Projekt umowy
Transkrypt
Projekt umowy
Umowa 6-2016-PPU Zawarta w dniu ……… 2016r. w Mielcu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3, działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000081748 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym uprawnionym do wystawiania faktury VAT, posiadający NIP 817-16-67-258, REGON 690515014, kapitał zakładowy 8 977 500 PLN, reprezentowanym przez: 1. Wacław Korona - Prezes Zarządu 2. Renata Lasek – Prokurent zwanym dalej „Zamawiający” a …………………………………………………………………………………….. działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr …………prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział VIII Gospodarczy , będącym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym uprawnionym do wystawiania faktury VAT, posiadający NIP ………………. REGON ……………., kapitał zakładowy ………………. PLN . reprezentowanym przez: 1. ………………. – Prezes Zarządu zwanym dalej „Wykonawca". W wyniku wyboru oferty w trybie zapytania o cenę 6-2016-PPU zostaje zawarta umowa następującej treści: §1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie dzieło w postaci opracowania Studium Wykonalności dla projektu p.n. „ Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu” do wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Studium zostanie opracowane zgodnie z wytycznymi RPO WP do działania 3.3 Poprawa jakości powietrza (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu – Instrukcja do opracowania studium wykonalności – energetyka i efektywność energetyczna) oraz zapytaniem o cenę 6-2016-PPU z dnia 15.03.2016 r. Postanowienia zawarte w zapytaniu o cenę 6-2016-PPU z dnia 15.03.2016 r. stanowią integralną część niniejszej umowy. §2 Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 w terminie ……………. dni od daty podpisania umowy. §3 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. opracowanie Studium Wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. b. dokonywanie koniecznych aktualizacji oraz nanoszenie wymaganych zmian w przekazanych Zamawiającemu opracowaniach, do czasu zakończenia procesu oceny wniosku, zgodnie z uwagami ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą do weryfikacji złożonej aplikacji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy przygotować w programie Word i Excel. Dane obliczeniowe mają być przekazane w aktywnych arkuszach Excela. Dla zapisu obrazu preferowanym formatem jest JPG. 1 4. Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania wydanych przez Zamawiającego informacji wyłącznie dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia. §4 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace wynikające z §1 wynosi ………………… zł netto (słownie: ……………………..), plus 23% VAT w kwocie ……………………….zł (słownie: ………………………………………………… złotych.. Kwota brutto ……………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych). 2. Kwota wynagrodzenia jest niezmienna do czasu zrealizowania pełnego zakresu umowy. §5 1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą płatną po zrealizowaniu całości zamówienia. 2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania wykonanego Studium, podpisany przez Zamawiającego. 3. Termin zapłaty faktury, o której mowa w p.2 określa się na 30 dni od daty jej wystawienia. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości umowy tj. w kwocie ……………… zł brutto (słownie: ……………………) do czasu ostatecznej akceptacji studium wykonalności przez instytucje wdrażającą RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. §6 Wykonawca wykona usługę, o której mowa w §1, traktując przekazane do wykorzystania przez Zamawiającego materiały, jako poufne, bez prawa do kopiowania ani udostępniania osobom i podmiotom trzecim. Postanowienie to nie dotyczy przypadków, w których obowiązek ujawnienia informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub decyzji, poleceń, zarządzeń, wyroków lub innych dyspozycji wydanych przez organy administracji publicznej, sądy powszechne lub organy ścigania. §7 Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiot umowy, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wykonanego opracowania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i istniejących w dniu przeniesienia praw autorskich a w szczególności: a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia opracowania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami opracowania – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy opracowania, c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blueray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie opracowania lub z jego wykorzystaniem, d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów opracowania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, e. przekazywania lub przesyłania zapisów opracowania pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 2 f. publiczne udostępnianie opracowania, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji. §8 Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne: 1. W przypadku przekroczenia terminu określonego w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % całości wynagrodzenia umownego wymienionego w §4 ust.1, 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z uwagi na zaniedbanie obowiązków, niesolidność w ich pełnieniu itp. przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % całości wynagrodzenia umownego wymienionego w §4 ust.1. §9 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. §10 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań do rzeczywistej wysokości strat poniesionych w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umownych. §11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. §13 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności tych zmian. §14 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. §15 W kwestiach spornych wynikających z treści niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. §16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 3