Wzór umowy
Transkrypt
Wzór umowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 IR.271.1.80.2015 Załącznik nr 1 UMOWA NR …………/UP/15 (wzór) Zawarta w dniu ……………………..2015 w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP 797-201-60-15 Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza Gizkę – Burmistrza Warki zwanym dalej „Zamawiającym” a ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Miasta i Gminy Warka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka §1 Przedmiotem umowy jest ……………………………………………………………, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia ……………………………… oraz ofertą z dnia …………………………………….. §2 Terminy wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.07.2015 r 1.2. Opracowanie scenariusza Gry nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających : a) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego b) Z powodu wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę prac c) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron d) Z powodu konieczności dotrzymania reżimów technologicznych, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności i terminowości wykonania poszczególnych etapów prac, o powyższym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego. 3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. §3 I. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonanie prac zgodnie ze zapytaniem ofertowym i ofertą 2. Przedstawienie do akceptacji etapów prac: scenariusza gry, filmików, grafiki i sposobu działania aplikacji mobilnej, projektów graficznych tabliczek 3. Wprowadzanie korekt na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Zamawiającemu przysługuje każdorazowo 7 dni roboczych na zgłoszenie uwag do przedstawionego etapu prac. Uwagi będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie lub mailowo lub pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego celem przekazania uwag. Po wprowadzeniu wszystkich poprawek Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji danego etapu pracy. 4. Wykonanie gry nastąpi po ostatecznej akceptacji zamówienia. Produkty końcowe muszą być zgodne z zaakceptowanymi projektami. II. Obowiązki Zamawiającego 1. Współpraca z Wykonawcą w ramach dokonywania akceptacji, konsultacji oraz wskazywania obszarów wymagających poprawy w przedstawionych dokumentach i projektach 2. Bieżący nadzór nad pracami 3. Dokonywania ostatecznej akceptacji projektu do wykonania 4. Dokonywanie odbioru prac §4 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określone zostało na kwotę brutto ………………………………….zł (słownie ……………………………..złotych brutto) w tym podatek VAT 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. §5 1. Strony ustalają że przedmiotem odbioru jest poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Odbiór prac nastąpi w formie protokołów częściowego – po zaakceptowaniu Etapu I i protokołu końcowego – po zaakceptowaniu całości realizacji zamówienia. 2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 3.1. Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad 3.2. W przypadku nie wykonania u ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 §6 1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi. Przy czym fakturą na : a) 40% wartości zamówienia po zaakceptowaniu Etapu I b) 60% wartości zamówienia po zaakceptowaniu Etapu II 2. Podstawą wystawienia każdej z faktur jest protokół wykonanych prac – częściowy i końcowy. 3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionych przez niego faktur częściowych dostarczonych z protokołem odbioru prac w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszone w § 9 niniejszej umowy 5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 6. Z dniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy. §7 Wykonawca oświadcza, że: 1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 2. Zatrudnia kadrę posiadającą niezbędne umiejętności i kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy. 4. Uzyska wszelkie niezbędne zgody do wykorzystania w wykonanym zamówieniu materiałów, co do których prawa przysługują osobom trzecim . §8 1. Wykonawca może zlecić wykonanie zadań będących przedmiotem umowy podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. 2. Realizacja zadań w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. §9 Kary umowne: Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach a) W razie odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% całkowitej wartości zadania określonej w § 4 b) Za opóźnienie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. c) Z tytułu nieterminowego usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia d) Za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy, dla których podane są terminy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) Za zwłokę w zapłacie faktur, odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw” b) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości zadania przewidzianego do wykonania niniejszą umową z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów § 10 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w szczególności zmiany zakresu jej przedmiotu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności § 11 Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać najpierw w drodze polubownej, a ewentualnych dalszych roszczeń dochodzić przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym dla Zamawiającego. § 12 Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe z dnia ……….oraz oferta Wykonawcy z dnia………. § 13 Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. § 14 W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych § 15 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. § 16 Umowę podpisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY ………………………………. WYKONAWCA ……………………………….