Umowa - WZÓR
Transkrypt
Umowa - WZÓR
UMOWA Nr WBG.AO.272.I.07.2015 Zawarta w dniu …………….r pomiędzy: Wojewódzkim Biurem Geodezji, 15 – 691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20, NIP 5423142081 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Annę Rakieć – Dyrektora a …………………………………………………………………………………………………... reprezentowanym przez ………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”. §1 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy jest dostawa jednego notebooka wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, wg specyfikacji: 1. Notebook Toshiba Satellite Pro R50-B-119 o następujących parametrach: - procesor: Intel i5-4210U, - ekran: 15.6 cali, matowy, - pamięć RAM: minimum 4GB, - dysk HDD: 500 GB 7200 RPM. 2. System operacyjny: Windows 7 Professional SP1 64bit PL + Windows 8.1 PRO PL. 3. Pakiet biurowy: MS Office Home & Business 2013 PL. 4. Torba do notebooka 15-16 cali. 5. Mysz bezprzewodowa Logitech. §2 1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży przedmiotu umowy, posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 28.12.2015r. 1 3. Wykonawca ma obowiązek powiadomić telefonicznie Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu umowy. Przedmiot umowy dostarczony będzie do: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok 4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez przedstawicieli obu stron protokołów odbioru. 5. Protokoły odbioru stwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu umowy jeżeli jest on niekompletny, niezgodny ze specyfikacją, posiada wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zamawiający wskaże w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4, przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy nowy termin dostarczenia przedmiotu umowy. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 7. Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru. §3 WADY PRAWNE 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty procesu oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. §4 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 1. Strony zgodnie postanawiają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nastąpi przez zapłatę kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w przypadku: 2 a) niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1% wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5, za każdy dzień opóźnienia, b) niedotrzymania terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolne od wad, w wysokości 0,1% wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5, za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości sprzedaży oraz dostarczenia przedmiotu umowy nastąpi szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy. §5 WYNAGRODZENIE Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………zł brutto (słownie: ……………………………………………………..). W skład wynagrodzenia wchodzi koszt transportu oraz rozładunku. §6 PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………………, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Faktura VAT zostanie wystawiona na: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku 15 -691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20 NIP 5423142081 3. Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT spowoduje ponowne ustalenie Wykonawcy 14-dniowego terminu płatności, licząc od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy. 3 §7 ZMIANY UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Załącznikiem do umowy jest: załącznik Nr 1 - wzór protokołu odbioru. 2. Załącznik stanowi integralną część umowy. 3. Załącznik wymaga podpisania przez Strony. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wykonawca Zamawiający 4