ZAŁĄCZNIK NR 3
Transkrypt
ZAŁĄCZNIK NR 3
Oznaczenie sprawy: IZP-270.4.DS2.2012 wzór-Istotne postanowienia do umowy załącznik nr 4 UMOWA …………. Zawarta w dniu ….-….-2012r. W Malborku pomiędzy : Miastem Malbork , 82-200 Malbork, Pl. Słowiański 5 zwanym reprezentowanym przez : Burmistrza Miasta Malborka – Andrzeja Rychłowskiego. ………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………... dalej ZAMAWIAJĄCYM, zwaną dalej WYKONAWCĄ lub SPRZEDAWCĄ, reprezentowaną przez : 1. ……………………………. 2. ……………………………. - …………………….. - …………………….. W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy §1 1. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego Malborka marki ………………………... model ……………rok produkcji............. dla Miasta Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej umowy. Termin realizacji §2 Wykonawca dostarczy samochód na własny koszt i ryzyko zgodnie z zapisami SIWZ w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie i warunki płatności §3 1. Za wykonanie całości i bez zastrzeżeń przedmiotu umowy (§1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………………… zł brutto, słownie: …………………… ……… ………………………….………………………………………. zł brutto). 2. Należność za dostawę samochodu płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu. 4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiający i jego następcy prawni przejmują prawo do nieograniczonego korzystania z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 5. Najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, między innymi.: instrukcje obsługi w języku polskim, oświadczenie o gwarancji w języku polskim,kartę pojazdu, książka serwisowa Gwarancja §4 Na przedmiot umowy określony w §1 oraz SIWZ Wykonawca (Sprzedawca) udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na okres: ….. lat dla gwarancji mechanicznej, ...... lat dla gwarancji na lakier, ...... lat dla gwarancji na perforację blachy, Strona 1 z 2 …. lat dla gwarancji pełnej. Odpowiedzialność i kary umowne §5 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie realizacji umowy oraz wynikłe z przedmiotu umowy. 2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają w formie kar umownych. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: a) 5% wynagrodzenia umownego brutto, gdyby Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po dniu wyznaczonym jako termin realizacji przedmiotu umowy (§2). 4. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne i odszkodowania na zasadach ogólnych także z tytułów innych niż określono w § 5 umowy. 5. Zamawiający potrąci karę umowną z należności Wykonawcy z umowy, o której mowa w § 3 powyżej. Odstąpienie od umowy §6 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) jeżeli Wykonawca realizuje umowę niedbale, nieterminowo bądź utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 2. W celu zapewnienia sprawnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają osoby reprezentujące: Zamawiającego: - ……………………….. Wykonawcę: ……………………… - §7 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne – odpowiednie – przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( z póź. zmian.) §8 Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy,specyfikacja istotnych warunków zamówienia,. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 2 z 2