UMOWA NR ..... / 08 na dostawę samochodu dostawczego dla

UMOWA NR ..... / 08
na dostawę samochodu dostawczego
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
zawarta pomiędzy
1.
………………………………. z siedzibą w …….. przy ul. ………………… zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta … Rejestru
Sądowego pod nr KRS o kapitale zakładowym: złotych, reprezentowaną przez:
………………………………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą; a
2. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie reprezentowanym przez :
...........................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym;
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ..................2008 r. strony zawierają
umowę o następującej treści
§ 1.
Przedmiot umowy:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy którym jest samochód dostawczy
marki ............... dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zwany dalej w treści umowy
„Samochodem”.
Sprzedający oświadcza, że samochód spełnia parametry określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
§ 2.
Ukształtowanie wynagrodzenia
Za przedmiot umowy opisany w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :
netto : ..........................................
podatek VAT : .........................................
razem brutto : ...........................................
Słownie brutto : ................................................................. ……………………….
Wartość
dostawy.
obejmuje cenę samochodu dostawczego wraz z odpowiednią dokumentacją i kosztami
§ 3.
Termin i warunki dostawy:
Termin odbioru przedmiotu umowy ustala się na nie później niż do dnia 31 października 2008
roku .
2. Samochód będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Tuszynie przy
ul. Brzezińskiej 86A na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu do siedziby
Zamawiającego, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem odbioru pojazdu.
1.
§ 4.
Gwarancja:
1. Wykonawca gwarantuje, że samochód który zgodnie z § 1 umowy ma być dostarczony, jest
najlepszej jakości, tak co do materiału, jak i co do jego przetworzenia oraz, że zostanie
dostarczony w komplecie zgodnie ze specyfikacją zawartą w umowie.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się automatycznie z dniem dostarczenia samochodu..
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód gwarancji :
a) silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń,
b)powłoki lakiernicze - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń,
c) silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne - .... lata od daty odbioru bez zastrzeżeń.
4.. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że autoryzowany serwis tego samochodu w Polsce prowadzi
firma: ………………………. tel. , fax. ….. .
5. Integralną częścią Umowy jest załącznik nr 3 (WARUNKI GWARANCJI)
§ 5.
Dokumentacja techniczna:
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu w dniu dostawy samochodu niżej wymienioną
dokumentację:
a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
b) katalog części zamiennych w języku polskim,
c) certyfikat bezpieczeństwa CE.
§ 6.
Odbiór techniczny
Odbiór techniczny oraz przekazanie do eksploatacji
u Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.
samochodu
zostanie
przeprowadzone
§ 7.
Warunki płatności:
1. Należność za dostarczony samochód zostanie zapłacona na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór techniczny bez zastrzeżeń przedmiotu umowy –
samochodu dostawczego.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem - na konto bankowe Wykonawcy
Nr konta: .........................................................................................................
4. Dniem zapłaty jest dzień wystawienia polecenia przelewu.
§ 8.
Kary umowne:
1. Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
A) W przypadku nie dostarczenia samochodu w terminie ustalonym w § 3 punkt 1 lub
dostarczenia samochodu niezgodnego z postanowieniami § 1 umowy Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto ,za
każdy dzień opóźnienia.
B) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy jest on obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto.
2. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
każdy dzień zwłoki.
3. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
§ 9.
Siły wyższe:
1. Gdy dostawa zostanie częściowo utrudniona lub uniemożliwiona z powodu sił wyższych,
Wykonawca powinien o tym, jak również o ponownych normalnych warunkach, natychmiast
powiadomić Zamawiającego faksem oraz listem poleconym.
2. Gdyby jednak wypełnienie umowy miało się wydłużyć o ponad 1 miesiące a partnerzy umowy nie
mogliby dojść do porozumienia co do dalszego wypełnienia umowy, wtedy Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu.
§ 10.
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strona odstępująca od umowy winna podać przyczynę odstąpienia.
4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być doręczone drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adres strony podany w treści niniejszego kontraktu.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej
szkody oraz utraconych korzyści.
§ 11.
Rozstrzyganie sporów :
Jeżeli pomiędzy stronami dojdzie do sporu dotyczącego wzajemnych zobowiązań z tytułu wykonania
umowy, będzie on ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd w Łodzi.
§ 12.
Przenoszalność umowy:
Zamawiający i Wykonawca mogą przenieść swoje uprawnienia kontraktowe na osoby trzecie tylko na
podstawie wzajemnej ugody.
§ 13.
Zmiany i uzupełnienia:
Zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie obowiązują jedynie wtedy gdy spełniają wymogi określone
w art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonywane są pisemnie i zostaną podpisane przez
obydwu partnerów umowy pod rygorem nieważności.
§ 14.
Opłaty:
Ewentualnie obowiązujące dla tej umowy opłaty lub podatki każdy z partnerów umowy ponosi w swoim
zakresie.
§ 15.
Wejście w życie umowy
Kontrakt jest ważny po jego podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 16.
Klauzula wyboru prawa
Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie
znajdują odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17.
Postanowienia końcowe
Niniejsza umowę sporządzono na 4 stronach w 2 oryginalnych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki :
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Warunki gwarancji
Data: .................... rok.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA