZENIA 5.1 Ustawienie kontenerów, baraków, warsztatów, silosów oraz tworzenie placów magazynowych, moŜe nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa budowy ZD. 5.2 Umieszczenie logo PW lub tablic reklamowych na placu budowy i/lub w obrębie ogrodzenia budowy, moŜe nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa budowy ZD. 5.3 Energia elektryczna, woda, ochrona, jak równieŜ oświetlenie placu budowy, główne drogi komunikacyjne niezbędne do realizacji Prac, zostaną udostępnione PW przez ZD. Udział PW w kosztach powyŜszych mediów, usług i wyposaŜenia, określony jest w Protokole Negocjacji i będzie rozliczany z naleŜnego PW Wynagrodzenia. 5.4 PW zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej siły roboczej, posiadającej właściwe kwalifikacje i uprawnienia, niezbędne do wykonania Prac oraz wyposaŜonej w sprzęt ochrony osobistej, podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji prac oraz wiarygodny (sprawdzony) sprzęt pomiarowy. - PW zobowiązany jest uzgodnić z kierownictwem budowy ZD, czas pracy podczas wykonywania Prac. - W przypadku zagroŜenia terminu realizacji prac, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ZD ma prawo Ŝądania zintensyfikowania pracy przez PW do momentu ustania zagroŜenia. Godziny nadliczbowa, praca nocna, praca w niedzielę i święta, konieczne do prawidłowego zrealizowania Prac, nie będą dodatkowo opłacane przez ZD. - ZD zastrzega sobie prawo do usunięcia z placu budowy, na koszt PW, pracowników PW lub podwykonawców PW, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie posiadają odzieŜy ochronnej lub zachowują się nieodpowiednio wobec przedstawicieli ZD lub innych osób. 5.7. PW zobowiązany jest do posiadania dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników realizujących przedmiotowe prace oraz niezwłocznego okazywania tych dokumentów kierownictwu budowy. 5.8. PW jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami. 5.9. Przez cały okres wykonywania Prac, PW będzie reprezentowany na placu budowy przez kierownika robót, posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego przez ZD. 5.10. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez PW muszą być, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w umowie, a takŜe w przepisach obowiązującego w Polsce prawa. Przed wbudowaniem materiałów i/lub urządzeń PW ma obowiązek przedstawić je do akceptacji ZD. 5.11. W przypadku zapewnienia materiałów przez ZD, niezbędnych dla zakresu Prac PW, PW jest zobowiązany do naleŜytej dbałości o dostarczone materiały i ponosi on odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie (wg cennika DEFOR S.A.) 6. BEZPIECZEŃSTWO, PORZĄDEK, OCHRONA ŚRODOWISKA 6.1 PW przestrzegać będzie w ramach wykonywanych Prac obowiązujących przepisów i zasad dotyczących BHP, ochrony środowiska, przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania materiałów. 6.2 PW przestrzegać będzie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie określonych w załączniku do niniejszej umowy - „Zasady współdziałania w zakresie BHP". 6.3 PW winien niezwłocznie zawiadomić właściwy organ, zgodnie z odpowiednimi przepisami, o wszelkich wypadkach przy pracy, jeŜeli wypadek taki zdarzył się jego personelowi na placu budowy. W takim przypadku PW jest zobowiązany ponadto, do niezwłocznego powiadomienia ZD o zaistniałym zdarzeniu. 6.4 PW zobowiązany jest do stosowania właściwych środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania Prac. W razie stwierdzenia niezgodności' z wymaganiami ZD jest uprawniony do wykonania zabezpieczeń na koszt PW. 6.5 PW zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy i dróg transportowych. Odpady winny być przez PW na bieŜąco sprzątane i umieszczane, zgodnie z ich rodzajem, w miejscach wskazanych przez Kierownictwo Budowy. W razie zaniedbania tych czynności przez PW, ZD jest uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko PW. Zabronione jest zakopywanie lub spalanie odpadów. 6.6 PW jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie wykonywania Prac i jest zobowiązany do właściwego (zgodnego z przepisami) postępowania z nimi. Odpadów niebezpiecznych nie wolno mieszać z innymi odpadami. Krótkotrwałe przechowywanie odpadów niebezpiecznych na budowie, moŜe odbywać się wyłącznie na utwardzonym podłoŜu, w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. 6.7 W przypadku uŜywania substancji niebezpiecznych (substancji i preparatów chemicznych) PW jest zobowiązany do przechowywania ich w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, we właściwych oznaczonych pojemnikach, posiadania kart charakterystyk tych substancji, zabezpieczenia miejsc ich przechowywania przed ewentualnym wyciekiem oraz przygotowania środków do usunięcia skutków ewentualnego wycieku. 6.8 PW jest zobowiązany do zagwarantowania właściwego stanu technicznego wykorzystywanych pojazdów i maszyn oraz odpowiada za usunięcie skutków ewentualnych awarii. 7. PODWYKONAWCY ZATRUDNIENI PRZEZ PW 7.1 PW wykona powierzony mu zakres Prac za pomocą własnej siły roboczej i własnego sprzętu, z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego paragrafu. 7.1.1 W przypadku, gdyby dla wykonania przez PW Prac, potrzebne było zatrudnienie podwykonawców, PW - jest zobowiązany do przedstawienia ZD listy swoich podwykonawców celem ich zatwierdzenia, wraz z podaniem danych osób kontaktowych oraz projektów umów z podwykonawcami. W takiej sytuacji do zawarcia przez PW umowy z dalszym podwykonawcą dla realizacji Prac wymagana jest uprzednia zgoda ZD wyraŜona na piśmie. ZD zobowiązany jest do dokonania weryfikacji wskazanego przez PW podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania mu przez PW projektu umowy z podwykonawcą i innych wymaganych informacji. We wskazanym wyŜej okresie, ZD moŜe zgłosić swój sprzeciw lub zastrzeŜenia. Przed dokonaniem akceptacji, ZD moŜe wezwać PW do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje przedstawianych podwykonawców. Wszelkie uzgodnienia i proces zatwierdzania podwykonawców PW, nie będzie powodował opóźnień w realizacji Prac przez PW i niezbędny na to czas zostanie uwzględniony w Wynagrodzeniu PW oraz w harmonogramie. 7.1.2 JeŜeli PW wprowadzi na plac budowy podwykonawcę z naruszeniem postanowień tego punktu, ZD będzie uprawniony do obciąŜenia PW karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Umowie, Ponadto ZD będzie mógł skorzystać z bezpośredniego zaangaŜowania podwykonawców PW, w celu kontynuacji realizacji zleconych PW Prac, podjęcia działań zastępczych na koszt i ryzyko PW. 7.1.3 Zgłoszenie przez ZD pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŜenia oznacza bezskuteczność wobec ZD umowy zawartej pomiędzy PW i dalszym podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw lub zastrzeŜenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa powyŜej, uwaŜa się za zgłoszenie sprzeciwu w terminie. 7.1.4 Wszystkie płatności dokonane przez ZD bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dostawców PW związane z realizacją Umowy, zwalniają ZD od jego zobowiązań umownych wobec PW, do wysokości dokonanych płatności. 7.1.5 W przypadku konieczności dokonywania płatności na rzecz podwykonawcy PW lub w przypadku cesji ZD obciąŜy PW kosztami gwarancji w wysokości 2% z kaŜdej płatności 8. WSPÓŁDZIAŁANIE NA BUDOWIE 8.1 PW wykona Prace w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych wykonawców biorących udział w realizacji Inwestycji. 8.2 PW będzie uczestniczył, na kaŜde wezwanie ZD, w organizowanych w miarę potrzeby naradach dotyczących realizowanej inwestycji. Narady takie będą odbywać się na placu budowy. - ZD jest uprawniony do wydawania PW pisemnych poleceń: - usunięcia z placu budowy materiałów oraz urządzeń niespełniających wymogów niniejszej umowy oraz zastąpienia ich innymi, - zmiany sposobu wykonywania Prac, jeŜeli PW wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, w treści kaŜdego polecenia określony zostanie wiąŜący dla PW, termin jego wykonania. 8.4 W przypadku niezastosowania się przez PW do polecenia wydanego przez ZD. ZD moŜe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim, na koszt i ryzyko PW. PW upowaŜnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciąŜeniowej dokumentującej poniesione przez ZD wyŜej wskazane koszty, bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieŜących płatności naleŜnych PW lub pobranych od PW kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciąŜeniowej. Postanowienie to odpowiednio dotyczy równieŜ obsługi w okresie gwarancyjnym. 8.5 W przypadku wstrzymania (zawieszenia) Prac lub odstąpienia od umowy. PW jest zobowiązany zabezpieczyć wykonane Prace. 9. TERMINY REALIZACJI PRAC 9.1 Termin zakończenia Prac, obejmuje zakończenie wszelkich odbiorów potwierdzonych protokołami, wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak równieŜ, o ile nie uzgodniono inaczej, całkowite uprzątnięcie przez PW wszystkich elementów wyposaŜenia. Prace wykonane zostaną w terminach szczegółowo określonych w harmonogramie sporządzonym przez PW i zatwierdzonym przez ZD, stanowiącym załącznik do umowy. 9.2 W przypadku zwłoki PW w zakończeniu Prac, ZD moŜe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym albo powierzyć dokończenie Prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko PW. PW upowaŜnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciąŜeniowej dokumentującej poniesione przez ZD wyŜej wskazane koszty bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieŜących płatności naleŜnych PW lub pobranych od PW z kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciąŜeniowej. 10. KARY UMOWNE 10.1 O ile w Protokole Negocjacji nie ustalono inaczej, ZD i PW wspólnie, zgodnie określają następujące przypadki skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej przez PW na rzecz ZD: 10.1.1 Kara umowna za zwłokę w rozpoczęciu prac wynosi 2% wartości umowy netto, za kaŜdy dzień kalendarzowy zwłoki przez PW 10.1.2 Kara umowna za zwłokę – przekroczenie terminów pośrednich, wynosi 1% wartości umowy netto, za kaŜdy dzień kalendarzowy zwłoki przez PW 10.1.3 Kara umowna za zwłokę – przekroczenie terminów końcowych realizacji prac, wynosi 5% wartości umowy netto, za kaŜdy dzień kalendarzowy zwłoki przez PW 10.1.4 Kara za zwłokę w dostarczeniu dokumentów wymaganych zgodnie z Umową - 1% wartości umowy netto, za kaŜdy dzień zwłoki przez PW 10.1.5 Kara za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji – 2 % wartości umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia PW począwszy od dnia następnego po dniu wyznaczonym na zakończenie usunięcia wad 10.1.6 Kara za odstąpienie od umowy 20 % wartości umowy netto 10.1.7 Kary za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP w wysokości 1.000,00zł za kaŜde przewinienie 10.1.8 Kary naliczane za przekroczenie poszczególnych terminów podlegają sumowaniu. 10.2 Suma kar z tytułu opóźnień i zwłoki wynosi maksymalnie 30% ogólnej wartości umowy 10.3 ZD moŜe Ŝądać odszkodowania w wysokości przewyŜszającej łączną wartość kary umownej 10.4 Kary umowne, określone powyŜej, mogą być zaspokojone z wynagrodzenia ZD lub poprzez z Gwarancji NaleŜytego Wykonania Umowy lub Gwarancji Usuwania Wad i Usterek w Okresie Gwarancji i Rękojmi. NiezaleŜnie od obowiązku zapłaty kary umownej przez PW, ZD zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnienia PW w wykonywaniu Prac lub usuwaniu wad i usterek lub wykonywania Prac w sposób wadliwy łub niezgodny z Umową, do podejmowania na koszt PW działań zastępczych zmierzających do wykonania Prac, w tym równieŜ do powierzenia wykonania Prac osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko PW, na co PW niniejszym wyraŜa zgodę i do czego nieodwołalnie upowaŜnia ZD. 10.5 Wszystkie kary umowne stają się wymagalne od daty powstania okoliczności skutkujących obowiązkiem ich zapłaty. 11. GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO l TERMINOWEGO WYKONANIA UMOWY ZD będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji prawidłowego i terminowego wykonania umowy (lub zatrzymanej kaucji) w kaŜdym przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez PW, w szczególności do zaŜądania wypłaty z gwarancji kwot naleŜnych ZD w przypadku dochodzenia od PW zapłaty kar umownych lub innych kwot naleŜnych ZD od PW na podstawie umowy. 12. PROTOKOŁY ZAAWANSOWANIA ROBÓT. ODBIORY PRAC Na koniec kaŜdego miesiąca w czasie realizacji przedmiotu umowy, PW przekaŜe ZD zestawienie dotyczące w pełni wykonanych Prac wraz z dokumentacją umoŜliwiającą weryfikację tego zestawienia, ZD dokona weryfikacji Protokołu Rzeczowo - Finansowego oraz ich tymczasowej oceny jakościowej i ilościowej. Wyłącznie zaakceptowany i podpisany przez przedstawiciela ZD Protokół RzeczowoFinansowy stanowi podstawę do wystawienia przez PW faktury częściowej i końcowej. ZD zatwierdzi protokół w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Podpisanie Protokołu Zaawansowania Robót nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i stanowi wyłącznie podstawę dla ustalenia przez ZD i PW stanu zaawansowania Prac na potrzeby rozliczeń wynikających z umowy. Odbiory Prac podlegających zakryciu lub prac zanikających nastąpią w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez PW. Na wniosek ZD, PW odkryje lub zrobi otwory w częściach Prac, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a takŜe przywrócenia Prac do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania, poniesie PW. 12.6 Końcowy odbiór Prac PW, dokonywany jest przez ZD po zakończeniu wszelkich prac PW. Przed przystąpieniem do odbioru PW przedłoŜy ZD komplet dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów i urządzeń z wymaganiami stawianymi przez ZD i obowiązującymi przepisami. 12.7 Ponadto PW na Ŝyczenie ZD, przedstawi ZD, oświadczenia wszystkich zatrudnionych przez siebie podwykonawców potwierdzające, iŜ otrzymali oni w całości wynagrodzenie naleŜne im z tytułu wykonanych prac. Brak powyŜszych oświadczeń upowaŜniać będzie ZD do odmowy przystąpienia do odbioru. 12.8 Za dzień dokonania odbioru końcowego prac PW, uznaje się dzień podpisania przez ZD bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, po usunięciu wszelkich usterek przez PW. 12.9 PW zobowiązany jest do wykonania i przekazania ZD po zakończeniu Prac, kompletnej dokumentacji powykonawczej, jeŜeli nie ustalono inaczej w Umowie. Zakończenie Prac, prac dodatkowych i prac zleconych oraz ich rozliczenie, nie jest moŜliwe bez przekazania dokumentacji, chyba Ŝe ZD w formie pisemnej postanowi inaczej. 13.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. GWARANCJA 13.1 PW udzieli ZD gwarancji na wszystkie wykonane Prace, zgodnie z Protokołem Negocjacji. Udzielona gwarancja jest waŜna niezaleŜnie od rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 8.5 niniejszych SWP. 13.2 PW zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt, w wyznaczonym przez ZD terminie, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w sposób niezakłócający funkcjonowania oddanego obiektu. 13.3 Wystąpienie wad lub usterek ZD zobowiązany jest zgłosić PW w formie pisemnej. Zgłoszenia moŜe równieŜ dokonać właściciel i uŜytkownik obiektu objętego gwarancją lub rękojmią. O takiej formie zgłaszania usterek, PW zostanie poinformowany pisemnie przez ZD. 13.4 JeŜeli PW opóźnia się lub zaniechał usuwania usterek lub wad w toku odbiorów lub w okresie gwarancji, ZD uprawniony jest zlecić wykonanie tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i koszt PW. PW upowaŜnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciąŜeniowej dokumentującej poniesione przez ZD wyŜej wskazane koszty bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieŜących płatności naleŜnych PW lub pobranych kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciąŜeniowej 14.PŁATNOŚCI 14.1 ZD nie przewiduje wypłacenia jakichkolwiek zaliczek na wykonanie Prac, chyba, Ŝe w Protokole Negocjacji ustalono inaczej. 14.2 Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty jest Protokół Rzeczowo-Finansowy oraz w przypadku faktury końcowej Protokół Odbioru Końcowego Robót wraz z Rozliczeniem Ostatecznym wg wzoru załącznik nr 2 do Umowy, podpisane wspólnie przez przedstawiciela ZD i PW , upowaŜnionych umową do podpisywania protokołów, dołączone w oryginale do faktury. 14.4 Roboty objęte fakturowaniem muszą odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W przeciwnym wypadku, w szczególności zaistnienia opóźnień w Robotach w stosunku do terminów realizacji, uzgodnionych zgodnie z postanowieniami umowy lub ich złej jakości, ZD jest upowaŜniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez PW. 14.5 Do rozliczeń postępu robót celem fakturowania strony ustalą w umowie udział procentowy etapów prac. 14.6 PW, w oparciu o Protokół Rzeczowo-Finansowy zaawansowania robót, a w przypadku faktury końcowej dodatkowo o Protokół Odbioru Końcowego Robót, wystawi na koniec miesiąca kalendarzowego i złoŜy w siedzibie ZD fakturę za część lub całość przedmiotu umowy. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie 1 raz w miesiącu – zgodnie z zaawansowaniem. 14.7 Fakturę naleŜy złoŜyć w siedzibie ZD, to jest pod adresem 63-100 Śrem ul. Rolna 5, w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Opóźnienie spowoduje odrzucenie faktury i zaliczenie jej zakresu do kolejnego protokołu. 14.8 Faktura niezgodna z Protokołem, nie zawierająca nazwy realizacji lub bez załączonego zaakceptowanego Protokołu w oryginale nie będzie przyjęta. 14.9 ZD jest uprawniony do comiesięcznego refakturowania kosztów wpisanych w Protokół RzeczowoFinansowy, rozliczenie w postaci kompensaty płatności lub innej wybranej przez ZD formie. 14.10 Płatność faktur lub rozliczenie ostateczne (faktura końcowa) za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto PW, wskazane na fakturze 14.11 PW oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT. 14.12 PW – na Ŝądanie ZD – jest zobowiązany do przekazywania ZD na koniec miesiąca oświadczenia potwierdzającego otrzymanie od ZD częściowych płatności wynagrodzenia. Brak złoŜenia oświadczenia powodował będzie wstrzymanie płatności. 14.13 W wyjątkowym przypadku, kiedy ZD udzieli zaliczki w wysokości ustalonej w Protokole Negocjacji, zabezpieczenie zwrotu zaliczki na jej pełną wartość nastąpi przez udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze Ŝądanie ZD, do kwoty odpowiadającej wartości brutto wypłaconej zaliczki. Gwarancja musi zastać zaakceptowana przez ZD. 14.14 Od uznanych sum wynikających z faktur częściowych, ZD uprawniony jest do dokonywania zatrzymań kaucji określanych w Protokole Negocjacji. 14.15 Podstawą do dokonania pomiędzy ZD i PW rozliczenia końcowego jest dokonanie przez ZD odbioru końcowego bez zastrzeŜeń, w tym wystawienie przez ZD, bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Prac oraz przedłoŜenie ZD przez PW oświadczenia potwierdzającego dokonanie zapłaty przez ZD na jego rzecz wszelkich naleŜnych i wymagalnych kwot do dnia rozliczenia końcowego, jak równieŜ, na Ŝyczenie GW, przedłoŜenie oświadczeń dalszych podwykonawców PW, potwierdzających dokonanie na ich rzecz wszystkich naleŜnych płatności. 14.16 Wyplata na rzecz PW kwoty stanowiącej zatrzymanie gwarancyjne nastąpi po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek PW, po usunięciu przez PW wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji. 14.17 Płatności dokonywane będą przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy PW. Za datę płatności faktury uznaje się dzień złoŜenia przez ZD polecenia przelewu kwot wynikających z danych faktur. Na kaŜdej fakturze naleŜy umieścić numer Umowy z nazwą budowy oraz numer rachunku bankowego, na który płatność ma być dokonana. 15.ROZWIĄZANIE UMOWY 15.1 ZD ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 15.1.1 Kiedy wykonanie Umowy nie leŜy w interesie PW, 15.1.2 Umowa z ZD na wykonanie Przedsięwzięcia Inwestycyjnego została rozwiązana lub którakolwiek ze stron tej umowy odstąpiła od niej. W takim przypadku PW moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy na podstawie protokołu odbioru dotychczasowego zaawansowania prac zatwierdzonego przez ZD i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. . 15.1.3 PW opóźnia się o 21 dni w regulowaniu swoich płatności względem dalszych podwykonawców 15.1.4 PW wstrzyma wykonanie przedmiotu umowy na czas dłuŜszy niŜ 2 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem ZD, lub jeśli opóźnienia w realizacji robót PW wynoszą dłuŜej niŜ 7 dni do któregokolwiek uzgodnionego terminu 15.1.5 PW nie stosuje się do nałoŜonych na niego obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności wykonuje roboty w sposób nienaleŜyty lub nastąpi likwidacja PW, rozwiązanie przedsiębiorstwa lub złoŜony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości. 15.2 Odstąpienie od umowy moŜe być wykonane do czasu upływu okresu gwarancji i rękojmi. 15.3 ZD ma prawo odstąpić o umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości przez ZD o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy. 15.4 Nadanie listu poleconego przed upływem sześćdziesięciodniowego terminu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, uwaŜa się za dotrzymanie terminu na złaŜenie oświadczenia o odstąpieniu. 16.SIŁA WYśSZA W przypadku jakiejkolwiek straty wynikłej z któregokolwiek z następujących ryzyk: - działania wojenne, inwazja, działania nieprzyjaciół zewnętrznych, - strajk generalny trwający dłuŜej niŜ 90 dni, - stan klęski Ŝywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak równieŜ awariami urządzeń przemysłowych i skaŜeniem radioaktywnym, - działania siły natury, przed którymi przy dołoŜeniu naleŜytej staranności nie moŜna się było zabezpieczyć. PW powinien niezwłocznie powiadomić ZD o szkodzie, poniesionych stratach oraz o kosztach ich naprawy. 17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17.1 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga powołania się na numer Umowy, nazwę Budowy i adres Inwestycji. 17.2 Wszelkie zawiadomienia pomiędzy ZD i PW dokonywane będą poprzez przekazanie ich PW/ZD bezpośrednio za potwierdzeniem, drogą e- mail oraz dodatkowo przesyłkami kurierskimi lub listami za potwierdzeniem odbioru na adresy i numery fatów wskazane w Protokole Negocjacji. O ile ZD i PW nie postanowili inaczej. Doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą przesłania e-mail i otrzymania potwierdzenia jego doręczenia. 17.3 Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i sporządzane będą w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy. 17.4 Wszelkie informacje związane z realizacją umowy mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ZD. ZastrzeŜenie to obowiązuje takŜe po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezaleŜnie od przyczyn. 17.5 Strony podejmą starania, aby wszelkie spory powstałe w związku z umową rozwiązywane były w sposób polubowny i na drodze rokowań. 17.6 PW zapewnia ZD i zwalnia go od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko ZD z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez PW lub jego podwykonawców jakichkolwiek praw własności przemysłowej osób trzecich, podczas lub w związku z wykonaniem umowy; za wyjątkiem naruszenia, które następuje na skutek zastosowania się do dostarczonego przez Inwestora dla ZD projektu lub specyfikacji. 17.7 Odpowiedzialność ZD wynikająca z wykonania umowy nie moŜe przekroczyć w Ŝadnym wypadku wartości Wynagrodzenia PW. ZD odpowiada wyłącznie za działania umyślne bądź raŜące niedbalstwo. PW zwalnia ZD od wszelkich roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się je pokryć na Ŝądanie ZD, o ile powstały one wskutek wykonywania przez PW umowy. 17.8 Strony oświadczają, Ŝe są w pełni uprawnione do zawarcia Umowy, w szczególności, iŜ uzyskały wszelkie wymagane do jej zawarcia zgody swoich organów. Osoby podpisujące umowę w imieniu Stron są w pełni uprawnione do reprezentowania Stron. 17.9 Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla ZD. Zleceniodawca (ZD) Podwykonawca (PW)