UMOWA DOSTAWY nr DZ/034/WW/12

UMOWA nr DZ/……../………./16
zawarta w dniu ……………….2016 r. w Gorzowie Wlkp.
pomiędzy:
Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000476259 reprezentowaną przez:
Ryszarda Hatałę
- Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
……………………………………………z siedzibą: ……………….. ul. …………………………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla …………………………… z siedzibą w
…………………, ……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………. – ……………………………………...
zwaną w dalszej części Wykonawcą, wyłonioną na postawie zapytania ofertowego przeprowadzonego
zgodnie z Instrukcją dotyczącą zakupów, przy dokonywaniu których nie obowiązuje ustawa Prawo
zamówień publicznych.
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia …………….. 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy na dostawę
sprzętu komputerowego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę asortymentu, zwanego dalej
przedmiotem umowy, określonego w załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§2
Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata:
kwoty netto: ………………… zł (słownie netto: ………………………………………………. i 00/100)
kwoty brutto: ………………. zł (słownie brutto: ……………………………………………… i 00/100)
Cena brutto określona w ust. 1 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę
kalkulacji i pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.:
podatek VAT oraz koszty transportu..
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§3
Podstawą wystawienia faktury za wykonanie umowy jest protokół, o którym mowa w §5 ust. 3.
Zapłata ceny brutto umowy nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Za dzień realizacji
płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 599-31-68-108
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………………………
§4
Warunki gwarancji i serwisu:
1. Wykonawca udziela gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z nieodpłatnym
serwisem gwarancyjnym na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu o którym mowa
w §5 ust. 3.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot umowy są
kompatybilne ze sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji
producentów elementów składowych.
3. Dane dotyczące serwisanta Wykonawcy: ……………………, tel……………………..
faks ……………………, e-mail …………………@...............................
4. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu
umowy w czasie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń, o usterkach lub wadach,
nadanych faxem lub pocztą e-mail w dni robocze w godzinach od 8 do 15 oraz dokonanie
koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności - w terminie
do 14 dni od dnia zgłoszenia.
7. Po 3 naprawie gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu przedmiotu umowy
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wymiany wadliwego przedmiotu umowy
na nowy w terminie 10 dni od wezwania, a wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić
żądaniu.
8. Wykonawca gwarantuje serwis pogwarancyjny dla urządzeń wymienionych w §1
§5
Realizacja:
1. Przedmiot umowy winien być dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie
dłuższym niż 10 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce dostawy: WSzW Sp. z o.o. - Sekcja Informatyki przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie
Wlkp., w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy
na co najmniej jeden dzień przed jej terminem – pana………………………………..
3. Po dostarczeniu i sprawdzeniu przedmiotu umowy, strony sporządzą protokół
zdawczo-odbiorczy.
4. Zamawiający odmówi podpisania protokołu, wskazanego w ust.3 w przypadku, gdy
przedmiot umowy nie będzie zgodny z parametrami określonymi w załączniku nr 1.
5. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą:
ze strony Zamawiającego – ………………………………….
ze strony Wykonawcy: ………………….., tel………………….., faks ………….,
e-mail ………………@.........................
§6
1. W przypadku uchybienia terminów określonych w:
a. §4 ust.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% ceny
brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b. §4 ust.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
c. §5 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny
brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego (art. 492 KC) w sytuacji gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu obowiązku
określonego w §5 ust.1, a opóźnienie przekracza 21 dni.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.2 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
4. W przypadku określonym w ust.1 i 3 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w ust.1 i 3 kar umownych, do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
§7
1. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 roku
poz.618 z późn.zm.)
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 – oferta przedmiotu umowy
ZAMAWIAJĄCY: